ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣ 05/15 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ) ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 750τμ ΠΕΡΙΠΟΥ (ΚΥΡΙΩΣ ΔΩΜΑ-ΔΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΕΞΩΣΤΗΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 24-26-ΑΘΗΝΑ''

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΩΝ ΦΕΙΔΙΟΥ 10, ΤΚ. 106-78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 38.29.575 FAX: 33.02.172 Φ. 900/ 677 /15 Σ. 179 Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣ υπ.αριθμ. 5/15 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη αναδόχου για : «Εργασίες Μόνωσης (Υγρομόνωση - Θερμομόνωση) Κτιρίου Ιδιοκτησίας ΤΕΣ Επιφάνειας 750 τ.μ. περίπου (Κυρίως δώμα-δώματα υπερκατασκευών- εξώστης Α' ορόφου) και λοιπές οικοδομικές εργασίες, επί της οδού Παλλάδος 24-26-Αθήνα» Διακήρυξη ΤΕΣ υπ. αριθμ. 5/29-5-2015 Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές ανάδειξης αναδόχου, που θα αναλάβει τις Εργασίες Μόνωσης (Υγρομόνωση & Θερμομόνωση) Κτιρίου Ιδιοκτησίας ΤΕΣ επιφάνειας 750 τ.μ. περίπου (Κυρίως δώμα, δώματα υπερκατασκευών και εξώστης Α' ορόφου), και λοιπές οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, που βρίσκεται επί της οδού Παλλάδος 24-26, Αθήνα, συνολικού προϋπολογισμού # 60.000,00 # € χωρίς ΦΠΑ , με ΦΠΑ # 73,800,00 # €, με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που περιγράφονται στο Κριτήριο Αξιολόγησης Συμφερότερη Τιμή Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού Ημερομηνία: 25-6-15 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11:00 Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Προϋπολογισμός Δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) # 60.000,00 #€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) # 73.800,00 # € ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 50710000-5 71300000-1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 24-26, ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία δημοσίευσης στον ιστότοπο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" 3/6/2015

-- 1 of 76 --

Κεφάλαιο Β' - Παραπομπή "Θ" (Τεχνικές Προδιαγραφές/ Υποχρεώσεις Αναδόχου), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α'19/1-2-95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α' 64/16-3-2007), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α' 150 /10-7-2007). 4. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 247 /27-11-1995) 5. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α' 64 /16-3-2007), όπως ισχύει αναλογικά. 6. Το Ν. 3310/2005 «μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α' 30 /14-2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279 /10-11-2005) 7. Την υπ' αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590 /16-11-2005) 8. Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 68 /20-3-2007) 9. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173 /30-9-2010) περί Δικαστικής προστασίας, κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ, με την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία2007/66/ΕΚ. 10. Το Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις). 11. Το Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003) Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει Εργασίες Μόνωσης (Υγρομόνωση & Θερμομόνωση) του κτιρίου ιδιοκτησίας ΤΕΣ επιφάνειας 750,00 τ.μ. περίπου (κυρίως δώμα, δώματα υπερκατασκευών και εξώστη Α' ορόφου) και λοιπές οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ που βρίσκεται επί της οδού Παλλάδος 24-26, Αθήνα συνολικού προϋπολογισμού # 60.000,00 # € χωρίς ΦΠΑ, με ΦΠΑ # 73.800,00 # €, με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους και προδιαγραφές που

-- 2 of 76 --

περιγράφονται στο Κεφάλαιο Β' - Παραπομπή "Θ" (Τεχνικές Προδιαγραφές/ Υποχρεώσεις Αναδόχου), που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής. 2. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 3. Χρόνος υλοποίησης του έργου τριάντα πέντε (35) εργάσιμες ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης ή την ημερομηνία έγκρισης των αντίστοιχων εργασιών από τις αρμόδιες πολεοδομικές και λοιπές συναρμόδιες υπηρεσίες. 4. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του ΤΕΣ, Φειδίου 10, Αθήνα ΤΚ 10678, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 25/6/15 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:50 π.μ., ή εφόσον αποστέλλονται, θα πρέπει να περιέρχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007, μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 5. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στην έδρα του ΤΕΣ, την 25/6/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. ενώπιον Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό με σχετική απόφαση του Διευθυντή ΤΕΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. 6. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, μπορούν να παρίστανται οι προμηθευτές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους. 7. Για πληροφορίες της διακήρυξης του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λογιστήριο ΤΕΣ, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 09:00 π.μ. με 13:00 μ.μ. και στα τηλέφωνα 210-3829575. 8. Η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στον χώρο που θα εκτελεσθούν οι εργασίες είναι υποχρεωτική, προς τούτο δύνανται να επισκέπτονται το κτίριο ιδιοκτησίας ΤΕΣ μετά από προηγούμενη συνεννόηση. Για διευκρινίσεις μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στο τηλ. 210-38232028. 9. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΤΕΣ έτους 2015. Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Χριστόπουλος ΠΝ Διευθυντής ΤΕΣ

-- 3 of 76 --

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Διακήρυξης ............................................................................... 6 ΑΡΘΡΟ 2: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής ............................................................................. 6 ΑΡΘΡΟ 3: Ημερομηνία Δημοσίευσης Της Διακήρυξης ........................................................ 7 ΑΡΘΡΟ 5: Δικαίωμα Συμμετοχής ........................................................................................ 8 ΑΡΘΡΟ 6: Κριτήρια επιλογής, Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής .......................... 9 Α. 'Ελληνες Πολίτες ............................................................................................................. 9 Β. Αλλοδαποί ..................................................................................................................... 12 Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά ..................................................................... 15 Δ. Συνεταιρισμοί ................................................................................................................ 17 Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά .......................................... 17 ΑΡΘΡΟ 7: Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς ........................................................................ 18 ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά για την Κατακύρωση ................................................................ 19 Α. Οι Έλληνες Πολίτες. ...................................................................................................... 19 Β. Οι Αλλοδαποί ................................................................................................................ 21 Γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά ...................................................................... 24 Δ. Οι Συνεταιρισμοί ............................................................................................................ 27 Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά .......................................... 29 ΑΡΘΡΟ 9: Επιπλέον Στοιχεία Προσωπικής Κατάστασης Συμμετεχόντων. ....................... 30 ΑΡΘΡΟ 10: Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά την Κατακύρωση για τις Τεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις του Ανάδοχου. ....................................................................... 31 ΑΡΘΡΟ 11: Πρόσθετοι Όροι .............................................................................................. 31 ΑΡΘΡΟ 12. Υποβολή Προσφορών ................................................................................... 32 ΑΡΘΡΟ 13: Τιμές Προσφορών - Νόμισμα ......................................................................... 35 ΑΡΘΡΟ 14: Η Ισχύς των Προσφορών ............................................................................... 36 ΑΡΘΡΟ 15: Εγγύηση Συμμετοχής ..................................................................................... 37 ΑΡΘΡΟ 16: Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού ....................................................... 38 Α' ΣΤΑΔΙΟ - Αποσφράγιση Φακέλου Δικαιολογητικών και Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς38 Β' ΣΤΑΔΙΟ - Αποσφράγιση Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς ......................................... 40 Γ' ΣΤΑΔΙΟ - Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών - Κατακύρωση .............................. 41 ΑΡΘΡΟ 17: Απόρριψη Προσφορών .................................................................................. 41 ΑΡΘΡΟ 18: Ενστάσεις - Προσφυγές ................................................................................. 42 ΑΡΘΡΟ 19: Αξιολόγηση - Αποτελέσματα ......................................................................... 44 ΑΡΘΡΟ 20: Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις .......................................... 46 ΑΡΘΡΟ 21: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ........................................................................ 48 ΑΡΘΡΟ 22: Πληρωμή - Κρατήσεις .................................................................................... 51 ΑΡΘΡΟ 23: Υπεργολαβία .................................................................................................. 52 ΑΡΘΡΟ 24: Ανωτέρα Βία .................................................................................................. 52 ΑΡΘΡΟ 25: Ποινικές Ρήτρες.............................................................................................. 53 ΑΡΘΡΟ 26: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία ...................................................................... 54 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ............................................................................................................. 55 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...................................................................... 55 ΑΡΘΡΟ 1: Γενικά ............................................................................................................... 55 ΑΡΘΡΟ 2: Ορολογία - Ερμηνεία Όρων ............................................................................. 55

-- 4 of 76 --

Παραπομπή Θ1 ................................................................................................................. 56 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ .......................................................................... 56 Παραπομπή Θ2 ................................................................................................................. 56 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΟΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ............................................................................................................................ 56 Παραπομπή Θ3 ................................................................................................................. 57 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ............................................................................................. 57 Άρθρο 3: Ορισμός Αιτουμένων Εργασιών Μόνωσης ......................................................... 57 Άρθρο 4: Ευθύνη Αναδόχου .............................................................................................. 58 Άρθρο 5: Προσωπικό Αναδόχου ....................................................................................... 59 Άρθρο 5.Α. Διάρθρωση Ελάχιστου Προσωπικού Αναδόχου ............................................. 59 Άρθρο 5.Β. Προσόντα Προσωπικού Αναδόχου ................................................................. 59 Άρθρο 6: Άδειες Εργασίας Προσωπικού .......................................................................... 60 Άρθρο 7: Προσωπικό Εργοδότη ........................................................................................ 60 Άρθρο 8: Αναλώσιμα υλικά - Εργαλεία .............................................................................. 61 Άρθρο 9: Υπηρεσίες Τρίτων .............................................................................................. 61 Άρθρο 10: Συνεννοήσεις -Αλληλογραφία ........................................................................... 61 Άρθρο 11: Κανονισμοί ....................................................................................................... 62 Άρθρο 12: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων ................................................................. 62 Άρθρο 13: Ασφάλιση Έργου .............................................................................................. 62 ΑΡΘΡΟ 13Α: Ζημιές σε Τρίτους και στις Περιουσίες Αυτών .............................................. 63 ΑΡΘΡΟ 13Β: Ασφάλιση Υπέρ Τρίτων ............................................................................... 63 ΑΡΘΡΟ 13Γ: Ατυχήματα και Ζημιές στο Εργατικό Προσωπικό ......................................... 63 ΑΡΘΡΟ 13Δ: Ασφάλιση Εργατικού και Υπαλληλικού Προσωπικού .................................. 64 ΑΡΘΡΟ 13Ε: Μέτρα σε Περίπτωση που παραλείψει να κάνει Ασφάλιση ο Ανάδοχος ...... 64 Άρθρο 14: Ανωτέρα Βία ..................................................................................................... 64 Άρθρο 15: Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ......................................................................... 65 Άρθρο 16. Πρόσθετες Εργασίες ........................................................................................ 65 Άρθρο 17: Κήρυξη Εκπτώτου Αναδόχου - Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες ............................ 65 Άρθρο 18: Λήξη Σύμβασης ................................................................................................ 66

