Σ Υ Μ Β Α Σ Η « Για την Ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών αλλά και εργασιών επισκευής και συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, συνολικού ποσού 4.039,50 € ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) » .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάμος, 14/12/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 78984 /ΔΤΕ 3862 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η « Για την Ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών αλλά και εργασιών επισκευής και συντήρησης των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, συνολικού ποσού 4.039,50 € ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) » . Αναλυτικά: Για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Σάμου με αριθμούς κυκλοφορίας: ΜΕ-116139 και ΜΕ-116143, συνολικού ποσού 666,90 € ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) . Για εργασίες για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Σάμου με αριθμούς κυκλοφορίας: ΜΕ-116139, συνολικού ποσο 3.369,60 € ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) . Στη Σάμο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, σήμερα τη 14/12/2021 , οι παρακάτω υπογεγραμμένοι : 1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Σάμου, με Α.Φ.Μ. 997817101, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, που θα καλείται ως «Αναθέτουσα Αρχή», και 2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ ως νόμιμος εκπρόσωπος της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με Α.Φ.Μ. 801451173 , Δ.Ο.Υ. Σάμου, που θα καλείται στην παρούσα «Ανάδοχος». Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) περί «Απλούστευσης διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου » 2. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α΄/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις » 3. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-

-- 1 of 5 --

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007(πτωχευτικός κώδικας)- Προ- πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση» 5. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/A΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 6. Το Π.Δ.137/2010 «Οργανισμός Π. Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ Α' 230/27-12-2010). 7. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α’/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 8. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που προηγείται της σύμβασης». 9. Τον Ν.3310/9-2-2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/ 2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/10-11-2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/2005). 10. Το N. 4412/2016. 11. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007) προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 12. To N.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13.07.2012) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόμενων φορέων τους στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια». 13. Την με αριθμ. Πρωτ : 61712/1504/08-10-2021 ( Αριθμός Αιτήματος 73 ) βεβαίωση ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης της Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 (ΚΑΕ 3390.0861.0001 για προμήθεια ανταλλακτικών). 14. Την με αριθμ. Πρωτ : 62861870/1507/08-10-2021 ( Αριθμός Αιτήματος 74 ) βεβαίωση ύπαρξης εγγεγραμμένης πίστωσης της Οικονομικής Διαχείρισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 (ΚΑΕ 3390.1321.0001 για Εργασίες επισκευής και Συντήρησης οχημάτων ). 15. Την υπ’ αριθμ. 889/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΔΑ: Ψ0Τ07ΛΩ-ΑΩ6), περί έγκρισης δαπάνης και την διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. 16. Την υπ΄ αριθμ. 67472/1756/17-11--2021 ( ΑΔΑ: ΩΥΑ17ΛΩ-6ΕΜ) και με α/α 4 στο Μητρώο Δεσμεύσεων, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Σάμου για προμήθεια ανταλλακτικών. 17. Την υπ΄ αριθμ. 71856/1913/17-11-2021 ( ΑΔΑ: 6ΠΦ07ΛΩ-74Ξ )και με α/α 3 στο Μητρώο Δεσμεύσεων, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού ελέγχου Περιφερειακής Ενότητας Σάμου για εργασίες επισκευής και συντήρησης. 18. Τις οικονομικές προσφορές του αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 19. Tην 3373/390/20-3-1975 απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευών, συντήρησης και αγοράς ανταλλακτικών). 20. Την με αριθ..πρωτ. 14867/2614/06-07-2011 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Σάμου (Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την προμήθεια και παραλαβή ανταλλακτικών, καθώς για την επίβλεψη εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργων της Π.Ε.Σάμου). 21. Την υπ’ αριθμό 785 / 4-5-2017 απόφαση προϊσταμένης αρχής για την συγκρότηση επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΙΨΡ7ΛΩ-9ΒΓ). 22. Τo υπ΄αριθμ. 2/2021 Πρακτικό της Επιτροπής για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και των μηχανημάτων έργων της Π.Ε.Σάμου.

