ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

Έγγραφο

Κείμενο απόφασης

αυτόματη εξαγωγή από το υπογεγραμμένο PDF

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης Α.Φ.Μ.: 090042189, ΔΟΥ: Ηρακλείου Τηλ. Επικοινωνίας: 2810379315, 2810379161 Φαξ: 2810379340 1 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 21.12.2016 Ημερομηνία λήξης σύμβασης: 31.12.2016 Καθαρό Ποσό Σύμβασης: €5.160,00 Φ.Π.Α.: €1.238,40 Συνολικό Ποσό Σύμβασης: €6.398,40 Στο Ηράκλειο, σήμερα 21.12.2016, μεταξύ: A. της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, ο οποίος εκπροσωπείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον Πρόεδρό της, Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Τσικνάκη, Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΤΕΙ Κρήτης και B. της οντότητας με τα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία : ‘ΙΤΑΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε.’ Διεύθυνση : Οδός Θ, Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο : 2810300950 e-mail : sales@detorakis.gr Α.Φ.Μ. : 082981710 Δ.Ο.Υ. : Ηρακλείου Νόμιμος Εκπρόσωπος : κος Δημήτριος Δεττοράκης συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Π ρ ο ο ί μ ι ο Στις 09.12.2016 σύμφωνα με την με αριθμό 743/Θ.11ο/09.12.2016 απόφαση της Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ:7Η0Τ4691Ο3-8ΥΗ, εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης από την οντότητα με την επωνυμία ‘ΙΤΑΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε.’. Η εν λόγω υπηρεσία εγκρίθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016». Μετά από αυτά ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο (που θα λέγεται στο εξής εν συντομία «ανάδοχος») να εκτελέσει το έργο που του ανατέθηκε όπως αναφέρεται στον παρακάτω Πίνακα (ΑΡΘΡΟ 1ο) με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τις οποίες ο ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτα.

-- 1 of 4 --

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης Α.Φ.Μ.: 090042189, ΔΟΥ: Ηρακλείου Τηλ. Επικοινωνίας: 2810379315, 2810379161 Φαξ: 2810379340 2 ΑΡΘΡΟ 1ο: ΕΡΓΟ Το έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνο με την προσφορά του αναδόχου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 1 12σέλιδο Α4:  Διαστάσεις: 14,5χ20,5cm κλειστό  Σελίδες: 12  Εκτύπωση: Τετραχρωμία  Χαρτί: velvet 150gr  Βιβλιοδεσία: καρφίτσα 2.000 τεμ. €1.935,00 2 4σέλιδο 3 είδη:  Διαστάσεις: 14,5χ20,5cm κλειστό  Σελίδες: 4 ανά είδος  Εκτύπωση: Τετραχρωμία  Χαρτί: velvet 150gr  Βιβλιοδεσία: Δίπλωμα 3x2.000 τεμ. €1.935,00 3 4σέλιδο 8 είδη:  Διαστάσεις: 14,5χ20,5cm κλειστό  Σελίδες: 4 ανά είδος  Εκτύπωση: Τετραχρωμία  Χαρτί: velvet 150gr  Βιβλιοδεσία: Δίπλωμα 8x500 τεμ. €1.290,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (Μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) €5.160,00 (Πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ) Φ.Π.Α. €1.238,40 (Χίλια διακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) €6.398,40 (Έξι χιλιάδες τρακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά) Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης αφορά την εξής δραστηριότητα: 79810000-5. Η δαπάνη για την παραπάνω υπηρεσία θα καλυφθεί από το έργο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015- 2016», το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΡΓΟ Το παραδοτέο έργο πρόκειται να παραδοθεί στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής & Πιστοποίησης Παραδοτέων που έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης.

