Σύμβαση 106/2019 για την προμήθεια σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ α/α σύμβασης: 106/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ» & «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Συμβατικό Ποσό: 5.133,60 € με τον Φ.Π.Α. Αρ. Διακήρυξης : 106 / 2019 Ημερομηνία : 30 / 07 / 2020 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Συμβατικού Ποσού 5.133,60 € (με ΦΠΑ 24%) Αριθμός : 106 / 2019 Συμβατικό Ποσό (ολογράφως): Πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά Ανάδοχος : ΚΑΧΙΩΝΗΣ Α. Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ Ο.Ε. Σήμερα την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους δυο χιλιάδες είκοσι (30-07-2020), στις εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, Κρίστιαν Μπάρναρντ 1, ΤΚ 85 133 – Ελλάδα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: α) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου» (στο εξής καλούμενο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ή ΦΟΡΕΑΣ) που εδρεύει στην Ρόδο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κο Ρουμάνη Γρηγόριο, Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου και β) Την εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΧΙΩΝΗΣ Α. Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ Ο.Ε. και τον διακριτικό τίτλο K-I Constructions (στο εξής καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ορφανίδου, αριθμ. 3 ΤΚ 11141, τηλ. : 2102286909, fax : 2112204597, έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998170464, υπάγεται στην ΔΟΥ ΙΔ΄ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον κύριο Καχιώνη Αθανάσιο, κάτοικο Αθηνών, με ΑΔΤ ΑΝ165849, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 983030.1433938/21-01-2020 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ, συγκρότησης του ΔΣ σε σώμα, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

-- 1 of 6 --

Την 17η/12/2019 με βάση την διακήρυξη 106/2019 διενεργήθηκε συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής- χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια σε ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΡΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ. Η προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ κατατέθηκε με αρ πρωτ 26994/16-12-2019. Τα αποτελέσματα του παραπάνω διαγωνισμού, κατακυρώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 14/25-06-2020 θέμα 32ο, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου και ανακοινώθηκαν με την υπ’ αρ. 16436/15-07-2020 ανακοίνωση αυτού, στο όνομα της εταιρίας ΚΑΧΙΩΝΗΣ Α. Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ Ο.Ε. και τον διακριτικό τίτλο K-I Constructions, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο 1ο άρθρο. Ύστερα από αυτό το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ αναθέτει στον ΑΝΑΔΟΧΟ ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση της προμήθειας που του κατακυρώθηκε, με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση με τον ανάδοχο ορίζεται ετήσια με ημερομηνία έναρξης στις 30-07-2020 και λήξη στις 29-07-2021. Δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου να παραταθεί χρονικά η ισχύ της παρούσας σε περίπτωση που δεν εξαντλήθηκαν οι συμβατικές ποσότητες των ειδών και μέχρι την εξάντληση αυτών. Η παρούσα σύμβαση θα διακοπεί χωρίς δικαίωμα οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης εφόσον υπογραφούν αντίστοιχες συμβάσεις σε επίπεδο κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών από Εθνικές Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΕΚΑΑ) ΕΚΑΠΥ με συμφερότερους όρους για όμοια προμήθεια. Δεν προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης. ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σ ΣΥΝΟΛ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 19. ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OXIMAX ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ MONITOR MARQUETT Κωδ. Εμπορίου: SK-D.100.6.L Κωδ. Νοσοκομείου: 16032101 1.500 2,76€ 4.140,00 € 993,60 € 5.133,60 € ΣΥΝΟΛΟ 4.140,00 € 993,60 € 5.133,60 € Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (5.133,60 €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους, του φόρου εισοδήματος και του αναλογούντος Φ.Π.Α (24 %) για παράδοση του/των ανωτέρω-ων είδους-ων με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του Αναδόχου . Οι τιμές των ειδών θα ισχύουν για όλο το διάστημα της σύμβασης. Για τη δαπάνη εκδόθηκε η αριθμ. 1951/29-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΡΣ446907Κ-71Π) Πράξη Διοικητή έγκρισης πολυετούς υποχρέωσης, καθώς και η αριθμ. 1818/24-06-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 68ΡΡ46907Κ-4ΩΔ). ΑΡΘΡΟ 3ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

