ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ SYSTEC VT-95 & ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 4 ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ, ΟΙΚΟΥ FASTER

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. 102207022019 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ Α.Ε Συμβατικό Τίμημα 2.298,00 € Φ.Π.Α 24% 551,52 € Συνολικό Συμβατικό Τίμημα 2.849,52 € Διάρκεια Σύμβασης 27-03-2019 έως 24-04-2019 CPV 50422000-9 1/5

-- 1 of 5 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 102207022019 Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Τετάρτη 27-03 του έτους 2019 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας που εδρεύει στην Εθνική Κέρκυρας - Παλαιοκαστρίτσας περιοχή Κοντόκαλι, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ. Κακαβίτσας –Φοίβος -Ευάγγελος, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία που εδρεύει Πασκαλ Στρουζα Α.Ε Κ. Παλαμά , έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 094494357 υπάγεται στη ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Θεόφιλος Στρούζας Λαμβάνοντας υπόψη :. 3) Την από 22/ 01/ έτους 2019 προσφορά του αναδόχου. 4) Την υπ. Αριθ.10η θέμα 22ο /07/02/2019 με ΑΔΑ 6ΦΟΙ4690Β3-ΨΔ8 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε στην εν λόγω εταιρεία . 5) Την με αριθμ. Πρωτ. 5922-19-03-2019 .Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης , αρ. Δέσμευσης.167/0 ., Β.Ε.Ε.Π. 0/171 και ΑΔΑ6ΩΙ74690Β3-ΗΡΟ ,με ΚΑΕ 0887α01 1.512,80 € & 1439Α01 1.336,72 € Σύνολο 2.849,52 € Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης για την επισκευή του υγρού κλιβάνου SYSTEC VT -95 & έλεγχο καλής λειτουργίας των τεσσάρων θαλάμων νηματικής ροής του οίκου FASTER Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: επισκευή του υγρού κλιβάνου SYSTEC VT -95 & έλεγχο καλής λειτουργίας των τεσσάρων θαλάμων νηματικής ροής του οίκου FASTER Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης 27-03-2019 ΛΗΞΗ 24-04-2019 Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η 2/5

-- 2 of 5 --

προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: Σύμφωνα με την προσφορά από 22/01/2019 του αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή, για την επισκευή του υγρού κλιβάνου SYSTEC VT -95 & έλεγχο καλής λειτουργίας των τεσσάρων θαλάμων νηματικής ροής του οίκου FASTER Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την επισκευή του υγρού κλιβάνου SYSTEC VT -95 & έλεγχο καλής λειτουργίας των τεσσάρων θαλάμων νηματικής ροής του οίκου FASTER Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας ανταλλακτικών και εργασία ,για την επισκευή επισκευή του υγρού κλιβάνου SYSTEC VT -95 & έλεγχο καλής λειτουργίας των τεσσάρων θαλάμων νηματικής ροής του οίκου FASTER Περιγραφή  DOOR GASKET ποσότητα 1 270,00 €  MICROSWITCH V3 LIB ποσότητα 4 (30,00 € ) 120,00 €  SENSOR ,TEMPERATURE ,5X100 ποσότητα 1 250,00 €  SOLENOIB VALVE ¼ DN 4,5 VA ποσότητα 1 255,00 €  SOLENOIB VALVE 8 DN 2,0 ποσότητα 1 123,00 €  ΝΟΗ RETURN VALVE 1/8 ΗΑ-1/8 QS-4 ποσότητα 1 60,00 €  Εργασία 4 ώρες 120,00 € 480,00 €  Μετάβαση Διαμονή 500,00 € Σύνολο 2.058,00 € φ.π.α 493,92 € Συνολική τιμή 2.551.92 € Προσφορά επισκευής για τον έλεγχο καλής λειτουργίας των θαλάμων νηματικής ροής BH EN 2004, S.N 1028 & 1029 CHEMFREEE 120-M ,S.N 435& 436 Εργασία Μετάβαση 2 ώρες Χ120,00 €=240,00 € Φ.Π.Α 57,00 € Συνολική τιμή 297,60 € Γενικό σύνολο 2.849,52 € συμπ του φ.π.α ΤΜΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της εταιρείας ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ Α .Ε Η τμηματική προμήθεια και η εργασία θα ορίζεται κάθε φορά, έπειτα από έγγραφη παραγγελία από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου, ανάλογα τις εκάστοτε ανάγκες των τμημάτων. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.Σε περίπτωση που η προμήθεια και η εργασία παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 3/5

-- 3 of 5 --

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α)Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ¼ του μέγιστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα . β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι το ½ του μέγιστου προβλεπόμενου από την παράγραφο 3 του ανωτέρου άρθρου 34 χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του μέρους του έργου που παραδόθηκε εκπρόθεσμα . 2.Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον Φ.Π.Α. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου. 3.Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας και της εργασίας , ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Προμηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και 4/5

-- 4 of 5 --

εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τέσσερα πρωτότυπα, ένα έλαβε ο ανάδοχος και δύο η αναθέτουσα αρχή . ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΣΚΑΛ ΣΤΡΟΥΖΑ Α.Ε ΚΑΚΑΒΙΤΣΑΣ –ΦΟΙΒΟΣ –ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΤΡΟΥΖΑΣ 5/5

-- 5 of 5 --