ΣΥΜΒΑΣΗ 3122/2023 - ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΕΑΒ

1 ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 3122/2023 ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΑΒ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Σήμερα την 2-10-2023, στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ ΑΕ, στην Τανάγρα Βοιωτίας οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Μεσογείων, αρ. 2-4, με ΑΦΜ: 094052358, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Δημήτριο Παπακώστα, Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής και η οποία στο εξής θα αναφέρεται για συντομία ως η «ΕΑΒ ΑΕ» και β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.» και το δ.τ. «ΜELECCON ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 77, με ΑΦΜ 800824899 Δ.Ο.Υ.: Νέας Ιωνίας και αριθμό ΓΕΜΗ 142211501000 και εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Γεώργιο Γαραντζιώτη του Παναγιώτη, Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής και η οποία στο εξής θα αναφέρεται για συντομία ως ο «Ανάδοχος». Αφού έλαβαν υπόψη ότι: Με διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 957/2022 Διακήρυξης (Αρ. ΕΣΗΔΗΣ 162857, ΑΔΑΜ: 22PROC010701716, ΑΔΑ: ΨΞΦ2469Η1Γ-49Κ), κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο, με την υπ’ αριθμ. 0110-2023-08- 723/4-8-2023 Απόφαση Κατακύρωσης Διαγωνισμού (23AWRD013367551/07.09.2023), η προμήθεια που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα: Άρθρο 1 -Αντικείμενο σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια των ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (124.800,00 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 957/2022 και τα Παραρτήματα αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμόν πρωτ. 1230- 2022-07-104/06-07-2022 Απαντήσεις-Διευκρινίσεις σε ερωτήματα οικονομικών φορέων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) και την προσφορά του Αναδόχου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), όπως αυτά έγιναν αποδεκτά καθώς και τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 2 – Στοιχεία του υπό προμήθεια είδους και των παρεχόμενων υπηρεσιών 2.1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων της ΕΑΒ καθώς και σχετικές εργασίες υποδομών μικρής κλίμακας (cpv 42996000-4), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Α (Διακήρυξη 957/2022), του Παραρτήματος Β (οι υπ’ αριθμόν πρωτ. 1230-2022-07-104/06-07-2022 Απαντήσεις-Διευκρινίσεις σε ερωτήματα οικονομικών φορέων) και του Παραρτήματος Γ

-- 1 of 12 --

2 (υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου) , τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. Σκοπός της προμήθειας της παρούσας αποτελεί η αναβάθμιση της μονάδας διαχείρισης αστικών λυμάτων της ΕΑΒ με προσθήκη νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και η αναβάθμιση με τη προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας για λειτουργία σε νέα δυναμικότητα που να καλύπτει ημερήσια παροχή ίση με 300m3.Πιο αναλυτικά, το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην εγκατάσταση νέου αναγκαίου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στην Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων (ΜΕΑΛ) της ΕΑΒ ΑΕ για την αναβάθμιση αυτής και την προσθήκη σταδίου τριτοβάθμιας επεξεργασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης στο πλαίσιο της λειτουργίας, καθώς επίσης και η συμφωνία με την κείμενη Νομοθεσία. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι απόλυτα καινούργιος και αμεταχείριστος και θα προέρχεται από αναγνωρισμένους οίκους/εταιρείες της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Οι παρεμβάσεις στον υφιστάμενο εξοπλισμό της ΜΕΑΛ θα πραγματοποιηθεί χωρίς να δημιουργηθούν ανατροπές ή εμπόδια στην απρόσκοπτη πρόσβαση στο περιβάλλοντα χώρο. Η προμήθεια του πρόσθετου εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α (Διακήρυξη 957/2022) της παρούσας. Μετά την προμήθεια εξοπλισμού και το πέρας της συντήρησης, η ΜΕΑΛ της ΕΑΒ θα είναι πλήρης και έτοιμη προς λειτουργία. Ο προμηθευτής θα τη θέσει σε δοκιμαστική λειτουργία με δικές του δαπάνες (εκτός εκείνης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας). Το έργο ανακατασκευής και αναβάθμισης θα περιλαμβάνει την αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού και την προμήθεια και εγκατάσταση νέων. Αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει:  Αποξήλωση της υπάρχουσας μη λειτουργικής εσχάρας λυμάτων και προμήθεια - εγκατάσταση μιας κεκλιμένης εσχάρας συνοδευόμενης από μεταφορικό κοχλία εσχαρισμάτων. Εναλλακτικά προμήθεια– εγκατάσταση δύο κεκλιμένων εσχάρων ίδιας λειτουργικότητας που θα εξυπηρετούν το σύνολο των εισερχόμενων λυμάτων, σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική προσφορά του Αναδόχου (Παράρτημα Γ)  Προμήθεια και εγκατάσταση δύο(2) ψηφιακών ροομέτων καταγραφής των εισερχομένων λυμάτων  Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) υποβρύχιων αναδευτήρων στην υφιστάμενη δεξαμενή βιοεπιλογέα που θα μετατραπεί πλέον σε ανοξική.  Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) υποβρύχιων αντλιών στην υφιστάμενη δεξαμενή βιοεπιλογέα που θα μετατραπεί πλέον σε ανοξική για μεταφορά των λυμάτων στην δεξαμενή αερισμού.  Αντικατάσταση/επιδιόρθωση του σταδίου ανακυκλοφορίας με προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) υποβρύχιων αντλιών στη δεξαμενή καθίζησης που θα εξυπηρετούν στην ανακυκλοφορία της βιολογικής ιλύος (ανάμεικτο υγρό) προς την ανοξική ζώνη.  Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) υποβρύχιας αντλίας στην υφιστάμενη δεξαμενή μεταερισμού για μεταφορά του υπερκείμενου υγρού προς την φάση της πάχυνσης.  Αναδιαμόρφωση/επαναφορά σε λειτουργία του σταδίου της πάχυνσης με την εγκατάσταση δοσομετρικού συστήματος κροκίδωσης ιλύος.