-- 2 of 6 --

Η προμήθεια των ειδών της σύμβασης θα πρέπει υποχρεωτικά να συμφωνεί πλήρως με τις αντίστοιχες της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 4ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1. Οι προμήθειες θα γίνονται βάσει εγγράφων παραγγελιών του Νοσοκομείου και ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες αυτού. Στις παραγγελίες θα αναγράφεται η ποσότητα, η ποιότητα, καθώς και κάθε άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των υπό προμήθεια ειδών. Αυτές θα υπογράφονται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών και τον αντίστοιχο διαχειριστή του Νοσοκομείου. 2. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται με μακροσκοπική εξέταση από τριμελής επιτροπή παραλαβής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Ο χορηγητής υποχρεώνεται κατά την αποστολή των ειδών να στέλνει και το σχετικό τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής. Η επιτροπή μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή εάν δεν προσκομισθεί το σχετικό τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής. 3. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδίδει τα είδη σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στις αντίστοιχες αποθήκες του Νοσοκομείου με δικά του έξοδα και μέσα μεταφοράς. 4. Η ασφάλιση των ειδών μέχρι και τις αποθήκες του Νοσοκομείου ανήκει στην μέριμνα του αναδόχου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206,207,208,209 του ν.4412/16. ΑΡΘΡΟ 5ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την αποστολή σ’ αυτόν της παραγγελίας και να ειδοποιεί την αποθήκη υλικού του Νοσοκομείου για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Για τα υπό προμήθεια είδη τα οποία έχουν την ένδειξη επείγον στο δελτίο παραγγελίας, ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις σαράντα οκτώ (48) ώρες από την επίδοση της παραγγελίας. Δύναται σε ειδικές περιπτώσεις να δοθεί παράταση του ανωτέρω χρόνου παράδοσης κατόπιν έγκρισης από την Διοίκηση αντίστοιχου αιτήματος του αναδόχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν.4412/16. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 206 & 207 του ν.4412/16. ΑΡΘΡΟ 6ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4412/16. ΑΡΘΡΟ 7ο

-- 3 of 6 --

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, β) αν δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη , μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης ή στο χρόνο παράτασης που δόθηκε , σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν.4412/16. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/2017. Αν το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράταση η που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. Για τις λοιπές ποινικές ρήτρες- κυρώσεις ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 207 & 213 του Ν. 4412/2016. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου. Ο αν που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία. (άρθρο 204 του Ν. 4412/2016). ΑΡΘΡΟ 8ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.4412/2016 με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας του τιμολογίου με την οριστική παραλαβή των ειδών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4152/9-5-2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) στον οποίο προβλέπεται η εξόφληση σε εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου η άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο οφείλει νόμιμο τόκο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4152/9-5-2013 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.5 (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) . Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

-- 4 of 6 --

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται ενδεικτικά σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις με τις ακόλουθες κρατήσεις: 1. Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/17-09-2009 κοινή Υπουργική Απόφαση. 2. Φόρος 4% επί της καθαρής τιμής του τιμολογίου (χωρίς Φ.Π.Α.) μείον τις κρατήσεις. 3. Κράτηση 0,07 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τη παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/2011 (Α’204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 375 παραγρ.7 του ν.4412/16 με το αντίστοιχο χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου. 4. Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π) σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 350 του Ν.4412/2016 και την ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ Τεύχος Β΄969/22-03-2017). Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 9ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή υπ΄ αριθμ…………..……….., ποσού 207,00 € της Τράπεζας ……………..……………………. – Κατάστημα ..……..….…………..……,το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συμβατικής αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση αυτής. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 1 μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. ΑΡΘΡΟ 10ο ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του. Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 11ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κατά την εκτέλεση της σύβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/16, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

-- 5 of 6 --

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 12ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για όλο τα λοιπά θέματα της παρούσης αναφορικά με την προμήθεια που πραγματοποιείται με την παρούσα σύμβαση, ισχύουν οι όροι της Διακήρυξης 106/2019 της υπ’ αριθμ. 14/25-06-2020 θέμα 32ο κατακυρωτικής απόφασης του Δ.Σ του Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», των οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δέχτηκε αυτούς ανεπιφύλακτα σε συνδυασμό με τους όρους της διακήρυξης και την προσφορά του. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δυο πρωτότυπα τεύχη. Από τα παραπάνω δυο πρωτότυπα το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, το δεύτερο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ . ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΗΣ

-- 6 of 6 --