Σύμβαση μεταξύ ΕΚΠΑ και ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ για την προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων για την κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ο.Υ: 2017017351 Σ Υ Μ Β Α Σ Η μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΚΟΤΤΗΣ – ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε με διακριτικό τίτλο«ΧΑΡΤΟΚΙΝΗΣΗ‐PRIMO» για την Προμήθεια διαφόρων τύπων εκτυπωτικού χάρτου για κάλυψη αναγκών του Ε.Κ.Π.Α Ποσού 30.070,00 € πλέον Φ.Π.Α 24% ήτοι 37.286,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%

-- 1 of 11 --

Σύμβαση για την Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης................................................................................. 4 ΑΡΘΡΟ 2ο: Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις………………………………………………………5 ΑΡΘΡΟ 3ο: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου .......................................................... 6 ΑΡΘΡΟ 4ο : Παρακολούθηση της Σύμβασης – Παράδοση/Παραλαβή της Προμήθειας ..... 6 ΑΡΘΡΟ 5ο : Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης............................................................... 7 ΑΡΘΡΟ 6ο: Υπεργολαβίες ..................................................................................................... 7 ΑΡΘΡΟ 7ο: Εκχωρήσεις‐Μεταβιβάσεις................................................................................. 7 ΆΡΘΡΟ 8ο: Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες........................................................................... 7 ΑΡΘΡΟ 9o: Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου ................................. 8 ΑΡΘΡΟ 10ο: Ανωτέρα Βία.................................................................................................. 10 ΑΡΘΡΟ 11ο: Τροποποίηση της Σύμβασης........................................................................... 10 ΑΡΘΡΟ 12ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών .................................................... 10 ΆΡΘΡΟ 13ο: Διάρκεια σύμβασης ‐ Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ ..................... 10 ΑΡΘΡΟ 14ο: Διέποντα το έργο έγγραφα ............................................................................ 11 ΆΡΘΡΟ 15ο: Λοιποί Όροι .................................................................................................... 11 Σελίδα 2

-- 2 of 11 --

Σύμβαση για την Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα την 11 / 12 / 2017 μεταξύ: Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (στο εξής καλούμενο «Πανεπιστήμιο»), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 30, τκ 10679, (ΑΦΜ 090010689, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων, Καθηγητή κ. Νικόλαο Μυλωνά δυνάμει της από 24.02.2015 πράξης Πρύτανη (145η/2014‐2015), η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΣΙ 748/26.02.2015 (ΑΔΑ: ΩΘ4746ΨΖ2Ν‐Σ0Ν) απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος και κυρώθηκε με τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ Β΄ 314/06.03.2015 και της από 20.04.2015 πράξης Πρύτανη (180η /2014‐15) (ΑΔΑ: 78Λ546ΨΖ2Ν‐16Β) και αφετέρου της εταιρείας ΚΟΤΤΗΣ – ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε με διακριτικό τίτλο «ΧΑΡΤΟΚΙΝΗΣΗ‐ PRIMO» με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η: 008422601000 (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος»), που εδρεύει στην Αθήνα, Κολωνού 21 & Κεραμεικού, τκ 10436 (ΑΦΜ: 082592704, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ, κα Κόττη Ιωάννα του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ Χ046976, κάτοικο Πετρουπόλεως Αττικής (Μπουμπουλίνας 79, τκ 13231), δυνάμει του με αριθμ. πρωτοκ. 463237.657975/02.10.2017 πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ και αφού έλαβαν υπόψη: α) την με ΑΔΑ: ΩΤΜΣ46ΨΖ2Ν‐ΞΥΑ και ΑΔΑΜ: 17PROC006173030 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπ’αριθμ. 4/2017 Συνοπτικού διαγωνισμού και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, β) την με αριθμ. πρωτοκ. 2017005721/23.05.2017 προσφορά της Αναδόχου γ) την με ΑΔΑ: ΩΡ3Ν46ΨΖ2Ν‐Φ86, ΑΔΑΜ: 17AWRD002189900 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (3η συνεδρία ακαδημ. έτους 2017‐2018 της 19.10.2017) σχετικά με την κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού στην εταιρεία ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως εκπροσωπείται στην παρούσα, αναθέτει, σε εφαρμογή της από 19.10.2017 ανωτέρω αποφάσεως της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ, με τις τιμές που ορίζονται στην οικονομική προσφορά του και τους ακόλουθους όρους. Σελίδα 3