-- 5 of 76 --

- 6 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Διακήρυξης Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάθεση οικοδομικών εργασιών μόνωσης (Υγρομόνωση & Θερμομόνωση) Κτιρίου Ιδιοκτησίας ΤΕΣ επιφάνειας 750 τ.μ. (δώμα, δώματα υπερκατασκευών και βεράντα Α' ορόφου), σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης. Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η συμφερότερη τιμή. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την απαιτούμενη ανάθεση ορίζονται στο Β' Κεφάλαιο της διακήρυξης (Συγγραφή Υποχρεώσεων Αναδόχου). ΑΡΘΡΟ 2: Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ). Φορέας Διενέργειας - Διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι το ΤΕΣ. Διεύθυνση: Φειδίου 10, Αθήνα, Τ.Κ. 106 78 Τηλέφωνο: 210-3829575 fax: 210-3302172 Αρμόδιος Επιτελής ΤΕΣ : Υποπλοίαρχος (Ο) Γ. Νιώτης ΠΝ Ορισμοί Σύμβαση : Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την προκηρυσσόμενη υπηρεσία "Ανάθεση Εργασιών Μόνωσης (Υγρομόνωση & Θερμομόνωση) του Δώματος Κτιρίου Ιδιοκτησίας ΤΕΣ επιφάνειας 750,00 τ.μ. περίπου (δώμα, δώματα υπερκατασκευών και εξώστης Α' ορόφου) και λοιπές οικοδομικές εργασίες ". 1. Αναθέτουσα Αρχή : Το ΤΕΣ 2. Ανάδοχος: Ο μειοδότης του διαγωνισμού, που θα κληθεί να υπογράφει τη σύμβαση και να εκτελέσει την υπηρεσία "Μόνωσης (Υγρομόνωση & Θερμομόνωση) και λοιπές οικοδομικές εργασίες του Δώματος του Κτιρίου Ιδιοκτησίας ΤΕΣ". 3. Φορέας Διενέργειας Διαγωνισμού : Το ΤΕΣ. 4. Συμβατικά τεύχη : το τεύχος της διακήρυξης καθώς και το υπόδειγμα σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του εν λόγω έργου. 5. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 6. Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στο τεύχη της διακήρυξης του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των

-- 6 of 76 --

- 7 - κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών/έργων/υπηρεσιών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισμού. 7. Ο προϋπολογισμός της εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε # 60.000,00 # € χωρίς ΦΠΑ και σε # 73,800,00 # € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονομικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο . ΑΡΘΡΟ 3: Ημερομηνία Δημοσίευσης Της Διακήρυξης Η παρούσα διακήρυξη δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" την 3/6/2015. ΑΡΘΡΟ 4: Τρόπος Λήψης Εγγράφων, Διευκρινίσεων - Συμπληρωματικών Πληροφοριών Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το ΤΕΣ έναντι απόδειξης με καταβολή ποσού είκοσι (20 €) Ευρώ κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση. Προς δημοσίευση έχει αποσταλεί περίληψη της Διακήρυξης (άρθρο 3 παρούσας). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ http://www.hellenicnavy.gr και στην ιστοσελίδα του "ΔΙΑΥΓΕΙΑ". Δεν κρίνεται απαραίτητη η αγορά της διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ' επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντος του, με δική του ευθύνη θα πρέπει να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, e-mail account κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του παρόντος. Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. Θα αποσταλεί έγγραφη απάντηση σχετικά με όλες τις διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες που θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους , αναφέροντας το θέμα και τον αριθμό της Διακήρυξης, εντός του προαναφερθέντος διαστήματος και εφόσον έχουν παρασχεθεί έγκαιρα και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας (Fax, e-mail). Η αποστολή της

-- 7 of 76 --

- 8 - έγγραφης απάντησης θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της υποβολής των προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στο TEΣ και θα ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Αναφέρεται ότι, αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου παραλήπτη η ενημέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις - τροποποιήσεις. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. Οι παρεχόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόμενο της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 5: Δικαίωμα Συμμετοχής Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, όσοι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό ή τεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι α) Έλληνες πολίτες, β) Αλλοδαποί, γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, δ) Συνεταιρισμοί, ε) Ενώσεις προμηθευτών, που να διαθέτουν ως μόνιμο στέλεχος τουλάχιστον ένα διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο -Μηχανικό ή Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό , μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τουλάχιστον πενταετή (5) προϋπηρεσία και είναι εγγεγραμμένα σε οικείο Επιμελητήριο. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007. Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007). Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, ο όρος "Ανάδοχος" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ), (δ) και (ε) κατηγορίες παρόντος άρθρου.

-- 8 of 76 --

- 9 - Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. ΑΡΘΡΟ 6: Κριτήρια επιλογής, Προσόντα και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 6.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα: Α. 'Ελληνες Πολίτες Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ και σύμφωνα με το Παράρτημα II (άρθρο 6 παρ.1 περ. α' και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 2. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων, (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ' του Π.Δ. 118/2007). 3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 3.1 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.  Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: α. Για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: (1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). (2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C

-- 9 of 76 --

- 1 0 - 316 της 27.11.1995, σελ. 48). (4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΘΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α'173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α'305). β. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. γ. Για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας :  (1) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α'της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.  (2) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: α/ Aσφαλιστικά Eνήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β/ Φορολογικά Ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις  (3) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  (4) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρηση τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης  (5) Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1.6.1 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007.

-- 10 of 76 --

- 1 1 - 3.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2, του Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση και τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση είναι τα ακόλουθα: α. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: (1) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. (2) Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. (3) Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου. (4) Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους, και η προϋπηρεσία - εμπειρία τους σ' αυτό. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο αυτό, και τα επαγγελματικά τους στοιχεία. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο (μη καταδίκης για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας) και τα οικεία αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου, υποχρεούται να τα προσκομίσει με την υπογραφή της οικείας Σύμβασης. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει να καταθέσουν με την υπογραφή της σύμβασης, επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών άσκησης επαγγέλματος, που απαιτούνται από τον νόμο, όλων των ατόμων που πρόκειται να απασχολήσουν στο έργο. δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν θα είναι ασφαλισμένα, στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς. ε. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος, Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κλπ). στ. Δήλωση σχετικά με τα ειδικά μηχανήματα και τον ειδικό τεχνικό εξοπλισμό που απαιτούνται να διαθέτουν για την εκτέλεση της σύμβασης. ζ. Δήλωση περί της εμπειρίας του συμμετέχοντος σε έργα λειτουργίας και συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων.

-- 11 of 76 --

- 1 2 - Β. Αλλοδαποί Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ και η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, τους γενικούς και ειδικούς όρους τις υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές. Την απόδειξη αγοράς της Διακήρυξης. 3.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. β. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. γ. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης προμήθειας-υπηρεσίας. δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. ε. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. στ. Συμμετέχει σε μια (1) μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 3.4 Εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά τμήμα της προμήθειας. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται: α. Το τμήμα της σύμβασης, που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. β. Οι υπεργολάβοι στους οποίους ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά τμήμα της σύμβασης. 3.5 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, των παραπάνω αναφερομένων υπεργολάβων (παρ.3.4 άρθρου 6) ότι αποδέχονται την παραπάνω ανάθεση.

-- 12 of 76 --

- 1 3 - σύμφωνα με το Παράρτημα II. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α' και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 2. Παραστατικά Εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων, (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ' του Π.Δ. 118/2007). 3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 3.1 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία:  Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες.  Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:  α. Για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: (1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). (2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). (3) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). (4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΘΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α'173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α'305). β. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. γ. Για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (1) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: α/ Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α' της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,  β/ ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που

-- 13 of 76 --

- 1 4 - προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος.  δ. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: (1) Ασφαλιστικά Ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και (2) Φορολογικά Ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.  ε. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  στ. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρηση τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. ζ. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1.6.1 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 3.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, την χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση και τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου προμηθευτή και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος. Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση είναι τα ακόλουθα: Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. β. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. γ. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει

-- 14 of 76 --

- 1 5 - τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 3.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται ότι: α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. β. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. γ. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του αναφερόμενου στην παρούσα διακήρυξη έργου. δ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. ε. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού. στ. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 3.4 Εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά τμήμα της Προμήθειας. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να δηλώνεται: α. Το τμήμα της σύμβασης, που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. β. Οι υπεργολάβοι στους οποίους ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά τμήμα της σύμβασης. 3.5 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, των παραπάνω αναφερομένων υπεργολάβων ότι αποδέχονται την παραπάνω ανάθεση. Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α (Έλληνες πολίτες) και Β (Αλλοδαποί), αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε.

-- 15 of 76 --

- 1 6 - 2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα: 2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) : α. ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων. β. ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας. γ. Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. δ. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. ε. Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Θ.Ε. ή Ε.Ε.): Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο.

-- 16 of 76 --

- 1 7 - Δ. Συνεταιρισμοί Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μn έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. ΣΤ. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, Β και Γ. Διευκρινίζεται ότι: α. Το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και β. Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ' αυτόν. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

-- 17 of 76 --

- 1 8 - ΑΡΘΡΟ 7: Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/2007 που ζητούνται από την διακήρυξη, οι δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007 καθώς και όσα στοιχεία και έγγραφα αναφέρονται στους όρους και στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ήτοι: α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους, και η προϋπηρεσία - εμπειρία τους σ' αυτό. β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός των ατόμων που πρόκειται να απασχοληθούν στο έργο αυτό, και τα επαγγελματικά τους στοιχεία. Τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο (μη καταδίκης για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας) και τα οικεία αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου, υποχρεούται να τα προσκομίσει με την υπογραφή της οικείας Σύμβασης. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής θα πρέπει να καταθέσουν με την υπογραφή της σύμβασης, επικυρωμένα αντίγραφα των αδειών άσκησης επαγγέλματος, που απαιτούνται από τον νόμο, όλων των ατόμων που πρόκειται να απασχολήσουν στο έργο. γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν θα είναι ασφαλισμένα, στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς. δ. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (Επωνυμία, Διακριτικός τίτλος, Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κλπ) ε. Δήλωση περί της εμπειρίας του συμμετέχοντος σε έργα λειτουργίας και συντήρησης αντίστοιχων κτιριακών εγκαταστάσεων. στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης, τους γενικούς και ειδικούς όρους τις υποχρεώσεις του αναδόχου και τις τεχνικές προδιαγραφές. ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. η. Τεχνική Περιγραφή του υπό εκτέλεση έργου στην οποία θα περιγράφεται με λεπτομέρεια και σαφήνεια η προτεινόμενη τεχνοτροπία, τα χρησιμοποιούμενα υλικά (ποιότητα, τεχνικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες, μηχανικές αντοχές), διαστρωματώσεις μόνωσης, τρόπος εφαρμογής, τελικός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μόνωσης και κουφωμάτων (θυρών δωμάτων) και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο κρίνεται ότι θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο για την βέλτιστη αξιολόγηση της υπόψη προσφερόμενης εργασίας (απαράβατος όρος/α.ο.)

-- 18 of 76 --

- 1 9 - θ. Στην τεχνική περιγραφή ανωτέρω παραγράφου (η) παρόντος άρθρου, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν και πίνακα αντίστοιχης δομής με εκείνων του παραρτήματος "Α" συμπληρώνοντας τις προδιαγραφές-απαιτήσεις των αντίστοιχων πεδίων (απαράβατος όρος/α.ο.) ΑΡΘΡΟ 8: Δικαιολογητικά για την Κατακύρωση Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα ακόλουθα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007: Α. Οι Έλληνες Πολίτες. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι : α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΘΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία

-- 19 of 76 --

- 2 0 - 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305). ε. Υπεξαίρεση. στ. Εκβίαση. ζ. Πλαστογραφία. η. Ψευδορκία. θ. Δωροδοκία. ι. Δόλια χρεοκοπία. ια. Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 2.1 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος : α. Δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης. β. Δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 2.2 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι

-- 20 of 76 --

- 2 1 - εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρησή του, συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. ή τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται : α. Κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρησή του. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 2.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έννραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 2.4 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. Β. Οι Αλλοδαποί Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1).

-- 21 of 76 --

- 2 2 - β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΘΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305). ε. Υπεξαίρεση στ. Εκβίαση ζ. Πλαστογραφία η. Ψευδορκία θ. Δωροδοκία ι. Δόλια χρεοκοπία ια. Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 2.1 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έννραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο

-- 22 of 76 --

- 2 3 - υποψήφιος Ανάδοχος : α. Δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης. β. Δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έννραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).  Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Για την διαπίστωση των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού, προσκομίζονται : α. Κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β. Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η επιχείρησή του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ' αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 2.3 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 2.4 Πιστοποιητικό, της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης.