-- 2 of 12 --

3  Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) αντλίας προοδευτικής κοιλότητας για τη μεταφορά περίσσειας ιλύος προς τις κλίνες ξήρανσης.  Προμήθεια και εγκατάσταση σταδίου τριτοβάθμιας επεξεργασίας μέσω πλήρους συστήματος φίλτρανσης με ειδικό πληρωτικό υλικό.  Προμήθεια και εγκατάσταση αντλίας ανακυκλοφορίας των συλλεγόμενων στραγγιδίων από τις κλίνες ξήρανσης της λάσπης  Προσθήκη οργάνων μέτρησης και ελέγχου βασικών παραμέτρων όπως το διαλυμένο οξυγόνο και το υπολειμματικό χλώριο.  Προμήθεια ψηφιακού ελεγκτή (controller), προμήθεια πίνακα ισχύος & αυτοματισμού  Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) Αντιστροφέων Ισχύος(inverter) 22 KW για τον έλεγχο/ρύθμιση των φυσητήρων, πλήρως αυτοματοποιημένοι με χρήση PLC και συστήματος με δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου της εγκατάστασης βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων  Τοποθέτηση υπολογιστή με τις απαραίτητες άδειες για έλεγχο της εγκατάστασης από τον χειριστή, μέσα από τον υφιστάμενο οικίσκο  Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες που θα αφορούν σε εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της μονάδας μετά την αναβάθμισή της.  Εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου για διαχείριση της επεξεργασίας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, να προσκομίσει στην ΕΑΒ μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και πριν την οριστική παραλαβή, αναλυτικές μετρήσεις που θα αφορούν στη λειτουργία του βιολογικού (σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας) μέσω ειδικού προγράμματος προσομοίωσης που θα διατίθεται χωρίς άδεια χρήσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 360 ημερών. Η συνολική συμβατική αξία της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (124.800,00 €), πλέον ΦΠΑ 24% (29.952,00 €), ήτοι στο συνολικό ποσό των εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (154.752,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 2.2. Στην τιμή των υπό προμήθεια ειδών και υπηρεσιών περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, εκτός από τον Φ.Π.Α., για την παράδοση αυτών με ευθύνη και μέριμνα του Αναδόχου, ελεύθερων στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη 957/2022 και στην παρούσα σύμβαση. Στο προσφερόμενο τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα τυχόν έξοδα του Αναδόχου (ενδεικτικά: έξοδα μεταφοράς, δαπάνες καυσίμων - διοδίων, δρομολογίων, συντηρήσεων εξοπλισμού κ.λπ.). 2.3. Η τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία. Ρητώς συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τον κίνδυνο πάσης φύσεως ανατιμήσεων ακόμα και εάν οφείλονται σε απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών. Άρθρο 3 - Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών 3.1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της παρούσας ή και νωρίτερα εάν αυτό επιτευχθεί. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της ΕΑΒ ΑΕ μετά από γνωμοδότηση

