ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΠΒΑ για, "α. απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας της ΠΒΑ, β. υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων της ΠΒΑ γ. καταγραφή και παρακολούθηση Προγραμματικών Συμβάσεων της Π.Ε. Λέσβου - Λήμνου»

ΑΔΑ: ………………………….. Μυτιλήνη , 29-06-2023 Αρ. Πρωτ.: 95423 . . ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΠΒΑ για, "α. απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας της ΠΒΑ, β. υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων της ΠΒΑ γ. καταγραφή και παρακολούθηση Προγραμματικών Συμβάσεων της Π.Ε. Λέσβου - Λήμνου» Στη Μυτιλήνη σήμερα Πέμπτη 29/06/2023 , μεταξύ: Α. Της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με ΑΦΜ: 997817101, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, Αργ. Εφταλιώτη 3 Τ.Κ. 81131 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη, (στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»), και Β. Της εταιρίας «OPTIMUM VALUE A.E.», που έχει έδρα στo Μαρούσι Αττικής, , Κονίτσης 3- 5, Τ.Κ.: 15125, Α.Φ.Μ.: 998473291, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, εγγεγραμμένη στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες μελετητών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014- 2020 σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτ. 16905 – 12/02/2020 Βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Φάνη Καραγιάννη (στο εξής «Ανάδοχος») και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 118 αυτού «Απευθείας ανάθεση» και 119 όπου ορίζεται διαδικασία σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων των ενεργειών τεχνικής βοήθειας. 2. Την Α.Π. 87/21-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΨΕ97ΛΩ-Σ7Ω και ΑΔΑΜ: 23REQ012039842) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την ένταξη του έργου με κωδικό 2022ΚΑΠ3200068 στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2022. 3. Την Α.Π. 15855/02-02-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ξ2Μ7ΛΩ-Υ4Ξ και ΑΔΑΜ: 23REQ012740231) για πίστωση 36.800 ευρώ η οποία καταχωρήθηκε με α/α 15 στο

-- 1 of 14 --

μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας (η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Κ.Α.Ε. 0071.9899.0001 ΚΑΠ Λέσβου για τη πληρωμή της εν λόγω υπηρεσίας). 4. Την Α.Π. 28/22-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ38Γ7ΛΩ-ΠΞ2) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 2023. 5. Την Α.Π. 36002/14-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ9ΒΜ7ΛΩ-ΛΔΥ και ΑΔΑΜ: 23PROC012740561) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΠΒΑ για, "α. απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας της ΠΒΑ, β. υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων της ΠΒΑ γ. καταγραφή και παρακολούθηση Προγραμματικών Συμβάσεων της Π.Ε. Λέσβου - Λήμνου» με διαδικασία επιλογής μέσω καταλόγου. 6. Την από 17-03-2023 προσφορά της εταιρίας με επωνυμία «OPTIMUM VALUE A.E.» (Α.Π. ΔΙΑΠ 38920/17-03-2023), για την προαναφερόμενη παροχή υπηρεσίας, που υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή. 7. Την αριθμ. πρωτ. 72205/17-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΠΤΕ7ΛΩ-ΤΗ1 και ΑΔΑΜ: 23AWRD012740814) Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, με την οποία ανατέθηκε η παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΠΒΑ για, "α. απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας της ΠΒΑ, β. υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων της ΠΒΑ γ. καταγραφή και παρακολούθηση Προγραμματικών Συμβάσεων της Π.Ε. Λέσβου Λήμνου». στην εταιρία με την επωνυμία «OPTIMUM VALUE A.E.» συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποστήριξης στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για: α. την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα για την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Η Διαχειριστική Επάρκεια είναι απαραίτητη για την υλοποίηση και διαχείριση έργων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο με σκοπό να αξιοποιηθούν οι διατιθέμενοι πόροι και να επιτευχθούν οι στόχοι των έργων, β. την καταγραφή και παρακολούθηση των Προγραμματικών Συμβάσεων Π.Ε. Λέσβου-