-- 23 of 76 --

- 2 4 - Γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για : α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΘΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α' 305). ε. Υπεξαίρεση. στ. Εκβίαση. ζ. Πλαστογραφία. η. Ψευδορκία. θ. Δωροδοκία. ι. Δόλια χρεοκοπία.

-- 24 of 76 --

- 2 5 - ια. Παράβαση των άρθρων (1) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και (2) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής είναι: Φυσικά Πρόσωπα Ομμόρυθμοι Εταίροι και Διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. διαχειριστές Ε.Π.Ε. Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 2.1 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: α. Δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης β. Δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 2.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ' περ. 2 του Π.Δ. 118/2007). Επί ημεδαπών Ανώνυμων Εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας

-- 25 of 76 --

- 2 6 - της ανωνύμου εταιρείας, που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Σημειωτέον ότι οι σχετικές διατάξεις του Ν. 1892/1190 έχουν καταργηθεί με το άρθρο 181 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. Α' 153/10-72007) Σύμφωνα μάλιστα με τις διατάξεις των άρθρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 189/8-8-2007), από την 8-8-2007 η αρμοδιότητα για τη λύση της Α.Ε. και τον διορισμό εκκαθαριστών ανήκει στο πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης (άρθρο 6 παρ. 2, εδ. γ', περ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 2.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Διευκρινίζεται ότι, για τη διαπίστωση των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχον στο διαγωνισμό νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής: α. Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: (1) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και (2) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ' αυτό. β. Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: (1) Κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νομικό πρόσωπο, (2) Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου αυτό έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ' αυτό.

-- 26 of 76 --

- 2 7 - Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 2.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έννραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 2.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης. Δ. Οι Συνεταιρισμοί 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης περί κατακύρωσης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998,σελ. 1). β. Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). γ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). δ. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/3C18/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία

-- 27 of 76 --

- 2 8 - 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305). ε. Υπεξαίρεση. στ. Εκβίαση. ζ. Πλαστογραφία. η. Ψευδορκία. θ. Δωροδοκία. ι. Δόλια χρεοκοπία. ια. Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 1, 13, 14, 15, 18 και β) 35 παρ. 1 του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Εφόσον, δεν είναι δυνατή η υποβολή αποσπασμάτων ποινικού μητρώου, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τα ανωτέρω αδικήματα, οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική ένορκη βεβαίωση. 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 2.1 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης από την Αναθέτουσα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος: α. Δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης. β. Δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. 2.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν έγγραφη ειδοποίηση περί κατακύρωσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) και,

-- 28 of 76 --

- 2 9 - επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς) 2.3 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση. 2.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Για τους αλλοδαπούς συνεταιρισμούς το αντίστοιχο πιστοποιητικό της θα εκδίδεται κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάσταση. 2.5 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2, εδ. ε,' του Π.Δ. 118/2007). 1.1 Η ένωση ή κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται για κάθε προμηθευτή-πάροχο, που συμμετέχει στην ένωση. 1.2 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 1.3 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας

-- 29 of 76 --

- 3 0 - βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 9: Επιπλέον Στοιχεία Προσωπικής Κατάστασης Συμμετεχόντων. 1. Τα αναφερόμενα ανωτέρω επαγγελματικά μητρώα και οι αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα IX Β' του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 2. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρούσης, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: α. Εφόσον πρόκειται για διεθνή διαγωνισμό από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στη οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. β. Εφόσον πρόκειται για μη διεθνή διαγωνισμό, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή, που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής. γ. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 3. Επίσης, τα μέλη της Επιτροπής μπορούν, εφόσον αμφιβάλλουν ως προς την προσωπική κατάσταση των εν λόγω υποφηφίων/προσφερόντων, να απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές για να λάβουν τις πληροφορίες που θεωρούν απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων ή των προσφερόντων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα,

-- 30 of 76 --

- 3 1 - συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. ΑΡΘΡΟ 10: Επιπλέον Δικαιολογητικά κατά την Κατακύρωση για τις Τεχνικές και Οικονομικές Προϋποθέσεις του Ανάδοχου. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1.1 Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του Ν.1559/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται: α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. β. ΄Οτι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. γ. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου. δ. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 2. Αντίγραφα Φορολογικών Δηλώσεων ή αποσπάσματα ισολογισμών (εφόσον ο οργανισμός εκδίδει τέτοια) των τριών τελευταίων ετών και κατά το διάστημα λειτουργίας της αν αυτό είναι μικρότερο των 3 ετών. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το από το διπλάσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το διπλάσιο του ετήσιου προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 11: Πρόσθετοι Όροι 1. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 2. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το

-- 31 of 76 --

- 3 2 - νόμο ένορκη βεβαίωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 3. Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. ΑΡΘΡΟ 12. Υποβολή Προσφορών 1. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/2007). 2. Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο με οποιοδήποτε τρόπο στο Ταμείο Εθνικού Στόλου , όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την ../../2015 ημέρα ...... και ώρα ........ μ.μ. ή εφόσον αποστέλλονται θα πρέπει να περιέρχονται στο ΤΕΣ, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την ../../2015 ημέρα ....... και ώρα ....... μ.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 του ΠΔ 118/2007. Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα ενιαίο σύνολο (φάκελο ή συσκευασία) που αποτελείται από τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητα σφραγισμένους φακέλους (με τα αντίτυπα των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς, και Οικονομικής) με την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΣ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ) ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 24-26, ΑΘΗΝΑ Αρ. Διακ. ../15» 3. Επίσης στο φάκελο κάθε προσφοράς (κυρίως φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: • Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ". • Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. • Ο αριθμός της διακήρυξης. • Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. • Τα στοιχεία του αποστολέα. 4. Και οι τρεις επιμέρους φάκελοι πέρα των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (συσκευασίας). 5. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

-- 32 of 76 --

- 3 3 - ΦΑΚΕΛΟΣ "Α" με την ένδειξη "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" Περιλαμβάνει α) Δικαιολογητικά, β) Εγγύηση Συμμετοχής ΦΑΚΕΛΟΣ "Β" με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" Περιλαμβάνει Τεχνικά Στοιχεία Προσφοράς ΦΑΚΕΛΟΣ "Γ" με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" επί ποινή απόρριψης σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς αριθμητικώς και ολογράφως. 6. Οι φάκελοι "Α", "Β" & "Γ", θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 7. Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν στον παρακάτω αριθμό αντιτύπων: Δικαιολογητικά συμμετοχής Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο Τεχνική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο Οικονομική Προσφορά Ένα (1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο και θα πρέπει να περιέχονται στον αντίστοιχο ανεξάρτητα χωριστό σφραγισμένο φάκελο. 8. Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στην Επιτροπή έγκαιρα. 9. Προσφορές, που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω ώρας, θεωρούνται ως αντιπροσφορές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 10. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 11. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 12. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Ανάδοχο - προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

-- 33 of 76 --

- 3 4 - 13. Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 14. Όλες οι σελίδες του πρωτότυπου της Τεχνικής Προσφοράς και των σχετικών εγγράφων μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. 15. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξη τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. 16. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της στιγμής του κλεισίματος του διαγωνισμού. 17. Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες (abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους προσφέροντας όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, να αναφέρουν τις συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους. 18. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της διακήρυξης. Εξ' άλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας-παροχής υπηρεσίας και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του διαγωνισμού. 19. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α', του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.

-- 34 of 76 --

- 3 5 - 20. Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει προσφορά για το σύνολο του αναφερόμενου έργου. 21. Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη. 22. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της αναθέτουσας αρχής, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 23. Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολο τους απαράβατους όρους και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ. 7 και 20 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 24. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 25. Εναλλακτικές προσφορές για τα προς προμήθεια είδη δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη. 26. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως "Εμπιστευτικές". Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών και μάλιστα στοιχεία που σχετίζονται με τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων δεν μπορούν να ανήκουν στην κατηγορία αυτή των εμπιστευτικών πληροφοριών. ΑΡΘΡΟ 13: Τιμές Προσφορών - Νόμισμα 1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ. Θα αναγράφονται δε αριθμητικώς και ολογράφως.

-- 35 of 76 --

- 3 6 - 2. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ σε ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. Το τίμημα της προσφοράς θα δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση εκτός ΦΠΑ, ο οποίος είναι 23%, ο οποίος ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 5. Το τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο για το 12μηνο ισχύος της σύμβασης, ο Διευθυντής του ΤΕΣ, δύναται μονομερώς με απόφασή του, την οποία θα κοινοποιήσει στον ανάδοχο ένα (1) μήνα πριν την λήξη, να παρατείνει την παραπάνω σύμβαση μέχρι έξι (6) μήνες με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις , αλλά και την ίδια ανά μήνα αμοιβή. Στην συνέχεια (επόμενα έτη σύμβασης και πιθανής παράτασης) θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Π.Δ. 118/2007 και ιδιαίτερα τις παραγράφους 1α & 1β. Η αναπροσαρμογή του τιμήματος θα γίνεται άπαξ ετησίως. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της προμήθειας), οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής. 7. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. ΑΡΘΡΟ 14: Η Ισχύς των Προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

-- 36 of 76 --

- 3 7 - 4. Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ' όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο. 5. Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των Προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση του φορέα διενέργειας θα απευθύνει σχετικό έγγραφο αίτημα προς τους Προσφέροντες, το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. 6. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 7. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. ΑΡΘΡΟ 15: Εγγύηση Συμμετοχής 1. Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (Σύμφωνα με το Υπόδειγμα στο Παράρτημα Ι.Ι.), της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του παρόντος διαγωνισμού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 2. Οι εγγυήσεις συμμετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα. 3. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

-- 37 of 76 --

- 3 8 - 4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος , στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του Δημοσίου. 5. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης της προσφοράς και επιστρέφεται σ' αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, στους δε λοιπούς υποψηφίους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. 6. Στην περίπτωση Ένωσης Προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 7. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ' αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 16: Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ανοικτή συνεδρίαση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του ΤΕΣ παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την ημέρα και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη. 2. Όλοι οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 3. Τυχόν απουσία υποψηφίου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του δεν κωλύει το άνοιγμα της αντίστοιχης Προσφοράς του. 4. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια: Α' ΣΤΑΔΙΟ - Αποσφράγιση Φακέλου Δικαιολογητικών και Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με την εξής διαδικασία:

-- 38 of 76 --

- 3 9 - Στο Στάδιο αυτό η Επιτροπή του Διαγωνισμού αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, οι τρεις (3) προβλεπόμενοι υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εάν δεν υπάρχουν οι τρεις (3) υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους φακέλους δικαιολογητικών και τους φακέλους των τεχνικών προσφορών, μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτούς. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο, προκειμένου να αποσφραγισθούν κατά την ημερομηνία ή/και την ώρα που θα ορισθεί από την πρόσκληση. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών δύναται να πραγματοποιηθεί και την ίδια ημερομηνία αποσφράγισης των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Φακέλων Τεχνικής Προσφοράς εφόσον επαρκέσει ο χρόνος. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους της Διακήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, την πληρότητα των φακέλων και την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων, που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης.Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό Αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή του διαγωνισμού ελέγχει τις τεχνικές προσφορές, λαμβάνοντας υπ' όψη της και τα σχετικά δείγματα, εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Διακήρυξης.