-- 2 of 5 --

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής : ΑΡΘΡΟ 1 : Αντικείμενο της Σύμβασης Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ α) την προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών στις τιμές όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω και β) την εργασία συντήρησης και επισκευής. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ-116139 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Περιγραφή Τιμή ( με ΦΠΑ 17 %) 2 τεμ. μπαταρίες 12v, 40 λίτρα λάδι 68, 2 τεμ μαρκούτσι 1 χ 1,5. 573,30 € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 17% 573,30 € ΕΡΓΑΣΙΕΣ Περιγραφή Τιμή ( με ΦΠΑ 17 %) εργασίες συντήρησης πίσω μπούμας, επισκευή μπουκάλες μπούμας, αντικατάσταση ελαστικών σωλήνων όλης της υπερκατασκευής, αντικατάσταση τζαμιού πόρτας, αντικατάσταση σετ στεγανών μπουκάλας τιμονιού, χειριστηρίων και μπουκάλας καμπίνας, αντικατάσταση ελαστικών σωληνώσεων, αλλαγή φίλτρων υδραυλικού, ρύθμιση πιέσεων κεντρικού χειριστηρίου, γενικός έλεγχος υδραυλικού συστήματος. 3.369,60 € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 17% 3.369,60 € ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ-116143 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Περιγραφή Τιμή ( με ΦΠΑ 17 %) 1 τεμ φίλτρο λαδιού, 1τεμ φίλτρο πετρελαίου, 1 τεμ μαρκούτσι ½ 1,7. 93,60 € ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. 17% 93,60 € ΑΡΘΡΟ 2: Όροι οικονομικής συνεργασίας – πληρωμής Ως συνολικό τίμημα για την εκπλήρωση των απορρεουσών από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεων του αναδόχου συμφωνείται το ποσό των 666,90 € για την προμήθεια των ανταλλακτικών ( ανάληψη υποχρέωσης : 67472/1756/17-11--2021 ( ΑΔΑ: ΩΥΑ17ΛΩ-6ΕΜ) και 3.369,60 € για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης (ανάληψη υποχρέωσης : 71856/1913/17-11- 2021 ( ΑΔΑ: 6ΠΦ07ΛΩ-74Ξ ). Στα ανωτέρω ποσά συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ. Η πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου θα γίνει μετά την παραλαβή των υπό προμήθεια ανταλλακτικών και την εκτέλεση των εργασιών από την αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής.

-- 3 of 5 --

Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του από τη Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και σε βάρος των σχετικών πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, έτους 2021, από τους ειδικούς φορείς και Κ.Α.Ε. 3390.1321.0001 για την προμήθεια ανταλλακτικών και 3390.0861.0001 για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης, μετά την προσκόμιση των προβλεπόμενων εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών. Για την πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια υλικών θα προσκομίζεται στο Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου Τιμολόγιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση ποσού 0,07% επί του καθαρού ποσού. Η εν λόγω κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Επιπλέον υπόκεινται σε παρακράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. ποσού 0,06% επί του καθαρού ποσού. Η εν λόγω κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. Ο Φ.Π.Α. των τιμολογίων βαρύνει την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η δαπάνη των εργασιών επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου . Η δαπάνη για την προμήθεια ανταλλακτικών επιβαρύνεται με φόρο εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. ΑΡΘΡΟ 3: Εκτέλεση Σύμβασης - Χρόνος Παράδοσης - Παραλαβής. Η παράδοση των ειδών, η εκτέλεση των εργασιών καθώς και η παραλαβή των μηχανημάτων θα γίνει στον κατάστημα του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τα όσα προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση μέσα σε χρονικό όριο εκατό (100) εργάσιμων ημερών. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση είδους, για οποιοδήποτε λόγο. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση είδους λόγω έλλειψής του, εκτός αν φέρει βεβαίωση της αρμόδιας αγορανομικής υπηρεσίας ότι δεν υπάρχει το είδος αυτό, οπότε είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα την Αναθέτουσα αρχή για την έλλειψη.

-- 4 of 5 --

ΑΡΘΡΟ 4: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 1) Ο ανάδοχος εφόσον δεν ολοκλήρωσε τα συμφωνηθέντα μέσα στον συμβατικό χρόνο ή τον χρόνο παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv σύμβαση και από κάθε δικαίωμα πoυ απορρέει από αυτήν. 2) Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον: - Η παραλαβή δεν ολοκληρώθηκε με ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου. - Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 3) Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι νόμιμες κυρώσεις. 4) Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 5) Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Σάμου. Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου έλαβε τα δύο αντίγραφα, ενώ το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΚΑΚΗΣ

-- 5 of 5 --