-- 2 of 14 --

Λήμνου όπου αρχικά απαιτείται μια συνολική καταγραφή των ήδη υφιστάμενων Προγραμματικών Συμβάσεων της Π.Ε. Λέσβου- Λήμνου ώστε να αξιολογηθεί η κατάστασή τους (δηλαδή, αν έχουν λήξει ή αν πλησιάζει η ημερομηνία λήξης τους η αν είναι σε ισχύ και μέχρι πότε). Παράλληλα, θα υπάρχει επικοινωνία/ενημέρωση όλων των φορέων που έχουν συνάψει Προγραμματικές Συμβάσεις με την Π.Ε. Λέσβου- Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι η ομαλή παρακολούθηση των Προγραμματικών Συμβάσεων της Π.Ε. Λέσβου- Λήμνου και γ. την υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τον αριθμό εγκυκλίου 316 με την 17326/14.03.2022(Β’ 1370), άρθρα 4, 5 και 8. Αναλυτικότερα απαιτείται πίνακας με τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, των έργων που: (α) έχουν ενταχθεί στον προγραμματισμό εκτελεστέων έργων του φορέα, είτε με την ενσωμάτωσή τους στο τεχνικό πρόγραμμα έργων, είτε με την εγγραφή τους στον ετήσιο προϋπολογισμό, είτε με την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης και (β) έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στον προγραμματισμό του φορέα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στοιχείο (α). Η κατάρτιση και υποβολή του υπόψη πίνακα στοιχείων εκτελεστέων έργων θα γίνεται σε μηνιαία βάση, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης, με βάση τη διαθεσιμότητα από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου των προβλεπόμενων για συμπλήρωση στοιχείων και θα ολοκληρωθεί με την υποβολή του πίνακα με τα υπόψη στοιχεία κατά το μήνα ολοκλήρωσης της σύμβασης. Ειδικότερα η Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή:  στην απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα για τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ως υπηρεσιακές μονάδες-όργανα του φορέα αυτού, η οποία απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί εντός τριών (3) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης.  στην παράδοση του πίνακα στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης των Προγραμματικών Συμβάσεων Π.Ε Λέσβου-Λήμνου και σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης που έχουν συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την ΠΒΑ, την παρακολούθηση αυτών, η οποία παράδοση του πίνακα στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης των προγραμματικών

-- 3 of 14 --

Συμβάσεων θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης.  στην παράδοση του πίνακα στοιχείων εκτελεστέων έργων, ήτοι πίνακα με τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, η οποία παράδοση του πίνακα στοιχείων εκτελεστέων έργων θα γίνεται σε μηνιαία βάση και θα ολοκληρωθεί το δωδέκατο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. Στο πλαίσιο του αντικειμένου της σύμβασης, η Ανάδοχος θα συνεργάζεται με τα (2) αρμόδια τμήματα της ΔΙΑΠ δηλαδή, το Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτική και το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων καθώς επίσης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ώστε να διευκολυνθεί στο έργο της στο επίπεδο της παροχής στοιχείων και πληροφοριών. Η Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις της με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την υποχρέωση να παρέχει την αναγκαία υποστήριξη στην Ανάδοχο προκειμένου να εκτελεστεί εμπρόθεσμα και έγκυρα το έργο της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 2.1. Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών είναι διάρκειας δώδεκα -12- μηνών, με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της. 2.2. Παραδοτέα του έργου θα είναι: 1) η απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα για τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ως υπηρεσιακές μονάδες-όργανα του φορέα αυτού, η οποία απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί εντός τριών (3) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης.

-- 4 of 14 --

2) η παράδοση του πίνακα στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης των Προγραμματικών Συμβάσεων Π.Ε Λέσβου-Λήμνου και σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης που έχουν συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την ΠΒΑ, την παρακολούθηση αυτών, η οποία παράδοση του πίνακα στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης των προγραμματικών Συμβάσεων θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης. 3) η παράδοση του πίνακα στοιχείων εκτελεστέων έργων, ήτοι πίνακα με τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, η οποία παράδοση του πίνακα στοιχείων εκτελεστέων έργων θα γίνεται σε μηνιαία βάση και θα ολοκληρωθεί το δωδέκατο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. Οι ενότητες εργασιών και το σύνολο των παραχθέντων υπηρεσιών και του παραδοτέου περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά της Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 3.1 Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και του παραδοτέου από την Ανάδοχο, όπως περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) όπως αυτή ορίζεται στη με την αρ. πρωτ. 72205/17-05-2023 (ΑΔΑ: 9ΠΤΕ7ΛΩ-ΤΗ1 και ΑΔΑΜ: 23AWRD012702747 2023-05-18) Απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. 3.2 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μέσω της ως άνω αρμόδιας τριμελούς Ε.Ε.Π., η οποία και θα εισηγείται στον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων, και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-- 5 of 14 --