-- 39 of 76 --

- 4 0 - Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται Πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των Τεχνικών Προσφορών. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Β' ΣΤΑΔΙΟ - Αποσφράγιση Φακέλου Οικονομικής Προσφοράς Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθείσων προσφυγών ή παρατηρήσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, η Επιτροπή του Διαγωνισμού ανοίγει τις "Οικονομικές Προσφορές". Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών δύναται να πραγματοποιηθεί και την ίδια ημερομηνία αποσφράγισης των Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Φακέλων Τεχνικής Προσφοράς εφόσον επαρκέσει ο χρόνος. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις Οικονομικές Προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι Φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών που απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. Εάν στο Διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές για την ανάθεση είναι ασυνήθιστα χαμηλές, θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της σύνθεσης της Προσφοράς πριν την αποδοχή της. Η εξακρίβωση της σύνθεσης της Προσφοράς θα γίνεται με την παροχή διευκρινίσεων εκ μέρους του υποψήφιου Αναδόχου (επαλήθευση Προσφοράς). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η Επιτροπή του Διαγωνισμού εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της Προσφοράς αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να τους θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την από συμφερότερη τιμή προσφορά, βάση της παραπάνω περιγραφείσας διαδικασίας αξιολόγησης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

-- 40 of 76 --

- 4 1 - Γ' ΣΤΑΔΙΟ - Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών - Κατακύρωση Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στη Διακήρυξη, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης του φακέλου σε ημερομηνία και ώρα, που ορίζεται από σχετική πρόσκληση. Αποσφράγιση και έλεγχος του φακέλου των δικαιολογητικών από την Επιτροπή του Διαγωνισμού μετά από σχετική πρόσκληση - τρεις (3) ημέρες προ της ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου - σε όλους όσους δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν και παρουσία αυτών. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων κατά το προηγούμενο στάδιο, κοινοποιείται η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί των τυχόν προσφυγών ή ενστάσεων στους συμμετέχοντες, για την οριστική ανάδειξη αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Ανακοίνωση της κατακύρωσης στον ανάδοχο και πρόσκληση του εντός δέκα (10) ημερών να υπογράψει την σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 17: Απόρριψη Προσφορών Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις, 2. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 3. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολο της, είτε στα επιμέρους τμήματα της προμήθειας, 4. Αφορά σε μέρος μόνον της υπό ανάθεση προμήθειας, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων ειδών. 5. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας,

-- 41 of 76 --

- 4 2 - 6. Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 7. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς, 8. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας διακήρυξης, 9. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007, 10. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των τεσσάρων (4) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 11. Παρουσιάζει κατά την πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, 12. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 18: Ενστάσεις - Προσφυγές Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007. Η ένσταση απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή και κατατίθεται στο εγγράφως στον αρμόδιο Φορέα για την διενέργεια του διαγωνισμού , ως εξής: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

-- 42 of 76 --

- 4 3 - Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε διαγωνιζόμενου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή-ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον ανάδοχο κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο (Αναθέτουσα Αρχή) εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας της προμήθειας-υπηρεσίας, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("Παράβολα από κάθε αιτία"). Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας

-- 43 of 76 --

- 4 4 - και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 202/2005). Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση του Φορέα Διεξαγωγής του διαγωνισμού (ΤΕΣ). Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματος της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους. Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 19: Αξιολόγηση - Αποτελέσματα Η αξιολόγηση των προσφορών (Τεχνικών και Οικονομικών) γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του ΤΕΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντος της κατά την ελεύθερη κρίση της και αζημίως γι' αυτή, να απορρίπτει ή να αποδέχεται μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη: 1. Η τιμή. 2. Η πληρότητα και σαφήνεια της Τεχνικής Περιγραφής εκτέλεσης των εργασιών της παρούσας εργολαβίας. 3. Η ποιότητα των υλικών. 4. Η διαδικασία και τρόπος εφαρμογής της μόνωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΚΕΝΑΚ. 5. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 6. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 7. Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα 8. Η ειδική εμπειρία, η ικανότητα και τα παρεχόμενα από τον προμηθευτή εχέγγυα για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. 9. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ', ε', στ' και ζ' του Π.Δ. 118/2007.

-- 44 of 76 --

- 4 5 - 10. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως: α. Για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας, β. Εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, γ. Εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο δ. Και για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ', ε', στ' και ζ' του Π.Δ. 118/2007. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση τη συμφερότερη τιμή προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 (παρ.2,α) του ΠΔ 118/2007 στο Κεφάλαιο "Γ", της παρούσας διακήρυξης και στις από άποψη περιεχομένου αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές (ΠΔ 118/2007 Άρθρο 21 παρ. β) Στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη προμήθεια κατακυρωθεί σε Ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τη Ένωση να συστήσει κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως. Σε περίπτωση που υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά (Αρθρο 21 παρ. η Π.Δ.118/2007). Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο ανάδοχος - προμηθευτής/πάροχος υπηρεσίας, ο οποίος προσφέρει την συμφερότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Διατάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο - προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη συμφερότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

-- 45 of 76 --

- 4 6 - Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του ανάδοχου. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του ανάδοχου, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8 α του Π.Δ. 118/07. ΑΡΘΡΟ 20: Κατακύρωση - Υπογραφή Σύμβασης, Εγγυήσεις 1. Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού και ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους συμμετέχοντες μέσω του διαδικτύου (ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων, συμπληρώνεται η σχετική Σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα II (Σχέδιο Σύμβασης), η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 2. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατακυρώθηκε η προμήθεια, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 3. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, όπως έγινε αποδεκτή κατά την Κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. 4. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 5. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά την συνομολόγηση της συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. Οι όροι της σύμβασης οφείλουν να αντανακλούν την απόφαση της υπηρεσίας, τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη δημοπράτησης. 6. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία

-- 46 of 76 --

- 4 7 - της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 7. Κανένας από τους υποψήφιους δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: (α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση. (β) Κατάπτωση, μερική ή ολική κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, της Εγγύησης Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια. 8. Ειδικότερα, η Αναθέτουσα Αρχή καταρτίζει τη σχετική Σύμβαση, ο δε υποψήφιος προμηθευτής-πάροχος υπηρεσιών καλείται να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της πρόσκλησης, προσκομίζοντας αντίστοιχα την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης. 9. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της Σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση. 10. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο χρόνο της ισχύος της Εγγυητικής Συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης. 11. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή "Καλής Εκτέλεσης" της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας που θα του κατακυρωθεί, χωρίς Φ.Π.Α., με απεριόριστο χρόνο ισχύος. Αυτή θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της εν λόγω προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 12. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή αλλά νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

-- 47 of 76 --

- 4 8 - 13. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 14. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων προϋποθέσεων της § 3 του άρθρου 25 του Π.Δ.118/2007 τα ακόλουθα: α) τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και την εν λόγω προς ανάθεση προμήθεια και β) την ημερομηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. 15. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. 16. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της προμήθειας ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον προμηθευτή. 17. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 18. Η σύμβαση για την ανάθεση σε Ανάδοχο των εργασιών μόνωσης (υγρομόνωση-θερμομόνωση) και λοιπών οικοδομικών εργασιών επί των δωμάτων κτιρίου ΤΕΣ, θα ισχύει για ένα (1) έτος και θα αρχίζει από την επομένη της υπογραφής της. 19. Η Διεύθυνση του ΤΕΣ, δύναται μονομερώς με απόφασή της, την οποία θα κοινοποιήσει στον ανάδοχο έναν (1) μήνα πριν την λήξη, να παρατείνει την παραπάνω μέχρι έξι (6) μήνες με τους ίδιους όρους. 20. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, χωρίς να μεταβάλλεται η εκτέλεση της προμήθειας, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 21: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της Προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται, να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπο του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράφει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ' εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επιπλέον, πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες

-- 48 of 76 --

- 4 9 - αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι μεταξύ άλλων εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και με τον Φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, προσωπικού, που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματος του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της προμήθειας δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Ειδικότερα, για τον Υπεύθυνο της προμήθειας ή τον Αναπληρωτή αυτού το χρονικό διάστημα εγγράφου ειδοποιήσεως της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση αντικατάστασης ή αποχώρησής του για οιοδήποτε λόγο από την υλοποίηση της προμήθειας ορίζεται σε τουλάχιστον 45 ημέρες προ της ημερομηνίας της σκοπούμενης αντικαταστάσεως ή αποχωρήσεώς του. Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά

-- 49 of 76 --

- 5 0 - το χρονικό διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της Προμήθειας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας του, για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολο της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση/κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του

-- 50 of 76 --

- 5 1 - αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με Απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο ένωση /κοινοπραξία έκπτωτο. ΑΡΘΡΟ 22: Πληρωμή - Κρατήσεις 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά κατά μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα διεξαγωγής του διαγωνισμού με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα από την προσκόμισή τους. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο: α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προηγούμενου μήνα β. Πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών της τριμελούς επιτροπής του ΤΕΣ. γ. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 2. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση. 3. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 4. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 5. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 6. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου ("project leader"). Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου στο υλοποιηθέν τμήμα της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπέχει καμία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ'

-- 51 of 76 --

- 5 2 - οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως / κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 23: Υπεργολαβία 1. Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση της σύμβασης, δύναται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, για τις κατά περίπτωση αναφερόμενες στην αναθέτουσα αρχή, εργασίες (σχετ. το άρθρο 9 του Β' Κεφαλαίου). 2. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. 4. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ' όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. 5. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου ή φυσικού προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση της προμήθειας που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση της σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 24: Ανωτέρα Βία 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

-- 52 of 76 --

- 5 3 - Γενική ή μερική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Πλημμύρα. Σεισμός. Πόλεμος. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει αφ' ενός να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειές του και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα αποτελέσματα της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση και αφ' ετέρου, οφείλει να γνωστοποιήσει προς το ΤΕΣ και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Το ΤΕΣ αποφασίζει σχετικά μετά από μελέτη των αιτημάτων του αναδόχου.Για ότι αφορά την περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας. 5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της μή κατάλληλα εκπλήρωσης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 25: Ποινικές Ρήτρες 1. Για κάθε παράβαση όρου σύμβασης , όπως πχ. έλλειψη προσωπικού, παραλείψεις πλημμελούς εργασίας κ.λ.π. ο ανάδοχος θα υπόκειται αρχικά σε έγγραφη επίπληξη στην οποία θα καλείται να απολογηθεί εγγράφως από το ΤΕΣ, ενώ στην συνέχεια θα συνταχθεί πρακτικό από την Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών το οποίο και θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Την αμέσως επόμενη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 5% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την τρίτη περίπτωση παράβασης όρου σύμβασης από τον ανάδοχο θα του επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 10% της μηνιαίας αποζημίωσης. Την δε τέταρτη φορά παράβασης όρους της σύμβασης ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 2. Σε κάθε περίπτωση αν παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και δεν συμμορφώνεται ο ανάδοχος στους όρους της σύμβασης και οι εργασίες συντήρησης δεν παράσχονται ή παράσχονται πλημμελώς για το διάστημα αυτό, τότε ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

-- 53 of 76 --

- 5 4 - 3. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος ή του φορέα διεξαγωγής. 5. Η κήρυξη κατά τα ανωτέρω του αναδόχου εκπτώτου γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή αζημίως. ΑΡΘΡΟ 26: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Διαιτησία 1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. 2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 3. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω Παράγραφο.