-- 3 of 11 --

Σύμβαση για την Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η από μέρους του Αναδόχου πλήρης, έγκαιρη και σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση, Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων για κάλυψη αναγκών του ΕΚΠΑ, σύμφωνα με την με ΑΔΑ: ΩΤΜΣ46ΨΖ2Ν‐ΞΥΑ και ΑΔΑΜ: 17PROC006173030 σχετική Πρόσκληση, την από την με αριθμ. πρωτοκ. 2017005721/23.05.2017 Προσφορά του, τους όρους της παρούσας και των συνημμένων σε αυτήν Παραρτημάτων και τις απαιτούμενες εκ του νόμου προδιαγραφές και ακολούθως προς τις ειδικότερες οδηγίες και υποδείξεις του Πανεπιστημίου, καθώς και τη σχετική απόφαση κατακύρωσης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΡ3Ν46ΨΖ2Ν‐Φ86). Τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί: Εκτυπωτικό χαρτί, CPV 30197630‐1 α/α Είδος Χάρτου Βάρος/m2 Χρώμα Διαστάσεις Ποσότητα 1 Χαρτί Σαμουά 120 γρ. σαμουά 21 Χ 29,7 cm 30.000 φύλλα 2 Χαρτί βέλβετ, τριπλής επίστρωσης σατινέ 115 γρ. λευκό 25 Χ 35 cm 300.000 φύλλα 3 Χαρτόνι βέλβετ, τριπλής επίστρωσης, σατινέ Α3 200 γρ. λευκό 29,7 Χ 42 cm 50.000 φύλλα 4 Χαρτόνι βέλβετ, τριπλής επίστρωσης, σατινέ Α3 300 γρ. λευκό 29,7 Χ 42 cm 20.000 φύλλα 5 Χαρτόνι βέλβετ, τριπλής επίστρωσης, σατινέ Α3+ 300 γρ. λευκό 30,5 Χ 45,7 cm 20.000 φύλλα 6 Χαρτόνι Μπριστόλ Α3 200 γρ. λευκό 29,7 Χ 42 cm 80.000 φύλλα 7 Χαρτόνι Μπριστόλ Α3 200 γρ. κρέμ 29,7 Χ 42 cm 20.000 φύλλα 8 Χαρτόνι Μπριστόλ Α4 160 γρ. λευκό 21 Χ 29,7cm 15.000 φύλλα 9 Χαρτόνι Μπριστόλ Α4 160 γρ. κρέμ 21 Χ 29,7 cm 20.000 φύλλα 10 Χαρτόνι Μπριστόλ Α4 160 γρ. γαλάζιο 21 Χ 29,7 cm 10.000 φύλλα 11 Χαρτόνι Μπριστόλ Α4 160 γρ. πράσινο 21 Χ 29,7 cm 10.000 φύλλα 12 Χαρτί τύπου περγαμηνής Zanders 200 γρ. μπέζ 32 Χ 48 cm 20.000 φύλλα ΤΙΜΗ σε € 30.070,00 € ΦΠΑ 24 % 7.286,80 € ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 37.286,80 € ΑΡΘΡΟ 2ο: Τίμημα – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις Σελίδα 4

-- 4 of 11 --

Σύμβαση για την Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων 1. Το συνολικό τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των Τριάντα Χιλιάδων Εβδομήντα Ευρώ (30.070,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι εν συνόλω τριάντα Επτά Χιλιάδων Διακοσίων Ογδόντα Έξι Ευρώ και Ογδόντα Λεπτών (37.286,80 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2017 (Κ.Α.Ε: 00.1731) δυνάμει της με ΑΔΑ: 6ΟΟ4456ΨΖ2Ν‐ΚΤΞ, ΑΔΑΜ: 17REQ006014534 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αριθμ. εγγραφής στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υπηρεσίας: 215). 2. Το οριστικό τίμημα της σύμβασης προκύπτει από την τελική κατακυρωτική απόφαση της αναθέτουσας αρχής και σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του αναδόχου. 3. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά από το Ταμείο του Πανεπιστημίου με έκδοση χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου: α) Τιμολόγιο β) Πρακτικό παραλαβής από την κατά το νόμο συγκροτηθείσα επιτροπή, γ) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 4. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 5. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 6. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος 4% για την προμήθεια αγαθών φόρος εισοδήματος (Άρθρο 55 παρ. 1 εδ.ΣΤ΄ Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94 και Άρθρο 64 παρ. 2, Ν. 4172/13, ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013) 7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται επιπλέον με: α) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.4013/15‐9‐2011(Α΄204), «(…) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν4412/2016. Επιπλέον υπάγεται με τέλος χαρτοσήμου 3 % επί της κράτησης 0,06 %. (Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30‐5‐2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών) και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. γ) κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 350 παρ.3 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 31619 ΦΕΚ Β΄969/22.03.2017 για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Επιπλέον και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % σύμφωνα με το υπ’αριθμ. Δ ΤΕΦ Α’ 1087988 ΕΞ 2013/30‐5‐2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών, και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. δ) με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 8. Επισημαίνεται ότι τυχόν αύξηση του Φ.Π.Α. ή αύξηση ή επιβολή κρατήσεων βαρύνει τον ανάδοχο, ενώ τυχόν μείωση αυτών λειτουργεί σε όφελος της Αναθέτουσας αρχής, μειούμενου αναλόγως του συμβατικού τιμήματος. 9. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, Σελίδα 5