3.3 Η Ε.Ε.Π. είναι αρμόδια για την παραλαβή των παραχθέντων υπηρεσιών και του παραδοτέου. Η Αναθέτουσα Αρχή δια της Ε.Ε.Π. παραλαμβάνει και εξετάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και το παραδοτέο και εφόσον είναι εμπρόθεσμα και το περιεχόμενο τους είναι έγκυρο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, θα προβεί στην σύνταξη του σχετικού «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών Σύμβασης» με το οποίο εισηγείται προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου για την έγκριση της καταβολής της αμοιβής της Αναδόχου που αντιστοιχεί στις παραχθείσες υπηρεσίες. Εφόσον, η Ε.Ε.Π. διατυπώσει παρατηρήσεις, η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς αυτές. Μη συμμόρφωσή της θα οδηγεί σε λύση της σύμβασης βάσει του άρθρου 8 της παρούσας. Το έργο ολοκληρώνεται, με την υποβολή του Παραδοτέου και την έκδοση «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών σύμβασης» από την Ε.Ε.Π. ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.1 Η αμοιβή της Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ( ήτοι 29.200,00€ καθαρή αξία και 7.008,00€ ΦΠΑ). Η παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2023-2024 της Περιφέρειας Βορείου του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΠΒΑ για, "α. απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας της ΠΒΑ, β. υποβολή στοιχείων εκτελεστέων έργων της ΠΒΑ γ. καταγραφή και παρακολούθηση Προγραμματικών Συμβάσεων της Π.Ε. Λέσβου - Λήμνου» και κωδικό έργου 2022ΚΑΠ3200068 της ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2023-2024 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει.

-- 6 of 14 --

Ρητά δε, συμφωνείται ότι η Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής. 4.2 Η καταβολή της αμοιβής της Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια, ως ακολούθως:  Το 30% του ποσού θα εξοφληθεί με την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα για τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ως υπηρεσιακές μονάδες-όργανα του φορέα αυτού, η οποία απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί εντός τριών (3) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης.  Το άλλο 30% του ποσού θα εξοφληθεί με την παράδοση του πίνακα στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης των Προγραμματικών Συμβάσεων Π.Ε Λέσβου-Λήμνου και σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης που έχουν συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με την ΠΒΑ, την παρακολούθηση αυτών, η οποία παράδοση του πίνακα στοιχείων της υφιστάμενης κατάστασης των προγραμματικών Συμβάσεων θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί εντός έξι (6) μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης.  Το υπόλοιπο 40% θα εξοφληθεί με την παράδοση του πίνακα στοιχείων εκτελεστέων έργων, ήτοι πίνακα με τα βασικά στοιχεία ταξινόμησης, προϋπολογισμού, χρηματοδότησης και κατάστασης υλοποίησης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, η οποία παράδοση του πίνακα στοιχείων εκτελεστέων έργων θα γίνεται σε μηνιαία βάση και θα ολοκληρωθεί το δωδέκατο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, σε κάθε στάδιο πληρωμής αφού παραλάβει το «Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών Σύμβασης» από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής, θα το διαβιβάσει στην Ανάδοχο και θα την καλέσει να εκδώσει το αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να δρομολογηθεί η πληρωμή της:

-- 7 of 14 --

1. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ή πιστοποιητικά, σε ισχύ, από όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές, τα οποία θα αναφέρονται σε είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 2. «Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο» από την αρμόδια αρχή του κράτους, σε ισχύ, το οποίο θα αναφέρεται σε είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου Τομέα πλην Κεντρικής Διοίκησης. 3. Πρωτότυπη, πρόσφατη, σφραγισμένη βεβαίωση ή εκτύπωση στοιχείων λογαριασμού από τραπεζικό ίδρυμα, με την επωνυμία του δικαιούχου νομικού προσώπου, τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή IBAN και τον κωδικό της τράπεζας (BIC). Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει στο λογαριασμό της Ανάδοχου, με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής, αφού προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά και όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά και γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (Β’ 2857/28.12.2015) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ» όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας, η Ανάδοχος προσκόμισε την υπ. αριθ. 89554 ημερομηνίας 02/06/2023 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού χιλίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (1.460,00€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα της επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών και παραδοτέων του συνόλου του έργου, καθώς και την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών της. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι της Αναδόχου.