-- 54 of 76 --

- 5 5 - Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 1: Γενικά Σκοπός της παρούσας είναι να καθοριστούν τα πλαίσια, μέσα στα οποία θα γίνουν οι εργασίες μόνωσης (υγρομόνωση - θερμομόνωση) του κτιρίου ΤΕΣ επιφάνειας 750 τ.μ. περίπου (δώμα-δώματα υπερκατασκευής - εξώστης Α' ορόφου) και λοιπών οικοδομικών εργασιών, που βρίσκεται επί της οδού Παλλάδος 24-26, Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2: Ορολογία - Ερμηνεία Όρων Όπου στα κείμενα του παρόντος τεύχους και της συμβάσεως γίνεται χρήση των παρακάτω όρων η έννοια αυτών θα είναι η εξής: α. ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Το ΤΕΣ. β. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Το νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο ανατίθεται δια της παρούσης συμβάσεως η εκτέλεση του έργου. γ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΕΠΙΒΛΕΨΗ: Η οριζόμενη από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τριμελής επιτροπή ως αρμόδια για την παρακολούθηση της εκτελέσεως της εν λόγω συμβάσεως και οι τυχόν οριζόμενοι με τον ίδιο τρόπο αναπληρωτές. δ. ΕΡΓΟ: Το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ των συμπεριλαμβανομένων εις το αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως. ε. ΕΡΓΑΣΙΑ: Η κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση ή φροντίδα που είναι απαραίτητη και αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για τον οποίο καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση. στ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Το Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ). ζ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: το σύνολο των εργασιών και υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ που περιλαμβάνονται στις παρ. 2 και 3 κατωτέρω. η. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ : Την βελτιωτική εκείνη επέμβαση στο δώμα-τα του κτιρίου ή όποια θα έχει ως στόχο την θερμική προστασία του κτιρίου από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, την αύξηση της θερμομονωτικής του επάρκειας, την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών, την αποφυγή δημιουργίας φαινομένων συμπύκνωσης υδρατμών.

-- 55 of 76 --

- 5 6 - θ. ΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΤΕΣ: Το σύνολο των δομικών τμημάτων από τα οποία είναι κατασκευασμένα, φέρουν οργανισμό και ο οργανισμός πλήρωσης των ακινήτων ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας του ΤΕΣ. Παραπομπή Θ1 ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΔΩΜΑΤΟΣ 1. Επιμελής καθαρισμός του δώματος από σκόνες, σκουπίδια (ξένα σώματα), σαθρά υλικά κ.τ.λ., διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων για ταχύτερη απορροή των ομβρίων προς τις υπάρχουσες σωληνώσεις, της υφιστάμενης τελικής στάθμης του δώματος/βεράντας με διάστρωση λεπτής (0,3-1 cm περ.) εξομαλυντικής στρώσης ρευστού τσιμεντοκονιάματος. Επίσης η επιφάνεια του δώματος πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι επίπεδη και χωρίς προεξοχές(απαράβατος όρος/α.ο.) 2. Τοποθέτηση φράγματος υδρατμών (ασφαλτική επάλειψη κατάλληλου πάχους (...) ή τοποθέτηση φύλλων πολυαιθυλαινίου. 3. Η στεγανοποιητική μεμβράνη και εν γένει η στεγάνωση των επιφανειών θα τοποθετηθεί μέχρι και τις στέψεις των αντίστοιχων στηθαίων και σε ύψος τουλάχιστον 30cm περιμετρικά των τοιχοποιιών των υπερκατασκευών του δώματος. Η εν λόγω μεμβράνη θα στερεωθεί μηχανικά στις κατακόρυφες επιφάνειες με ανοξείδωτη στραντζαριστή λαμαρίνα και τα κενά που δημιουργούν ανάμεσα στην επιφάνεια του δομικού στοιχείου του δώματος και των μεταλλικών καλύπτρων (στραντζαριστή λαμαρίνα) θα συμπληρωθούν με ασφαλτική μαστίχη (απαράβατος όρος/α.ο.). 4. Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) καλύτερο του 0,033W/m.K. το οποίο θα εξασφαλίζει βατότητα στην τελική στάθμη του δώματος. 5. Σε υπάρχουσες έντονες ρηγματώσεις επιχρισμάτων και εν γένει επιφανειών, απαιτείται επισκευή πριν από την τελική στρώση με πολυουρεθανική μαστίχη και ταινία υαλοπλέγματος. Παραπομπή Θ2 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΟΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 1. Τοποθέτηση πέντε (5) νέων θυρών (κασώματα & θύρες), από έγχρωμο αλουμίνιο (απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας) στις υπερκατασκευές του δώματος (απολήξεις των κλιμακοστασίων, θύρες χώρων ανελκυστήρων, είσοδος χώρου δώματος), αντίστοιχων διαστάσεων με τις υπάρχουσες πυράντοχες, με θερμοδιακοπτόμενο προφίλ, και συντελεστή θερμοχωρητικότητας Uw/door ≤ 2,50 W/m2·K,

-- 56 of 76 --

- 5 7 - με φεγγίτη από διπλό τζαμιλίκι, ενεργειακό low-e, με άνοιγμα /μπάρα τ. "πανικού", με κλειδαριά κουτιαστή (εσωτερικά του κτιρίου) και κλειδί χρηματοκιβωτίου για τις θύρες των απολήξεων των δύο (2) κλιμακοστασίων. Οι λοιπές θύρες των υπερκατασκευών του κυρίως δώματος του κτιρίου θα έχουν χωνευτή κλειδαριά τ. κυλίνδρου (απαράβατος όρος/α.ο.) 2. Τοποθέτηση νέων μαρμαροποδιών στις προαναφερόμενες θύρες των χώρων του δώματος του κτιρίου οι οποίες θα προσαρμόζονται στην τελική στάθμη της υπό εγκατάστασης θερμομόνωσης - υγρομόνωσης(απαράβατος όρος/α.ο.) 3. Αποξήλωση των κλιματιστικών μονάδων, κεραιών και λοιπών συστημάτων-μονάδων, ζαρντινιερών-γλαστρών που είναι μόνιμα εγκατεστημένα/τοποθετημένα για την σωστή εφαρμογή του συστήματος θερμομόνωσης και υγρομόνωσης και επανατοποθέτηση των με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου μετά την τοποθέτηση της μόνωσης (απαράβατος όρος/α.ο.) 4. Οποιαδήποτε άλλη δομική ή Η/Μ εργασία απαιτείται στους χώρους του κτιρίου για την σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του υπό εγκατάσταση συστήματος θερμομόνωσης και υγρομόνωσης του εν λόγω κτιρίου(απαράβατος όρος/α.ο.). Παραπομπή Θ3 ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. Φέρον Οργανισμός Κτιρίου 2. Τοιχοποιίες πάσης φύσεως 3. Θερμομονώσεις-υγρομονώσεις 4. Επιχρίσματα 5. Χρωματισμός 6. Κουφώματα -θύρες (πάσης φύσεως υλικών - τεχνοτροπίας) 7. Επένδυση δαπέδων-τοιχοποιιών 8. Κάθε άλλο τμήμα του κτιρίου το όποιο αποτελεί τμήμα του κτιρίου το όποιο αποτελεί τμήμα του κτιρίου ιδιοκτησίας της υπηρεσίας 9. Υδραυλικά δίκτυα αποχέτευσης και ύδρευσης. Άρθρο 3: Ορισμός Αιτουμένων Εργασιών Μόνωσης Την βελτιωτική εκείνη επέμβαση στο δώμα του κτιρίου ή όποιο θα έχει στόχο την θερμική προστασία του κτιρίου από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, την αύξηση της θερμομονωτικής του επάρκειας, την αποφυγή δημιουργίας θερμογεφυρών, την αποφυγή δημιουργίας φαινομένων συμπύκνωσης υδρατμών.

-- 57 of 76 --

- 5 8 - Η πρόβλεψη από τον ανάδοχο όλων των επεμβάσεων/οικοδομικών εργασιών οι οποίες απαιτούνται για την σωστή και αποτελεσματική χρήση της θερμομόνωσης όπως π.χ. η προέκταση υδραυλικών ηλεκτρολογικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, τοποθέτηση νέων μαρμαροποδιών στις θύρες των υπερκατασκευών του δώματος, κτλ. Άρθρο 4: Ευθύνη Αναδόχου Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό, σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο 5 , για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους, τον ΚΕΝΑΚ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΛ, κλπ, ή συμπληρωματικά τους κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών. Στην ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ανήκει η συνεχής και επί 24ώρου βάσεως καθ' όλη την εβδομάδα λειτουργία των εγκαταστάσεων εντός των ορίων ευθύνης που καθορίστηκαν στο άρθρο 2 παρόντος τεύχους. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζημιών (πλην εκείνων που εκτελούνται με άλλη σύμβαση , βλ. άρθρο 8) θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται σε κανονική/φυσιολογική φθορά, σε ανωτέρα βία (βλ. άρθρο 24, ΚΕΦ.Α, παρούσας), σε ελαττωματικά υλικά , σε πλημμελή εγκατάσταση ή συντήρηση. Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μαζί με το τεχνικό προσωπικό του ΤΕΣ θα αποτελούν ένα ενιαίο λειτουργικά σύνολο, για τις εργασίες μόνωσης του κτιρίου του ΤΕΣ. Για κάθε ζήτημα συντονισμού, προγραμμάτων, ιδιομορφιών και δυσκολιών που είναι δυνατό να προκύψουν λόγω τις σύμπραξης των δύο πλευρών, τις τελικές αποφάσεις θα λαμβάνει η Διεύθυνση του ΤΕΣ, με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Ταμείου. Επιπλέον, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προμηθεύσει το τεχνικό του προσωπικό με κινητά τηλέφωνα, τα οποία και θα γνωστοποιήσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Η ποιότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές των χρησιμοποιούμενων υλικών θα γνωστοποιείται στο Ταμείο και θα εγκρίνεται από αυτό.

-- 58 of 76 --

- 5 9 - Άρθρο 5: Προσωπικό Αναδόχου Η στελέχωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ σε προσωπικό για τις εργασίες μόνωσης (υγρομόνωση-θερμομόνωση) και λοιπών οικοδομικών εργασιών του κτιρίου ΤΕΣ θα είναι κατ' ελάχιστον η εξής: Άρθρο 5.Α. Διάρθρωση Ελάχιστου Προσωπικού Αναδόχου Ένας (1) ΠΕ Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόνος - Ηλεκτρολόγος Πολυτεχνικής Σχολής, υπεύθυνος κατά τον Νόμο της επίβλεψης Λειτουργίας και Συντήρησης, ο οποίος θα είναι σε ετοιμότητα επί 24ώρου βάσεως και με υποχρέωση φυσικής του παρουσίας στα ακίνητα του ΤΕΣ, τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας και για τρεις (3) ώρες τουλάχιστον την ημέρα. Επισημαίνεται ότι, ο ανωτέρω Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος, θα πρέπει να έχει εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συντήρηση δομικών ή/και Η/Μ εγκαταστάσεων αναλόγου μεγέθους και πολυπλοκότητας. Επίσης θα διαπιστώνει μηνιαίως αν οι εγκαταστάσεις λειτουργούν με ασφάλεια ή όχι και θα αναφέρει γραπτώς τις περιπτώσεις κινδύνου για το προσωπικό του ΤΕΣ, με βάση τους Ν. 1568/85 , Ν. 2884/2000 και τα Π.Δ. 294/88, Π.Δ. 17/96 και Π.Δ. 159/99. Τρείς (3) Πιστοποιημένοι Τεχνίτες θερμομονώσεων - υγρομονώσεων οι οποίοι θα είναι σε συνεχή συνεργασία με το προσωπικό του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης και Ανοικοδομήσεων του ΤΕΣ. Δύο (2) Γενικών Καθηκόντων. Δύο (2) ΔΕ Πιστοποιημένοι Τεχνίτες σε αλουμινοκατασκευές. οι οποίοι σε συνεργασία με το προσωπικό του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης και Ανοικοδομήσεων του ΤΕΣ, θα εντάσσονται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας της Τεχνικής τους Υπηρεσίας, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες κατασκευής των νέων θυρών του δώματος του κτιρίου. Σε περίπτωση που το ανωτέρω προσωπικό δεν είναι παρόν, δικαιούται ο Εργοδότης να επιβάλλει ποινική ρήτρα από 100,00 έως 1.000,00 ΕΥΡΩ στον Ανάδοχο. Άρθρο 5.Β. Προσόντα Προσωπικού Αναδόχου Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα πρέπει να έχει επί ποινή αποκλεισμού τα εξής προσόντα, τα οποία θα αποδειχθούν με την κατάθεση στην Υπηρεσία επικυρωμένων αντιγράφων πτυχίων, επαγγελματικών αδειών κλπ, καθώς και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, η γνώση δε Υπολογιστή θα τεκμηριώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση: Να έχουν λευκό Ποινικό Μητρώο.