-- 3 of 12 --

4 αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της ΕΑΒ ΑΕ και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 3.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 3.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των ειδών και την Επιτροπή Παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Μετά από την προσκόμιση των υπό προμήθεια ειδών στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. Άρθρο 4-Τεχνικές προδιαγραφές Τα υπό προμήθεια είδη, που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις λοιπές απαιτήσεις των Παραρτημάτων «Α», «Β» και «Γ» της παρούσας, όπως αυτά έγιναν αποδεκτά. Όλοι οι όροι των Παραρτημάτων «Α», «Β» και «Γ» που προσαρτώνται στην παρούσα, αποτελούν όρους της παρούσας σύμβασης που δεσμεύουν τον Ανάδοχο, σε συνδυασμό με την προσφορά του και των δοθέντων διευκρινίσεων επί αυτής, όπως έγιναν αποδεκτά στο σύνολό τους. Άρθρο 5 - Παραλαβή ειδών 5.1. H παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και την παρούσα σύμβαση. Κατά την διαδικασία παραλαβής θα διενεργηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο/ους τρόπο/ους: α) Με μακροσκοπική εξέταση, β) Με πρακτική δοκιμασία. Το κόστος διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον Ανάδοχο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό–οριστικό-παραλαβής των ειδών με παρατηρήσεις αν υπάρχουν- απόρριψης των ειδών) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016.

-- 4 of 12 --

5 Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την επιτροπή κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του Αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον Ανάδοχο. 5.2. Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών. Αν η παραλαβή των ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εντός 90 ημερών από την παράδοση των ειδών, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υπό προμήθεια είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Αναδόχου. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 5.2. και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Άρθρο 6 - Απόρριψη συμβατικών ειδών - Αντικατάσταση 6.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της ΕΑΒ, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 6.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 6.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. Άρθρο 7- Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας Ο Ανάδοχος θα παράσχει στην ΕΑΒ Εγγύηση τριών (3) ετών για το σύνολο του εξοπλισμού (εξαιρούνται υλικά και εργασίες τακτικής συντήρησης).

-- 5 of 12 --

6 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την ΕΑΒ ΑΕ προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του Αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του Αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στο άρθρο 15 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. Άρθρο 8 - Λοιπές υποχρεώσεις Αναδόχου 8.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 8.2. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι: α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην ΕΑΒ ΑΕ, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της ΕΑΒ ΑΕ που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της ΕΑΒ ΑΕ περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Άρθρο 9 -Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις

-- 6 of 12 --

7 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του Αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 12 της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους του άρθρου 10 της παρούσας, πλην αυτού της περ. (α), η ΕΑΒ ΑΕ δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετείχε στη διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην ΕΑΒ έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η ΕΑΒ ΑΕ προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Άρθρο 10 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης Η ΕΑΒ ΑΕ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της Διακήρυξης 957/2023 (Παράρτημα Α της παρούσας) και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. δ) ο Ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 του Παραρτήματος Α της παρούσας, ε) ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η ΕΑΒ μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. στ) ο Ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας του άρθρου 8.2. της παρούσας. Άρθρο 11 - Τρόπος και χρόνος πληρωμής - Κρατήσεις 11.1. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Το 100% της αξίας των συμβατικών ειδών εντός 60 ημερών από την οριστική παραλαβή τους και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.

-- 7 of 12 --

8 11.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση: α) Πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικού προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 Ν. 4412/2016. β) Τιμολογίου του Αναδόχου. γ) Πιστοποιητικών Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας δ) κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 11.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ). β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την ΕΑΒ ΑΕ στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η ως άνω κράτηση δεν επιβάλλεται . Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Άρθρο 12 - Κήρυξη Αναδόχου εκπτώτου - Κυρώσεις 12.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της ΕΑΒ ΑΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): α) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης και β) εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στο κείμενο και τα Παραρτήματα της Διακήρυξης 957/2022 (Παράρτημα Α της παρούσας). Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση β, η ΕΑΒ ΑΕ κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα καθορισθεί από το αρμόδιο όργανο και η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της ΕΑΒ ΑΕ.