-- 5 of 11 --

Σύμβαση για την Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων πιστοποιητικά κ.λπ.), που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 10. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρόνος, Τόπος και Παράδοση‐Παραλαβή υπηρεσίας/προμήθειας Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνονται τμηματικά κατόπιν έγγραφης παραγγελίας που θα αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο προς τον Ανάδοχο. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ θα προβαίνει σε έγγραφη παραγγελία, η οποία θα αποστέλλεται στον Ανάδοχο, δια τηλεομοιοτυπίας ή/ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εφόσον η εν λόγω αποστολή ολοκληρωθεί επιτυχώς για το ΕΚΠΑ τεκμαίρεται ότι παρελήφθη από τον Ανάδοχο, ο οποίος στη συνέχεια οφείλει να παραδώσει τα συγκεκριμένα είδη της παραγγελίας, στον τόπο που αναγράφεται σε αυτή, τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Η επίβλεψη και ο έλεγχος της παραλαβής της προμήθειας θα γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 η οποία θα συντάξει σχετικό για την παραλαβή πρωτόκολλο. Η παραλαβή της προμήθειας που θα παραδίδεται σε χώρους του Πανεπιστημίου, που στεγάζονται οι ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες. Η παραλαβή θα θεωρείται ολοκληρωμένη με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Τα είδη χάρτου θα παραδίδονται στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια ή άλλα είδη συσκευασίας κατάλληλα για τη μεταφορά και τη στοιβασία του χαρτιού. Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται με ανεξίτηλο και εμφανή τρόπο οι παρακάτω ενδείξεις: ƒ Η ονομασία του περιεχομένου ƒ Ο αριθμός των περιεχομένων (πακέτα) κάθε συσκευασίας ƒ Ο αριθμός των φύλλων κάθε πακέτου ƒ Τα στοιχεία του αναδόχου Ο έλεγχος που θα διενεργήσει η Επιτροπή Παραλαβής δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του για παραλείψεις ή αντιστοίχως πραγματικά ελαττώματα στην προμήθεια των προϊόντων. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αρτιότητα των προϊόντων που θα παραδώσει. Κάθε ελάττωμα ή παράλειψη στα ως άνω περιγραφόμενα είδη, αίρεται με αντικατάσταση του ελαττωματικού είδους, χωρίς να αποκλείεται και αξίωση του Αγοραστή για αποζημίωση, εφαρμοζόμενων, εν πάση περιπτώσει, των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την πώληση. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής Σελίδα 6

-- 6 of 11 --

Σύμβαση για την Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων καθώς και σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, δοθέντος ότι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, δικαιούται ο Αγοραστής να κηρύξει τον Ανάδοχο ως έκπτωτο. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των ειδών εκτός αν φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των εκπροσώπων ή υπαλλήλων του Πανεπιστημίου. ΑΡΘΡΟ 4ο: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. ΑΡΘΡΟ 5ο : Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Για την άρτια, άριστη, έγκαιρη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας παράδοση της παροχής υπηρεσίας/προμήθειας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο την υπ’ αριθμ. 167/7047878 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αξίας ίσης με το 5% της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 1.503,50 €. Αυτή θα επιστραφεί κατά τα νόμιμα εφόσον δεν παρουσιαστεί λόγος κατάπτωσης αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης δικαιούται το Πανεπιστήμιο σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ 6ο: Υπεργολαβίες Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να αναθέσει υπεργολαβικά τη σύμβαση ή μέρος της σύμβασης σε τρίτον. Σε αντίθετη περίπτωση, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. ΑΡΘΡΟ 7ο: Εκχωρήσεις‐Μεταβιβάσεις Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΆΡΘΡΟ 8ο: Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες 1. Αν με υπαιτιότητα του Αναδόχου, το συμβατικό αντικείμενο φορτωθεί‐ παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του ν. 4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Σελίδα 7