-- 59 of 76 --

- 6 0 - Να κατέχει τις απαιτούμενες από το Νόμο άδειες εργασίας. Να εργάζεται στην ειδικότητά του τουλάχιστον επί πέντε [5] χρόνια. Ειδικότερα ο διπλωματούχος Μηχανικός, πρέπει να έχει Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε έργα μονώσεων. Οι ανωτέρω τεχνίτες-εργάτες, που αποτελούν το παραπάνω τεχνικό προσωπικό, ζητείται να έχουν εμπειρία στο αντικείμενο της εργασίας τους τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Όλα τα μέλη του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ υπόκεινται στην έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΣ. Το προσωπικό με ευθύνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο, θα γνωρίζει άριστα τη δομή και εγκατάσταση των μονώσεων και θα έχει στη διάθεσή του όλο το 24ωρο τα απαραίτητα εργαλεία, σχέδια, εγχειρίδια συσκευών (prospectus), γραπτές οδηγίες κλπ, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επέμβει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε απρόβλεπτης εργασίας προκύψει. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να απομακρύνει από το έργο αμέσως, κάθε μέλος του προσωπικού που κρίνεται ως ακατάλληλο ή δείχνει αμέλεια ασυγχώρητη ως προς τα καθήκοντά του, ή συμπεριφέρεται άπρεπα και να μην επαναπροσλάβει τούτο σε οποιασδήποτε εργασία που να έχει σχέση με το έργο, χωρίς την συγκατάθεση της Επίβλεψης και του ΤΕΣ. Το δικαίωμα της Επίβλεψης και του ΤΕΣ, ουδόλως απαλλάσει το ΑΝΑΔΟΧΟ της πλήρους ευθύνης του ως προς την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του προσωπικού του. Άρθρο 6: Άδειες Εργασίας Προσωπικού Λόγω του είδους της εργασίας ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση Υπερωριακή, Νυχτερινή και Κυριακών-Αργιών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα γίνονται όλες οι προβλεπόμενες από την εργατική Νομοθεσία ενέργειες, μερίμνη και ευθύνη αυτού. Άρθρο 7: Προσωπικό Εργοδότη Το μόνιμο προσωπικό συντήρησης που διαθέτει ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ , εντάσσεται σε ένα ενιαίο πρόγραμμα εργασίας και ελέγχων που συμφωνείται με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Εάν κατά την διάρκεια της σύμβασης προσληφθεί νέο προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, θα τίθεται στην διάθεση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, προκειμένου να υποστεί την εκπαίδευση/ενημέρωση, για να εξοικειωθεί με τις εγκαταστάσεις.

-- 60 of 76 --

- 6 1 - Το προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και ο χρόνος απασχόλησής του, θα καθορίζεται από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ σε συνεργασία με τον ΑΝΑΔΟΧΟ, ο δε ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να έχει την οργάνωση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των εργασιών μόνωσης και των λοιπών οικοδομικών εργασιών του κτιρίου ΤΕΣ. Άρθρο 8: Αναλώσιμα υλικά - Εργαλεία Τα απαιτούμενα υλικά για την σωστή εγκατάσταση και αποτελεσματική λειτουργία της μόνωσης, καθώς επίσης και όλα τα ανταλλακτικά/αναλώσιμα υλικά που απαιτούνται, πλην των περιπτώσεων, υπαιτιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, προμηθεύονται με μέριμνα και ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης από τον ΑΝΑΔΟΧΟ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όπως εντός δύο (2) μηνών από της υπογραφής της παρούσης συμβάσεως, παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ πίνακα των απαιτούμενων βασικών ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών για την συντήρηση και λειτουργία του δομικού εξοπλισμού των ακινήτων του ΤΕΣ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία, όργανα, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα που απαιτούνται για την εργασία. Άρθρο 9: Υπηρεσίες Τρίτων Λόγοι τεχνικοί ή άλλοι, επιβάλλουν την συντήρηση ορισμένων τμημάτων των ακινήτων του ΤΕΣ από ειδικευμένα συνεργεία. Για τον λόγω αυτό ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα συμβληθεί απ' ευθείας με ειδικευμένες εταιρείες συντήρησης, για την συντήρηση και τυχόν απαιτούμενες επισκευές του αντίστοιχου εξοπλισμού και δεν έχουν ως συνέπεια τη μείωση του προσωπικού του, για την συντήρηση των δομικών εγκαταστάσεων των ακινήτων του ΤΕΣ. Στις υποχρεώσεις του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ανήκει μόνο η παρακολούθηση και ο συντονισμός της καλής εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών. Άρθρο 10: Συνεννοήσεις -Αλληλογραφία Όλες οι συνεννοήσεις μεταξύ ΕΡΓΟΔΟΤΗ από το ένα μέρος και ΑΝΑΔΟΧΟΥ από το άλλο, είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών, είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως. Οι οποιεσδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπόψιν, και κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να τις επικαλεσθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμιά υποχρέωση να συμμορφωθεί με τη διαταγή η οποία του δίνεται προφορικά. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα της δίδεται προφορικά, καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη διαταγή έδωσε ο επιβλέπων, αυτός οφείλει να ενημερώσει έγγραφα τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ για την έκδοση διαταγής. Ως έδρα

-- 61 of 76 --

- 6 2 - του ΑΝΑΔΟΧΟΥ καθορίζεται το γραφείο που θα του διαθέσει προς χρήση ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ στα κτίριά του. Άρθρο 11: Κανονισμοί Η τοποθέτηση της μόνωσης (θερμομόνωση & υγρομόνωση) θα γίνεται σύμφωνα με: α. Την ισχύουσα Βιομηχανική Νομοθεσία (Β.Δ. 24 Νοεμ/17Δεκ.1953, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις). β. Τους ισχύοντες Κανονισμούς (ΚΕΝΑΚ), προδιαγραφές κλπ. του Ελληνικού Κράτους, TEE, κλπ. γ. Τους Κανονισμούς ξένων τεχνολογικά προηγμένων χωρών (Αμερικανικούς, Αγγλικούς, Γερμανικούς, Γαλλικούς), όπου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι Ελληνικοί ή είναι ανεπαρκείς. δ. Τις οδηγίες κατασκευαστών, των υλικών, μηχανημάτων και συσκευών, ε. Τους κανόνες της επιστήμης και της εμπειρίας. Άρθρο 12: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων. Άρθρο 13: Ασφάλιση Έργου Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος κατά την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο όνομα αυτού του ιδίου και του ΕΡΓΟΔΟΤΗ για κάθε απώλεια ή ζημιά η οποία προξενηθεί από τον ίδιο τον ΑΝΑΔΟΧΟ κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του κατά τρόπον ώστε οι ασφαλιζόμενοι και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να καλύπτονται για ολόκληρη την περίοδο της ισχύος της σύμβασης. Η ασφάλεια θα καλύπτει: α. Ολόκληρη την αξία του δομικού και λοιπού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί. β. Ολόκληρη την αξία των υλικών, του εργοταξιακού εξοπλισμού και των άλλων ειδών που προσκομίζονται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ στο ΤΕΣ. Η ασφάλιση θα γίνεται σε μια αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο ασφαλιστική εταιρεία και με όρους της έγκρισης του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος όταν του ζητηθεί να παρουσιάζει στην επίβλεψη τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις αποδείξεις πληρωμής των τρεχόντων ασφαλίστρων, χωρίς απ'αυτό να περιορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

-- 62 of 76 --

- 6 3 - ΑΡΘΡΟ 13Α: Ζημιές σε Τρίτους και στις Περιουσίες Αυτών Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωματικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του ΤΕΣ, των επισκεπτών του εξοπλισμού του ΤΕΣ και του προσωπικού υπηρεσίας Επίβλεψης , ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την μη καλή εκτέλεση του έργου, την μη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του δομικού εξοπλισμού, των μέσων για την εκτέλεση των εργασιών των χρησιμοποιουμένων στο εργοτάξιο από οποιονδήποτε , και σε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο των εργασιών και των ακινήτων του ΤΕΣ κατά τις ημέρες και ώρες κατά τις οποίες γίνονται εργασίες όσο και για εκείνες κατά τις οποίες δεν γίνονται εργασίες. ΑΡΘΡΟ 13Β: Ασφάλιση Υπέρ Τρίτων Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων από αναγνωρισμένη από το Ελληνικό Δημόσιο Ασφαλιστική εταιρεία. Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκομίσει απαραίτητα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο τον χρόνο που προβλέπεται από την εργολαβική σύμβαση , δηλ. από την υπογραφή της Σύμβασης του έργου και για το ποσό που θα καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη σωματική ή της περιουσίας συμπεριλαμβανομένων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, του προσωπικού του, των ασθενών, των επισκεπτών του Νοσοκομείου και του προσωπικού της επίβλεψης . Καθορίζεται δε σε 3% του συνολικού ύψους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου. Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώματος προσφυγής κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΗ , από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζομένου με οποιαδήποτε σχέση με την ΑΝΑΔΟΧΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, από μισθωτές, επισκέπτες, κλπ. Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλάσσει τον ΑΝΑΔΟΧΟ από τις συμβατικές του υποχρεώσεις από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του προσωπικού που απασχολείται στο έργο. ΑΡΘΡΟ 13Γ: Ατυχήματα και Ζημιές στο Εργατικό Προσωπικό Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη, η οποία θα προξενηθεί από εργατικό ατύχημα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιεί στο έργο, είναι υποχρεωμένος να απαλλάξει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ από κάθε πληρωμή για αυτές τις ζημιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις

-- 63 of 76 --

- 6 4 - σχετικές με αυτές εκτός αν η ζημιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητα τους ή των αντιπροσώπων τους ή των υπαλλήλων τους. ΑΡΘΡΟ 13Δ: Ασφάλιση Εργατικού και Υπαλληλικού Προσωπικού Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισμένες από το Ελληνικό Δημόσιο, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της που έχει σχέση με το έργο, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή με τις πάσης φύσεως εισφορές που επιβάλλονται από το Νόμο για το I.Κ.Α., το Ε.Τ., Α.Ε.Τ.Σ. και Ξ. Ε. και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και η αντίστοιχη δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του. Επίσης όσον αφορά την καταβολή των νομίμων επιβαλλομένων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς Ι.Κ.Α. κλπ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωμή να προσκομίζει στην επίβλεψη βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς αυτούς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Νόμο. ΑΡΘΡΟ 13Ε: Μέτρα σε Περίπτωση που παραλείψει να κάνει Ασφάλιση ο Ανάδοχος Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παραλείψει να κάνει ενέργειες ή δεν τηρήσει σε ισχύ τις ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται από τους όρους της σύμβασης ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει το δικαίωμα να ενεργήσει ή να διατηρήσει αυτές και να πληρώνει τα αναγκαία ασφάλιστρα αφού θα τα παρακρατεί από τα ποσά που κάθε φορά πληρώνονται ή οφείλονται στον ΑΝΑΔΟΧΟ. Άρθρο 14: Ανωτέρα Βία Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που διαφεύγουν του ελέγχου του συμβαλλόμενου, εφόσον έχει επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και επιμέλεια ενός λογικού και συνετού συμβαλλόμενου και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και αποτραπούν από αυτόν. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν: α. θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές. β. Απεργίες αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και μερών, επιβολή στρατιωτικού νόμου, πολεμική σύρραξη, εμπάργκο. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στο άλλο μέρος τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