-- 2 of 4 --

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης Α.Φ.Μ.: 090042189, ΔΟΥ: Ηρακλείου Τηλ. Επικοινωνίας: 2810379315, 2810379161 Φαξ: 2810379340 3 Για την παράδοση του έργου της παρούσης τα Στοιχεία Επικοινωνίας είναι: Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης: κος Ιωάννης Χλιαουτάκης Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 379516 email: jchlia@staff.teicrete.gr ΑΡΘΡΟ 3ο: ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης ορίζεται η 31.12.2016 και είναι σύμφωνη με τον χρόνο παράδοσης για τον οποίο δεσμεύθηκε ο ανάδοχος με την προσφορά του. ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε θα εκτελέσει το έργο που του ανατέθηκε μέσα στην ημερομηνία που ορίζεται παραπάνω ή σε περίπτωση που απορριφθεί το σύνολο ή ένα μέρος του έργου ή σε περίπτωση που αθετηθεί οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016 περί προμηθειών δημοσίου. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ Προβλέπεται η τμηματική πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία θα πραγματοποιείται έπειτα από τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο αυτών κατά την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής & Πιστοποίησης Παραδοτέων, όπως αυτή έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης, με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής το οποίο εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας στα στοιχεία του Αναδόχου. Ειδικότερα: Το παραστατικό πρέπει να εκδοθεί στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71410 Α.Φ.Μ.: 090042189 Δ.Ο.Υ.: Ηρακλείου Για την εντολή πληρωμής της δαπάνης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 2. Πρακτικό Οριστικής Ποιοτικής & Ποσοτικής Παραλαβής των Παρεχόμενων Υπηρεσιών 3. Φορολογική Ενημερότητα (για ποσό άνω των €1.500,00) και Φορολογική Ενημερότητα & Ασφαλιστική Ενημερότητα (για ποσό άνω των €3.000,00). Επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που θα εκδοθεί θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και η αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ Κρήτης θα εκδώσει σχετική βεβαίωση. Επιπροσθέτως θα παρακρατηθεί ποσό ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4412/2016. ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων, μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης, για την παράταση εκτέλεσης της σύμβασης λόγω αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης των ειδών εξαιτίας ανώτερης βίας (κατόπιν σχετικού αιτήματος του προμηθευτή τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης της παρούσας συμβάσης). ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτής της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-- 3 of 4 --

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης Α.Φ.Μ.: 090042189, ΔΟΥ: Ηρακλείου Τηλ. Επικοινωνίας: 2810379315, 2810379161 Φαξ: 2810379340 4 Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση απροθέσμως και αζημίως για σπουδαίο λόγο, ο οποίος δύναται να αφορά τον Ανάδοχο, την Αναθέτουσα Αρχή ή και κάθε σχετική περίσταση, εξαιτίας της οποίας δεν δύναται να αξιωθεί κατά την καλή πίστη η συνέχιση της λειτουργίας της σύμβασης μέχρι το πέρας της διάρκειάς της. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής έγγραφης δήλωσης καταγγελίας. Η περιέλευση της δήλωσης στον Ανάδοχο αποδεικνύεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Με την καταγγελία λύεται η παρούσα Σύμβαση, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Άρθρου περί λύσης της σύμβασης της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9ο: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 4412/2016, να καταγγείλει και να διαλύσει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 10ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι: (1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών, (2) Πλημμύρα, (3) Σεισμός, (4) Πόλεμος, κ.λ.π. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης της ανώτερης βίας που επικαλείται ο ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της μη εκτέλεσης του έργου, με την υποχρέωση της μηνιαίας αμοιβής του αναδόχου από το ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης κανονικά. ΑΡΘΡΟ 11ο: ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ισχύουν επίσης όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου κ.λ.π. Η σύμβαση αυτή, που η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής, συντάθηκε σε τρία (3) αντίγραφα σε απλό χαρτί, τα οποία διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Κάθε συμβαλλόμενος προς απόδειξη πήρε από ένα αντίγραφο, ενώ το τρίτο αντίγραφο παραμένει στον σχετικό φάκελο του έργου. * Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης αναρτώνται υποχρεωτικά στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Κρήτης Εμμανουήλ Τσικνάκης Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης Ο Ανάδοχος ΙΤΑΝΟΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Δημήτριος Δεττοράκης Νόμιμος Εκπρόσωπος

-- 4 of 4 --

Πηγή: Διαύγεια. Τα ποσά στα σύνολα προκύπτουν από τα δομημένα δεδομένα και διασταυρώνονται ξεχωριστά με το κείμενο.