ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 24/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α. ME TO ΜΕΙΟΔΟΤΗ OLYMPIC ELEVATOR- Κ.ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α. Σελίδα 1 από 6 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ΑΡ. 24/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α. Στην Αθήνα, σήμερα την 26η Ιουλίου 2016 ημέρα Τρίτη στα Γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, οδός Τσόχα 5, Τ.Κ.11521- Αθήνα μεταξύ της κας Σοφίας Κωνσταντέλλια, Προέδρου του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Αττικής, νομίμου εκπροσώπου αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και της εταιρείας OLYMPIC ELEVATOR «Κ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ I.K.E.», που εφεξής θα αναφέρεται ως «Εργολάβος» που εδρεύει στη 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 93, 184 53, ΝΙΚΑΙΑ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κο Γκολφινόπουλο Κωνσταντίνο του Βασιλείου, συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής: Ύστερα από Πρόσκληση υποβολής προσφορών που έγινε στις 4-7-2016 για την ανάδειξη εργολάβου για την αποκατάσταση του Κεντρικού Αποχετευτικού αγωγού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Κ.Κ.Π.Π.Α κατακυρώθηκε στον εργολάβο, με απόφαση ΔΣ / Κ.Κ.Π.Π.Α. της υπ’ αριθμ. 22η/5ο/6-7-2016 συνεδρίας, η λήψη των εργασιών, κατακυρωθείσας δαπάνης # 4.092,00# € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Κ.Α.Ε.: 0879, CPV:50700000-2) όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αριθ. Οικ.3854/23-6-2016 πρόσκληση, καθώς επίσης και στην Τεχνικοοικονομική Προσφορά της εταιρείας, που επισυνάπτονται και αποτελούν ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 1Ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΤΙΜΗΜΑ Α.ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Μετά από διαπίστωση προβλήματος διαρροής στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό που εξυπηρετεί τις τουαλέτες γυναικών στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΚΚΠΠΑ (Τσόχα 5, Αθήνα) το οποίο χρήζει αποκατάστασης, απαιτούνται οι κάτωθι εργασίες: Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Διευθύνσεις: Τσόχα 5, 115 21 Αθήνα Α.Φ.Μ: 997497021 Δ.Ο.Υ: ΨΥΧΙΚΟΥ Τηλέφωνο: 213 2031 060-061-062 Fax: 210 6401 921 ΚΑΕ: 0879 CPV: 50700000-2

-- 1 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α. Σελίδα 2 από 6 1. Αποξήλωση των τριών παλαιών σιφονιών που βρίσκονται στο δάπεδο του φωταγωγού και τοποθέτηση νέων. 2. Αντικατάσταση του οχετού (του σωλήνα σύνδεσης ) που βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο και μέσα στο χώρο των γυναικείων τουαλετών στο Β΄ όροφο. 3. Αντικατάσταση του τμήματος της αποχέτευσης από το σημείο αυτό μέχρι το υπόγειο του κτιρίου και σύνδεση της με των κεντρικό αγωγό. 4. Στο τμήμα της αποχέτευσης που βρίσκεται πίσω από της γυψοσανίδες στην αίθουσα του Ε.Κ.Α στο ισόγειο του κτιρίου θα τοποθετηθούν ηχομονωτικοί σωλήνες τριπλάσιου πάχους, και κατόπιν θα γίνει αποκατάσταση των γυψοσανίδων οροφής και πλευρικής τοιχοποιίας καθώς και χρωματισμός των τμημάτων αυτών. 5. Το μέρος της αποχέτευσης που θα αντικατασταθεί θα γίνει με σωληνώσεις πολυπροπυλενίου διαμέτρου Φ110.Η μεταξύ σύνδεση των σωληνώσεων θα γίνεται με στεγανοποιητικούς δακτυλίους και η στήριξη ανά δύο (2) μέτρα. Ο ανάδοχος κατόπιν της αυτοψίας θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με την οικονομική του προσφορά ως εξής: Πίνακας προσφοράς Έργου Είδος Αξία με ΦΠΑ CPV Έργο 4.092,00 € 50700000-2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία από το Νόμο μέτρα ασφαλείας. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ: Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει ότι έχει προβεί σε επακριβείς επιμετρήσεις με τις οποίες θα βασίσει και κοστολογήσει την προσφορά του έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση, την θέση του κτιρίου και των χώρων αυτού, των προσπελάσεων προς αυτούς και τις τοπικές συνθήκες της υφιστάμενης κατάστασης, που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του έργου. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του, να ασφαλίζει πλήρως το προσωπικό του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις στα αρμόδια κατά περίπτωση ασφαλιστικά ταμεία και να καταβάλλει ανελλιπώς και εγκαίρως όλες τις σχετικές προβλεπόμενες εισφορές. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 1. Ο συμβατικός χρόνος των εργασιών του Αναδόχου θα αρχίζει από την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, η δε διάρκειά του ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