-- 64 of 76 --

- 6 5 - Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το μέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειές του και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσματα της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση. Ειδικότερα για ότι αφορά τον ΑΝΑΔΟΧΟ, αυτός οφείλει έναντι τιμήματος που θα εκτιμηθεί και συμφωνηθεί αμοιβαία, να αποκαταστήσει τις ζημίες που προκαλούνται από τις παραπάνω αιτίες. Για ότι αφορά την περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας. Άρθρο 15: Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και το Προσωπικό του ακολουθούν τις οδηγίες και εντολές του ΕΡΓΟΔΟΤΗ διευκολύνοντας το έργο και την αποστολή του Νοσοκομείου στις νέες συνθήκες, ανεξάρτητα από προγράμματα, σχεδιασμούς και άλλες δεσμεύσεις που απορρέουν από την σύμβαση. Ο χαρακτηρισμός των συνθηκών «έκτακτης ανάγκης» γίνεται με απόφαση των αρμόδιων κρατικών οργάνων. Άρθρο 16. Πρόσθετες Εργασίες Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης κριθεί αναγκαία η σύνταξη μελετών, ή εκτέλεση εργασιών (συντήρησης, τροποποιήσεων, επεκτάσεων, βελτιώσεων των δομικών εγκαταστάσεων κλπ) που δεν είχαν προβλεφθεί, αλλά κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ή προκύπτει επείγουσα ανάγκη ή υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα ή σοβαρές λειτουργικές ανάγκες ή ανωτέρα βία ή η ανάθεση σε τρίτο θα δημιουργούσε προβλήματα στην ορθή τήρηση της σύμβασης, ή δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός από την κύρια σύμβαση λόγω οικονομικών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών λόγων που δυσκολεύουν τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων εργασιών στον ΑΝΑΔΟΧΟ, με τίμημα που αμοιβαία θα συμφωνηθεί ύστερα από πρόταση της ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ και εισήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Άρθρο 17: Κήρυξη Εκπτώτου Αναδόχου - Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κηρύσσεται έκπτωτος: α. Όταν δεν προσέλθει να υπογράφει τη σύμβαση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007. β. Όταν διαπιστωθεί από μέρους της αναθέτουσας αρχής, ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι που έχουν οριστεί.

-- 65 of 76 --

- 6 6 - γ. Όταν διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του ΤΕΣ το έργο πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου της σύμβασης. Για όλες και τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις (σχετικό το άρθρο 6 του υποδείγματος σύμβασης), η Ε.Π.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης - μετά από μηνιαία προειδοποίησή του. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή της πλημμελούς εργασίας, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση γίνεται δεκτή. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της ΕΠΥ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007). Το ΤΕΣ, αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της Ε.Π.Υ., του ΤΕΣ, ή σε ανώτερη βία. Άρθρο 18: Λήξη Σύμβασης Με τη λήξη της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ και επί αποδείξει, όλους τους σχετικούς φακέλους με τα κατασκευαστικά σχέδια των διαφόρων δομικών εγκαταστάσεων και τα prospectus με τα τεχνικά στοιχεία και τις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων και συσκευών των ακινήτων του ΤΕΣ - στοιχεία τα οποία παρέλαβε από το ΤΕΣ ή συμπλήρωσε ο ίδιος μετά την υπογραφή της σύμβασης. Με την εγκατάσταση νέου ΑΝΑΔΟΧΟΥ και για διάστημα που θα κριθεί αναγκαίο από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ (όχι πέραν του εξαμήνου), ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να δίδει κάθε πληροφορία και να παράσχει το απαραίτητο προσωπικό (υπεύθυνο Εργοταξίου, ή άλλο προσωπικό) για ενημέρωση και βοήθεια προκειμένου να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων των ακινήτων του ΤΕΣ. Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Χριστόπουλος ΠΝ Διευθυντής ΤΕΣ

-- 66 of 76 --

- 6 7 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" Ανήκει στη διακήρυξη υπ. αριθ. .../15/ΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ) Α/Α ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Α.Ο.Β. 1. Τελικός Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (λ) θερμομόνωσης. 25 2. Μηχανική αντοχή τελικής επιφάνειας, θερμομόνωσης-υγρομόνωσης (θλιπτική τάση, καμπτική αντοχή) 10 3. Διάρκεια ζωής (εργοστασιακή πιστοποίηση) θερμομόνωσης - έτη εγγύησης. 10 4. Αντίσταση στην διάχυση των υδρατμών. 5 5. Σχεδιασμός εφαρμογής μόνωσης για αποφυγή δημιουργίας θερμικών γεφυρών. 10 6. Ειδική θερμοχωρητικότητα του συστήματος θερμομόνωσης. 10 7. Ποιότητα υγρομόνωσης - Διάρκεια ζωής - Έτη εγγύησης 10 ΣΥΝΟΛΟ (Α) 80 Α/Α ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Α.Ο.Β 1. Επάρκεια αντιμετώπισης εργασιών σ' ότι αφορά τις ρηγματώσεις, σαθρά τμήματα και εν γένει παρεμβάσεις στο δώμα (απολήξεις υπερκατασκευής προεκτάσεις αγωγών, στηθαίων, εξαερισμοί κτλ) που σκοπό έχουν την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και εφαρμογή της νέας μόνωσης (θερμομόνωση και υγρομόνωση) 10 2. Φιλικότητα υλικών προς το περιβάλλον 10 ΣΥΝΟΛΟ (Β) 20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) + (Β) 100 Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. Χριστόπουλος ΠΝ Διευθυντής ΤΕΣ

-- 67 of 76 --

- 6 8 - 1. ΑΡΘΡΟ ................................................................... 1°: Αντικείμενο της Σύμβασης 2. ΑΡΘΡΟ ................................ 2°: Αμοιβή-Τίμημα - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις 3. ΑΡΘΡΟ ............................................3 0 Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου 4. ΑΡΘΡΟ ................................................................... 4° Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 5. ΑΡΘΡΟ .................................................................. 5° : Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις 6. ΆΡΘΡΟ .................... 6° : Λύση - Καταγγελία της Σύμβασης -Έκπτωση Αναδόχου 7. ΆΡΘΡΟ ......................................................................................... 7° Ανωτέρα Βία 8. ΆΡΘΡΟ ............................................................... 8°. Τροποποίηση της Σύμβασης 9. ΆΡΘΡΟ ............................................9°. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών 10. ΆΡΘΡΟ ............................................. 10°. θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ 11. ΑΡΘΡΟ ........................................................................................ 11°: ΛοιποίΟροι Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ) ΔΩΜΑΤΩΝ(ΚΥΡΙΩΣ ΔΩΜΑ-ΔΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΞΩΣΤΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 24-26, ΑΘΗΝΑ ( ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. ..../..-...-2015) Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3846/2010 ( Φ.Ε.Κ. Α'66/11-05-2010 ) Στην Αθήνα σήμερα την .... /..... / 2015 μεταξύ: Αφενός του Ταμείου Εθνικού Στόλου , που εδρεύει στην Αθήνα, Δ/νση: Φειδίου 10, Τ.Κ.: 10678 ΑΦΜ 090016590 και Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθυντή του, Αρχιπλοίαρχο (Ο) Ν. Χριστόπουλο ΠΝ που διορίσθηκε με το 060627Z MAΡ 15/ΓΕΝ. Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία .... και το διακριτικό τίτλο ..... με ΑΦΜ............................της Δ.Ο.Υ ................................. ,στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος» που εδρεύει στη .................................... ,Δ/νση: ................................. Τ.Κ.............και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον κ. .................................................................................. , κάτοικο .............................. , ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «............................» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ-ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ) ΔΩΜΑΤΩΝ( ΚΥΡΙΩΣ ΔΩΜΑ - ΔΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΞΩΣΤΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ) ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 24-26, ΑΘΗΝΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ....../..-..-2015) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

-- 68 of 76 --

- 6 9 - οδός ............................................................................. , με ΑΔΤ :............................. και αφού έλαβαν υπόψη όλα τα σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό, ο πρώτος συμβαλλόμενος, το ΤΕΣ « ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ», αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία «..................» καλούμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτή αναλαμβάνει, τις εργασίες μόνωσης (υγρομόνωση & θερμομόνωση) κτιρίου ΤΕΣ που της κατακυρώθηκε, συμφωνήθηκε και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι η από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, εκτέλεση εργασιών μόνωσης (υγρομόνωσης & θερμομόνωσης) των δωμάτων του κτιρίου ΤΕΣ, με δικό του κατάλληλο εξοπλισμό, προσωπικό, υλικά, το οποίο θα επικουρείται από το προσωπικό που διαθέτει ο Εργοδότης, να ενεργεί με αποκλειστική ευθύνη και οδηγίες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κάθε είδους ενέργεια, επέμβαση και φροντίδα για την σωστή τοποθέτηση της μόνωσης στο εν λόγω ακίνητο του ΤΕΣ, καθώς και για την εις το εξής λειτουργία του, σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τις λειτουργικές προδιαγραφές των υλικών αυτού και τις κατασκευαστικές οδηγίες, σύμφωνα πάντα με τα όσα ορίζονται στην σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού και αναλυτικά περιγράφονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτής. ΑΡΘΡΟ 2: Αμοιβή - Τίμημα - Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την παροχή των υπηρεσιών των εργασιών μόνωσης (υγρομόνωση-θερμομόνωση), σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του Αναδόχου, συνομολογείτε στο ποσό των ........................ EURO (#...... ,00#) επιβαρυνόμενου του Φ.Π.Α. 23% που θα πληρωθεί σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις μετά το τέλος κάθε μήνα περιόδου συντήρησης. θα καταβάλλεται δε με τραπεζική επιταγή, μέχρι το τέλος του αμέσως επόμενου τριμήνου. Ο Φ.Π.Α. επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το ΤΕΣ. Δύναται να εγκριθεί στον ανάδοχο η τμηματική πληρωμή του έργου, μετά από αίτησή του και αναλόγως της προόδου εκτέλεσης των εργασιών που έχει σε κάθε φάση υλοποιήσει. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου επιβλέπων ελέγχει τα αναφερόμενα ποσά, τις εκτελεσθείσες εργασίες, την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, τις τυχόν επιβληθείσες ποινικές ρήτρες κλπ.. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την υποβολή της παραπάνω αίτησης για την πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, την προσκόμιση του τιμολογίου και των προβλεπομένων από το Νόμο δικαιολογητικών (άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007), την έγκριση της δαπάνης από το ΤΕΣ και την θεώρηση από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με επιταγή Τραπέζης. Δεν θεωρείται υπερημερία εκ μέρους του ΤΕΣ, τυχόν καθυστέρηση θεώρησης του χρηματικού εντάλματος πληρωμής από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτονόητο θεωρείται ότι στην συμφωνηθείσα αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνεται κάθε νόμιμη κράτηση σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις.