-- 8 of 12 --

9 12.2. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος ο Ανάδοχος: α) για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή β) αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 12.3. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου της ΕΑΒ ΑΕ, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον Ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της ΕΑΒ, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η ΕΑΒ μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της ΕΑΒ, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο Ανάδοχο. ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην ΕΑΒ ΑΕ από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της ΕΑΒ, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της ΕΑΒ. γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 12.4. Αν το υπό προμήθεια είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα

-- 9 of 12 --

10 επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των αγαθών, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΑΒ ΑΕ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Άρθρο 13 - Διοικητικές προσφυγές κατά την εκτέλεση της σύμβασης Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 3 (Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών), 6 (Απόρριψη συμβατικών ειδών – αντικατάσταση) και 12 (Κήρυξη Αναδόχου εκπτώτου - Κυρώσεις) της παρούσας σύμβασης, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. Άρθρο 14 - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 14.1. Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία: Αριθμός: e-188832 Ημερομηνία: 02/10/2023 Οργανισμός έκδοσης: Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) Ποσό: 4.992,00 EUR Υπέρ της εταιρείας: «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.» Ημερομηνία Λήξης: Ισχύει μέχρι την επιστροφή της 14.2. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 9 της παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 14.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της ΕΑΒ ΑΕ έναντι του Αναδόχου.

-- 10 of 12 --

11 14.4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και σε κάθε περίπτωση με την κάλυψη όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και τα Παραρτήματά της. Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Άρθρο 15 – Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Απαιτείται η προσκόμιση «Εγγύησης Καλής Λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της «Εγγύησης Καλής Λειτουργίας» ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι στο ποσό των 6.500,00 €. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας. Άρθρο 16 – Υποκατάσταση, Ενεχυρίαση, Εκχώρηση 16.1. Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 16.2. Απαγορεύεται η οιαδήποτε ενεχυρίαση ή εκχώρηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Επιτρέπεται μόνον η ενεχυρίαση και εκχώρηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα μόνον σε εγκεκριμένα Ελληνικά Πιστωτικά Τραπεζικά Ιδρύματα και τούτο μόνον κατόπιν προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της ΕΑΒ ΑΕ. Άρθρο 17 - Εμπιστευτικότητα Καθ’ όλη την διάρκεια της συμβατικής περιόδου αλλά και για πέντε (5) έτη μετά την λήξη της, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της ΕΑΒ ΑΕ ρητώς την υποχρέωση να μην γνωστοποιεί σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του Ελληνικού και Διεθνούς Τύπου) οποιαδήποτε στοιχεία, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 18 - Εφαρμοστέο δίκαιο, Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια 18.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 18.2. Αρμόδια κατά τόπον Δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από την παρούσα σύμβαση ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 19 - Προσαρτώμενα Προσαρτώνται στην παρούσα, έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής:

-- 11 of 12 --

12 α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α», η Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 957/2022 με το σύνολο των Παραρτημάτων της β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β», οι υπ’ αριθμόν πρωτ. 1230-2022-07-104/06-07-2022 Απαντήσεις- Διευκρινίσεις σε ερωτήματα οικονομικών φορέων και γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ», η προσφορά του Αναδόχου (τεχνική και οικονομική). Σε κάθε περίπτωση, οι όροι της παρούσας σύμβασης υπερισχύουν κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται (όπως διακήρυξη, προσφορά αναδόχου, απόφαση κατακύρωσης), εκτός πρόδηλων σφαλμάτων και παραδρομών. Προς επιβεβαίωση των συμφωνηθέντων συντάχθηκε η Σύμβαση αυτή σε τρία (3) όμοια και ισόκυρα πρωτότυπα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος και ένα για την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την ΕΑΒ ΑΕ Δημήτριος Παπακώστας Διευθύνων Σύμβουλος Για τον Ανάδοχο «ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε.» Γεώργιος Γαραντζιώτης Νόμιμος Εκπρόσωπος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

-- 12 of 12 --