-- 8 of 14 --

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο «Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών Σύμβασης» αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα της Αναδόχου, ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από την Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 6 ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 6.1 Η Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν και ανεξαρτήτως των λοιπών προβλεπομένων έννομων συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος της Αναδόχου κυρώσεις και ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και στη λοιπή κείμενη νομοθεσία, αλλά και στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 6.2 Η Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη τυχόν παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή, της κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτή, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή της, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που έχει τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί,

-- 9 of 14 --

κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτη μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στην Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτη από τη σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση της για παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος της κυρώσεις, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οργάνου. ΑΡΘΡΟ 8 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

-- 10 of 14 --

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, της οποίας συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ή αδυναμίας της Αναδόχου να εκτελέσει τις υπηρεσίες της, εν όλω ή εν μέρει, ή δεν τις εκτελέσει προσηκόντως ή εγκαίρως, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού το δηλώσει αμέσως μετά την διαπίστωση της πλημμέλειας εγγράφως προς την Ανάδοχο, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, να μην επιστρέψει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, να καταβάλλει στην Ανάδοχο μόνο το ποσό που θα αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες από αυτήν υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασης και να αναζητήσει από αυτήν κάθε ζημία που θα προκύψει από την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε ως Ανάδοχος, εφόσον το ποσό της ζημίας υπερβαίνει το ποσό της εγγυητικής επιστολής και μόνο ως προς το επιπλέον ποσό. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που λαμβάνουν γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον αντισυμβαλλόμενο, τα στελέχη του, τους προμηθευτές του ή τις εργασίες του. Επίσης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το απόρρητο επεκτείνεται και στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό υλικό, μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, προγράμματα Η/Υ, οδηγίες, εγκυκλίους κλπ, που κάνουν χρήση ή λαμβάνουν γνώση οι συμβαλλόμενοι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Η Ανάδοχος υποχρεούται να μην κάνει οποιαδήποτε άλλη, άμεση ή έμμεση, χρήση αυτών πέραν αυτής που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης. Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα και με οποιονδήποτε τρόπο στην Ανάδοχο από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών της, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

-- 11 of 14 --

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλες οι εκθέσεις και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από την Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Η Ανάδοχος τηρεί αντίγραφα των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. ΑΡΘΡΟ 11 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Οποιαδήποτε κοινοποίηση εγγράφων ή επικοινωνία απαιτείται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης θα γίνεται είτε με αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με προσωπική παράδοση των πρωτότυπων εγγράφων στις σχετικές διευθύνσεις των συμβαλλόμενων μερών όπως εμφανίζονται στην παρούσα σύμβαση, ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση έχει τυχόν γνωστοποιηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση της για την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών.

-- 12 of 14 --

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΥΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Η παρούσα σύμβαση καλύπτει το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και της Αναδόχου και υπερέχει οποιασδήποτε άλλης διαπραγμάτευσης ή συμφωνίας σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από αυτήν. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι το σύνολο των προθέσεων και των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων έχουν περιληφθεί στην παρούσα, η οποία εκφράζει ξεκάθαρα όλες τις απαιτήσεις και τις προθέσεις τους. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στα εξής έγγραφα, με την κάτωθι σειρά ισχύος: i) Η παρούσα Σύμβαση ii) Η Απόφαση Ανάθεσης iii) Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος iv) Η Οικονομική και Τεχνική Προσφορά της Αναδόχου. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επιτρέπονται εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, η οποία θα αποτελεί παράρτημα της αρχικής σύμβασης.

-- 13 of 14 --

ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Μυτιλήνης Λέσβου. Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα σύμβαση, που καταρτίστηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έλαβαν δε δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) η Ανάδοχος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Για την Αναθέτουσα Αρχή Για την Ανάδοχο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΦΑΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

-- 14 of 14 --