-- 2 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α. Σελίδα 3 από 6 2. Παράταση δικαιούται ο ανάδοχος σε περίπτωση καθυστέρησης υπαιτιότητα του Φορέα ή σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης, μετά από γραπτό αίτημα του στην υπηρεσία και κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων υπηρεσιών . ΑΡΘΡΟ 2Ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1. Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδώσει το έργο εντός 10εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία εγκατάστασής του στο χώρο του έργου, η οποία θα πιστοποιείται από πρωτόκολλο ολοκλήρωσης του έργου. Η εγκατάσταση του αναδόχου δεν μπορεί να απέχει πέραν των 7 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του εργολάβου και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007. 3. Το έργο, οι εργασίες και τα υλικά θα τελούν υπό την επίβλεψη της οικείας τεχνικής υπηρεσίας, της οποίας τις παρατηρήσεις και οδηγίες ο εργολάβος υποχρεούται να ακολουθεί. 4. Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα προμήθειας των ειδών από αποθέματα του Δημοσίου ή από δωρεές ή από αποθέματα που κατέχουν οι Οργανισμοί παρέμβασης της Κοινότητας, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του εργολάβου 5. Ο εργολάβος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δημοσίου ή της Μονάδας σε περίπτωση προσωρινής ολικής ή μερικής αναστολής ή διακοπής λειτουργίας του Κέντρου ή Παραρτημάτων ή και Δομών αυτού για οποιοδήποτε λόγο, ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 6. Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. 7. Σε περίπτωση που καταργηθεί ή μεταφερθεί οποιαδήποτε υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Α., ισχύει η υποχρέωση παροχής των προϊόντων στο νέο περιβάλλον. 8. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις συμβατικές ποσότητες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα. 9. Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη και δεν θα υπερβαίνουν το 15% αλλά αποβλέπουν στην κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών των επί μέρους μονάδων του Κέντρου, ο εργολάβος θα υποβάλλει οικονομικοτεχνική μελέτη για έγκριση, εφόσον του ζητηθεί. ΑΡΘΡΟ 3Ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 1. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή με βάση τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το Π.Δ. 118/2007. 2. Η παραλαβή του έργου, αφού προηγηθεί ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος όπως ορίζει το άρθρο 27 του ΠΔ118/07, θα γίνει από τριμελή επιτροπή που

-- 3 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α. Σελίδα 4 από 6 ορίζεται από το Κ.Κ.Π.Π.Α., με σύνταξη οριστικού πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που τα είδη ή οι εργασίες δεν είναι σύμφωνα με την παραγγελία, την σύμβασης ή την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, ο εργολάβος θα καλείται εντός τριών (3) ημερών να αντικαταστήσει αυτά άλλως κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στον εργολάβο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ανάθεση ή σύμβαση επιβάλλονται από το αρμόδιο όργανο, κυρώσεις που προβλέπονται από το ΠΔ 118/07 ειδικότερα επιβάλλεται : α) Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. β) Προμήθεια του είδους σε βάρος του έκπτωτου εργολάβου, είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού είτε με απ’ ευθείας αγορά. γ) Κάθε προκαλούμενη ζημιά στο Παράρτημα, από ευθύνη του εργολάβου καταλογίζεται στον εργολάβου. δ) Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του εργολάβου από τις προμήθειες του Δημοσίου Τομέα. 3. Ο εργολάβος δύναται και υποχρεούται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από τη αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων . Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται τα άρθρα 32,33 ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 4Ο ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται μετά την παραλαβή του έργου με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, με έκδοση εντάλματος πληρωμής αφού προηγηθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις. Ο εργολάβος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: α) Κράτηση 0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. β) Χαρτόσημο 3% επί της ανωτέρω κράτησης (α) γ) ΟΓΑ Χαρτοσήμου 20% δ) Παρακράτηση Φόρου 4% για την προμήθεια των ειδών και 8 % για την παροχή υπηρεσιών ΑΡΘΡΟ 5Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης ο εργολάβος κατέθεσε την αριθ. 727531 Εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 165,00€ (εκατόν εξήντα πέντε ευρώ).

-- 4 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α. Σελίδα 5 από 6 Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί μετά την πλήρη κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, και την εκκαθάριση όλων των απαιτήσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του 118/07. ΆΡΘΡΟ 6Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών του για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του. Η εγγύηση καλύπτει το Κ.Κ.Π.Π.Α. σε περίπτωση ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών προς τα συμφωνηθέντα με βάση την προσφορά ή/ και για όλες τις περιπτώσεις αστοχιών ή και βλαβών μη οφειλόμενων στην συνήθη χρήση. Εφόσον διαπιστωθούν οι ως άνω αστοχίες ή/και βλάβες ή/και ασυμφωνίες, ο Προμηθευτής οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Κ.Κ.Π.Π.Α. να αποκαθιστά εν μέρει ή και εν συνόλω τα τμήματα εκείνα των υλικών που παρουσιάζουν πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση το Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αποκαθιστά τις από υπαιτιότητα του Προμηθευτή αστοχίες και βλάβες με άλλα συνεργεία, σε βάρος του και για λογαριασμό του, εφόσον ο ίδιος δυστροπήσει ή αμελήσει για την αποκατάστασή τους και παρέλθει άκαρπη η εύλογη προθεσμία αποκατάστασης, που θα του έχει δοθεί έγγραφα. ΆΡΘΡΟ 7Ο ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο εργολάβοςθα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Α., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 2. Ο εργολάβος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. 3. Σε περίπτωση που ο εργολάβος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Α. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 4. Σε περίπτωση που ο εργολάβος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

-- 5 of 6 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α. Σελίδα 6 από 6 5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. 6. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των προϊόντων του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:  Πυρκαγιά  Πλημμύρα  Σεισμός  Πόλεμος 7. Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του έργου, όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς). Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων και άκρως εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 8Ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Κ.Κ.Π.Π.Α. και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Η σύμβαση αυτή κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών διέπεται δε από τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 (κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) και του Ν. 2286/1195 και αφού συντάχθηκε αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφηκε και από τους δυο συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Τα 2 κράτησε το Κ.Κ.Π.Π.Α., το δε άλλο έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Κ.ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α. ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΙΑ

-- 6 of 6 --