-- 69 of 76 --

- 7 0 - ΑΡΘΡΟ 3: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου 1. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει με τον εκπρόσωπο του, ότι το προσωπικό που θα απασχολήσει για τις εργασίες, θα είναι σε αριθμό, ειδικότητα και προσόντα αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 5, ΚΕΦ.Β, της Συγγραφής Υποχρεώσεων της με αριθ. ......./.....-......-2015 διακήρυξης ΤΕΣ. 2. Στην αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ περιλαμβάνονται και βαρύνουν αποκλειστικά τον ΑΝΑΔΟΧΟ: α. Η αμοιβή του προσωπικού του και ειδικότερα οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές του, για την παροχή υπηρεσιών. β. Οι ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού αυτού στους ασφαλιστικούς του φορείς [Ι.Κ.Α. κλπ] καθώς και πάσης φύσεως εργοδοτικές επιβαρύνσεις [αποζημίωση απολύσεως κλπ ] για το προσωπικό αυτό. γ. Γενικά έξοδα και όφελος ΑΝΑΔΟΧΟΥ. δ. Η δαπάνη κάθε απαραίτητης προεργασίας για την συντήρηση των εγκαταστάσεων ή αποκατάστασης βλαβών από υπαιτιότητα του αναδόχου. ε. Οι δαπάνες για την συντήρηση, λειτουργία και διατήρηση σε καλή κατάσταση των εργαλείων και συσκευών που θα διαθέσει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ στον ΑΝΑΔΟΧΟ. στ. Δαπάνες λειτουργίας τυχόν εργαλείων - οργάνων και εν γένει μέσων τα οποία τυχόν θα απαιτηθούν πέραν των υπαρχόντων και διατιθεμένων από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ήτοι μισθώματα , απαιτούμενα καύσιμα και λιπαντικά, η λόγω ημεραργιών εξ οιασδήποτε αιτίας επιβάρυνση, η λόγω επισκευών και συντηρήσεως των μηχανημάτων επιβάρυνση, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τυχόν ασφάλιστρα τούτων. ζ. Η μετάκληση και αμοιβή εξωτερικών ειδικευμένων συνεργείων ή τεχνιτών [π.χ. αντιπροσωπείας , κλπ. ] για την άρση βλάβης από υπαιτιότητα του αναδόχου ή συντήρηση που αδυνατεί ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ να αντιμετωπίσει με το δικό του προσωπικό. η. Κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης που επέρχεται στον κτιριακό εξοπλισμό, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζημιά η οποία οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία, ανεπιτηδειότητα αυτού και του προσωπικού του, ή σε μη χρήση των κατάλληλων μέσων. θ. Κάθε δαπάνη για αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη από ατύχημα σε βάρος του προσωπικού του ΑΝΑΔΟΧΟΥ , του ΕΡΓΟΔΟΤΗ , των μισθωτών, των επισκεπτών, και παντός τρίτου, καθώς και των δομικών ή άλλων εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων του ΕΡΓΟΔΟΤΗ ή παντός τρίτου, που θα προκληθεί από την μη εξασφάλιση

-- 70 of 76 --

- 7 1 - υπαιτιότητας του ΑΝΑΔΟΧΟΥ της καλής, συνεχούς, απρόσκοπτης, ασφαλούς και οικονομικής λειτουργίας της μόνωσης ι. Εν γένει κάθε δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και κάθε δαπάνη μη αναφερόμενη στην παρούσα σύμβαση που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των όρων της. Δεν συμπεριλαμβάνεται στην αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, κάθε δαπάνη για την αποκατάσταση βλαβών που οφείλονται σε περιπτώσεις υπαιτιότητας του ΕΡΓΟΔΟΤΗ [προσωπικό, συνεργάτες, εξοπλισμός, εργασίες που ανήκουν στην ευθύνη του ΕΡΓΟΔΟΤΗ κλπ.] ή ανωτέρας βίας ή υπαιτιότητας τρίτων. Για κάθε τέτοιου είδους δαπάνη , θα συντάσσεται αναλυτική έκθεση από τον επιβλέποντα, ούτως ώστε να εγκριθεί η σχετική δαπάνη. Αν κατά την διάρκεια της σύμβασης κριθεί αναγκαία η σύνταξη μελετών, ή εκτέλεση εργασιών (τροποποιήσεων, επεκτάσεων, βελτιώσεων των εγκαταστάσεων κλπ) που δεν είχαν προβλεφθεί, αλλά κρίνονται απολύτως απαραίτητες, ή προκύπτει επείγουσα ανάγκη ή υπάρχουν απρόβλεπτα γεγονότα ή σοβαρές λειτουργικές ανάγκες ή ανωτέρα βία ή η ανάθεση σε τρίτο θα δημιουργούσε προβλήματα στην ορθή τήρηση της σύμβασης, ή δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός από την κύρια σύμβαση λόγω οικονομικών, τεχνικών ή άλλων σοβαρών λόγων που δυσκολεύουν τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, είναι δυνατή η ανάθεση πρόσθετων εργασιών στον ΑΝΑΔΟΧΟ, με τίμημα που αμοιβαία θα συμφωνηθεί με τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 3. Οποιαδήποτε βλάβη-κακοτεχνία ήθελε παρουσιαστεί , θα αποκαθίσταται αμελητί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα: Σε περίπτωση βλάβης/ζημιάς κατά την περίοδο εκτέλεσης της εργολαβίας που δυνατόν να οδηγήσει σε διακοπή οιασδήποτε σημαντικής λειτουργίας των κτιρίων του ΤΕΣ ως και των εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφάλειας των μισθωτών και των εργαζομένων αυτών, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται όπως αμελητί προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα και αμελητί υποχρεούται όπως ενημερώνει τον επιβλέποντα μηχανικό και το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης και Ανοικοδομήσεων του ΤΕΣ. 4. Εάν ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ολοκληρώσει εντός του συμβατικού χρόνου την εργολαβία θα επιβάλλεται από το ΤΕΣ ποινική ρήτρα. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου.

-- 71 of 76 --

- 7 2 - Όταν διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του ΤΕΣ το έργο πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου της σύμβασης, το ΤΕΣ δικαιούται να ζητήσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ: α. Την καταβολή του ποσού των οκτακοσίων (800,00) ευρώ ημερησίως ως ποινική ρήτρα και μέχρι την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης ή της τυχόν ανάθεσης του έργου σε άλλο ενδιαφερόμενο που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό, β. Την καταβολή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς τιμής από την ανάθεση του έργου σε άλλο ενδιαφερόμενο που είχε λάβει μέρος στο διαγωνισμό. γ. Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης υπέρ του ΤΕΣ. 5. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δηλώνει ότι εγγυάται την ακρίβεια του συμβατικού τιμήματος, το οποίο συνομολόγησε με το ΤΕΣ και στο οποίο συμπεριέλαβε την αμοιβή του και κάθε άλλη σχετική δαπάνη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην με αριθ. ..../....-.....-2015 διακήρυξη ΤΕΣ του εν λόγω διαγωνισμού. Συνομολογείται επίσης ότι στον ΑΝΑΔΟΧΟ δεν οφείλεται οποιαδήποτε αμοιβή, λόγω αναθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Δημοσίων Έργων, του ποσού αυτού, προεκτιμηθέντος και συμφωνηθέντος στο ως άνω συμβατικό τίμημα , που θα παραμένει σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης αυτής. 6. Κάθε διαφορά μεταξύ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ως προς την ερμηνεία ή εφαρμογή της σύμβασης αυτής που δεν μπορεί να διευθετηθεί φιλικά, θα λύεται με διαιτησία. Κατά τα λοιπά μη αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση, ισχύει το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η με αρ. ......./.../.../15 διακήρυξη, καθώς και κάθε άλλη σχετική ή ειδική διάταξη , που διαφυλάσσει τα συμφέροντα του ΤΕΣ. ΑΡΘΡΟ 4: Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε την υπ' αριθ. .............. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας που του κατακυρώθηκε χωρίς Φ.Π.Α., με απεριόριστο χρόνο ισχύος, ήτοι ποσού #......,00 # € η οποία θα επιστραφεί μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εν λόγω εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

-- 72 of 76 --

- 7 3 - Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το ΤΕΣ σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 5: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 6: Λύση - Καταγγελία της Σύμβασης -Έκπτωση Αναδόχου Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από την επομένη της υπογραφής της και λήγει μετά από ένα έτος ήτοι από .../.../ 201... έως και ... /.../ 201... Σε περίπτωση της προώρου λύσεως της συμβάσεως, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν δικαιούται κανένα ποσόν αποζημιώσεως και παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση αποζημιώσεως ανεπιφύλακτα. Το ΤΕΣ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της Ε.Π.Υ. και του ΤΕΣ, β. Αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές της Ε.Π.Υ. και του ΤΕΣ, γ. Αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση, δ. Αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, ε. Αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Προμηθευτή-ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος του. Το ΤΕΣ διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης - μετά από μηνιαία προειδοποίησή του - αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι που έχουν οριστεί. Με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της

-- 73 of 76 --

- 7 4 - ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του ΤΕΣ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34, παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007). Το ΤΕΣ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΣ ή σε ανώτερη βία. ΑΡΘΡΟ 7: Ανωτέρα Βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που διαφεύγουν του ελέγχου του συμβαλλόμενου, εφόσον έχει επιδείξει την προσήκουσα προσοχή και επιμέλεια και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν ή και να αποτραπούν από αυτόν. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας λογίζονται οι αναφερόμενες στην με αρ. ...../.../.../201. διακήρυξη του διαγωνισμού, όπως π.χ. θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές, απεργίες αναγνωρισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και μερών, επιβολή στρατιωτικού νόμου, πολεμική σύρραξη, εμπάργκο, κλπ. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει αφ'ενός να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειές του και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα αποτελέσματα της ανωτέρας βίας να αρθούν χωρίς καθυστέρηση και αφ' ετέρου, οφείλει να γνωστοποιήσει με έγγραφο του κοινοποιούμενο προς το ΤΕΣ και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Για ότι αφορά την περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να διαθέσει το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το ΤΕΣ της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων.

-- 74 of 76 --

- 7 5 - ΑΡΘΡΟ 8: Τροποποίηση της Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 9: Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 10: Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την επομένη ημερομηνία της υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και η διάρκεια αυτής ορίζεται και συνομολογείται για το χρονικό διάστημα από / /201... μέχρι και / /201... Το ΤΕΣ δύναται μονομερώς με απόφασή του, την οποία θα κοινοποιήσει στον ανάδοχο ένα μήνα πριν την λήξη, να παρατείνει την παραπάνω σύμβαση μέχρι έξι (6) μήνες με τους ίδιους όρους. Εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναφέρει εγγράφως στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις του έχουν εκπληρωθεί. Στην περίπτωση μή εκπληρώσεως των , αναφέρει συγκεκριμένα τις υποχρεώσεις που απομένουν για εκτέλεση και την αιτία της μη εκτελέσεώς των. Στην πρώτη περίπτωση ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ εκδίδει βεβαίωση περαιώσεως των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ , στην δεύτερη περίπτωση τίθεται προθεσμία για την ολοκλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ μετά το πέρας της οποίας εκδίδεται η βεβαίωση περαίωσης του έργου. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία υποχρέωση για την λειτουργία και συντήρηση των ακινήτων του ΤΕΣ πέραν της / /201... ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης.

-- 75 of 76 --

- 7 6 - ΑΡΘΡΟ 11: Λοιποί Όροι 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με τους αναφερόμενους όρους και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, το ένα (1) κατατέθηκε στο ΤΕΣ και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρχιπλοίαρχος (Ο) Ν. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝ Διευθυντής ΤΕΣ

-- 76 of 76 --