-- 7 of 11 --

Σύμβαση για την Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων 2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση‐ παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο. 5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 6. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 7. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη Σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. ΑΡΘΡΟ 9o: Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου • Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση : α) της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης στην περίπτωση που δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης. β) της Επιτροπής Παραλαβής σε περίπτωση που, δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. • Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σελίδα 8

-- 8 of 11 --

Σύμβαση για την Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων • Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. • Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016. • Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου ‐ μετά από δεκαπενθήμερη προειδοποίησή της –αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της προμήθειας. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 203 και 207 του Ν. 4412/2016. • Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος μπορεί να επιβάλλονται, εκτός της κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Παράδοση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους υποψήφιους Αναδόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος της έκπτωτης Αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα παράδοση του έργου κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. β) Σε περίπτωση που η υλοποίηση του έργου σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτη κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. • Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να λύσει τη σύμβαση οποτεδήποτε, μονομερώς, αζημίως για την ίδια με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου ενός μηνός, ειδικά στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται η ανάγκη της προμήθειας. • Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας του παρόντος στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε πτώχευση ή δηλώσει παύση πληρωμών ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία. • Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση αζημίως για την ίδια, ζητώντας την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και με την επιφύλαξη της Σελίδα 9

-- 9 of 11 --

Σύμβαση για την Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων αναζήτησης οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας της, σε περίπτωση που επιβληθεί κατάσχεση απαίτησης κατά του Αναδόχου εις χείρας της Αναθέτουσας Αρχής ως τρίτης. ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας ή μη του Αναδόχου: • Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν 4412/2016 άρθρο 207, o προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την ατελή/πλημμελή/κακή εκτέλεση της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 10ο: Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών από τότε που συνέβησαν τα εν λόγω περιστατικά (ανωτέρας βίας) να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο ΕΚΠΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήμιο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. ΑΡΘΡΟ 11ο: Τροποποίηση της Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, κατά τα ως άνω κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλομένων μερών. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. ΑΡΘΡΟ 12ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών, στην αποκλειστική δωσιδικία των οποίων, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα υπάγουν τις διαφορές τους. ΆΡΘΡΟ 13ο: Διάρκεια σύμβασης ‐ Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ Σελίδα 10

-- 10 of 11 --

Σύμβαση για την Προμήθεια εκτυπωτικού χάρτου διαφόρων τύπων Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και για οκτώ μήνες (8 μήνες) ή ως την ολοκλήρωση του αντικειμένου ΑΡΘΡΟ 14ο: Διέποντα το έργο έγγραφα Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με αυτή, οι δε όροι τους έχουν την ίδια ισχύ με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Τα εν λόγω έγγραφα είναι τα εξής: 1. Η με ΑΔΑ: ΩΤΜΣ46ΨΖ2Ν‐ΞΥΑ, ΑΔΑΜ: 17PROC006173030 Προκήρυξη του 4/2017 συνοπτικού διαγωνισμού 2. H ΑΔΑ: 6ΟΟ4456ΨΖ2Ν‐ΚΤΞ, ΑΔΑΜ: 17REQ006014534 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αριθμ. εγγραφής στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Υπηρεσίας: 215) 3. Η με αριθμ. πρωτοκ. 2017005721/23.05.2017 προσφορά της εταιρείας ΚΟΤΤΗΣ‐ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε 4. Η με ΑΔΑ: ΩΡ3Ν46ΨΖ2Ν‐Φ86, ΑΔΑΜ: 17AWRD002189900 απόφαση κατακύρωσης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (3η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2017‐2018 της 19.10.2017). ΆΡΘΡΟ 15ο: Λοιποί Όροι 1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 2. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα και θεωρούν την παρούσα σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 3. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Αφού συμφώνησαν σε αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάγη το παρόν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, τα οποία διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το δε τρίτο το έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικών Υποθέσεων Καθηγ. Νικ. Μυλωνάς Για την ΚΟΤΤΗΣ – ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ Ιωάννα Κόττη Σελίδα 11

-- 11 of 11 --