Προμήθεια δέκα (10) ανακατασκευασμένων (refurbished) φορητών υπολογιστών.

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κόρινθος, 06 /05 /2020 Αρ.Πρωτ.: 91119/17522 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ποσού 3.992,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Στην Τρίπολη σήμερα 06/05/2020 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, α) αφενός μεν η Περιφέρεια Πελοποννήσου με ΑΦΜ 998037420 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα και β) αφετέρου o κ ΧΑΤΖΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ που εδρεύει στα Μέγαρα επί της οδού Συλημβρίας 15 ΤΚ 19100, με ΑΦΜ 059981989, Δ.Ο.Υ Ελευσίνας, εφεξής καλουμένης «Ανάδοχος», έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: I. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». II. Του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α/11.4.2012). III. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις». IV. Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Απευθείας ανάθεση». V. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι». VI. Την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α/2019) με την οποία αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του Ν.3852/2010.

-- 1 of 7 --

2 VII. Την παρ.19 του άρθρου 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ.Α/09-08-2019) με την οποία ορίζεται ότι: «Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α'147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης σε κάθε άλλη περίπτωση η οικονομική επιτροπή». VIII. Του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ.249700/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ4345/τ.Β/30.12.2016). IX. Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 2. Την υπ’ αριθμ. 583/16.12.2019 (ΑΔΑ: ΨΠΔΧ7Λ1-ΖΝΦ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Οικονομικό έτος 2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Την υπ’ αριθμ. 287920/24.12.2019 (ΑΔΑ: 69ΟΜΟΡ1Φ-7ΡΛ) απόφαση για τον έλεγχο νομιμότητας της με αριθμό 583/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Οικονομικό Έτος 2020 και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2020». 4. Την υπ’ αριθ. οίκ. 237378/58484/02-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:Ω0387Λ1-Τ6Ω) ΦΕΚ 687/ΥΟΔΔ/2019. 5. Την ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid – 19 ΦΕΚ 55/Α/11.03.2020. 6. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ, εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό. 7. Την υπ΄ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.800/16.03.2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 8. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 67786/206/13.03.2020 ΑΔΑ:6ΣΟΑ7Λ1-ΒΑ8 εγκύκλιο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα: Εφαρμογή έκτακτων μέτρων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 9. Το υπ’ αριθ. πρωτ.79973/15807/06-04-2020 (ΑΔΑΜ:20REQ00653080) Τεκμηριωμένο αίτημα για έκδοση ΑΑΥ.

-- 2 of 7 --

3 10. Την υπ’ αριθ.80079/19524/06-04-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1239 στο βιβλίο εκκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/νσης Εσωτ. Λειτουργία με ΑΑ βεβ.1308 (ΑΔΑ:Ψ0ΔΦ7Λ1-Ε5Η, ΑΔΑΜ:20REQ006548783) 11. Την από 11.04.2020 οικονομική προσφορά του ΧΑΤΖΗ Γ. ΙΩΑΝΝΗ. 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 85482/16618/23.4.2020 Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την αντιμετώπιση αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωναϊού covid-19 (ΑΔΑ:ΨΟΕ27Λ1-ΣΩΔ ΑΔΑΜ:20AWRD006608950). 13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ 74506/14867/24-04-2020 Κλήση για «Προσκόμιση δικαιολογητικών ανάθεσης και κλήση για υπογραφή Σύμβασης» 14. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος έστειλε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Τμήμα Προμηθειών και έλαβαν αριθμ. 91119/17522/24-04-2020 εισερχομένου πρωτοκόλλου. συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Παναγιώτης Ε. Νίκας, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναθέτει λόγω της έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης στον ανάδοχο την προμήθεια δέκα (10) ανακατασκευασμένων (refurbished) φορητών υπολογιστών με λειτουργικό σύστημα Windows 10 pro, σύμφωνα με την από 11-04-2020 προσφορά του, συνολικής αξίας 3.992,80 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Άρθρο 1. Διάρκεια της Σύμβασης Το συμβατικό έργο έχει ισχύ από την ανάρτηση της παρούσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ και για τρεις μήνες. Άρθρο 2. Όροι παράδοσης και παραλαβής Τα υπό προμήθεια είδη όταν παραδίδονται, θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, και μαζί με αυτά θα παραλαμβάνεται και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο - δελτίο αποστολής που τα συνοδεύει. Η αρμόδια επιτροπή για την παραλαβή των ειδών θα συντάσσει πρωτόκολλα παραλαβής όπου θα αναγράφονται η ημερομηνία και το δελτίο αποστολής-τιμολόγιο και θα υπογράφονται από την επιτροπή παραλαβής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με το χορηγούμενο είδος. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16,

-- 3 of 7 --

4 β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Τα είδη θα παραδοθούν σύμφωνα με, την κατατεθειμένη από την Ανάδοχο προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του Ν.4412/2016 και των διατάξεων περί προμηθειών του δημοσίου για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της εν λόγω προμήθειας. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, όπως επίσης και προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα είδη μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών-εργασιών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία για την ημερομηνία παράδοσης των ειδών τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, με σκοπό την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

-- 4 of 7 --

5 Άρθρο 3. Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έχει τα κατάλληλα μέσα για να παραδώσει εμπρόθεσμα τα υπό προμήθεια είδη. Οποιαδήποτε μορφής και φύσης κακοτεχνία, ελάττωμα ή παράλειψη, θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθμό υπαιτιότητας, επαρκή λόγο, όπως η Υπηρεσία αρνηθεί την παραλαβή μέρους ή και όλων των υπό προμήθεια ειδών. Είδος που κρίνεται απορριπτέο, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση που παραδοθεί είδος διαφορετικό των αναφερομένων ή ακατάλληλο, η επιτροπή παραλαβής δικαιούται να μην το παραλάβει και ο ανάδοχος υποχρεούται να το πάρει πίσω και να προσκομίσει το καθορισμένο είδος χωρίς αντίρρηση. Εφόσον τα είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στην ανάδοχο ή δεν αντικατασταθούν αν του ζητηθεί, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του ν.4412/2016. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του αναδόχου, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο ανάδοχος δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα-εργασία, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας-εργασίας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον ανάδοχο των υλικών που

-- 5 of 7 --

6 απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο ανάδοχος να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας-εργασίας που απορρίφθηκε. Άρθρο 4. Κοστολόγηση-πληρωμή Η «ανάδοχος» αναλαμβάνει την παράδοση των ειδών που προαναφέρονται έναντι του ποσού των 3.220,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 3.992,80 ΕΥΡΩ σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Η πληρωμή στον «ανάδοχο» θα γίνει ανάλογα με τις παραδοτέες ποσότητες από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σύμφωνα με την διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης των απαιτούμενων από το νόμο δικαιολογητικών: ▪ Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. ▪ Τιμολόγιο του προμηθευτή που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» ή εάν το τιμολόγιο φέρει την ένδειξη «Επί πιστώσει», μετά την έκδοση και παράδοση της επιταγής ή την τραπεζική εντολή πληρωμής θα βάλουν σφραγίδα επί αυτού με την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». ▪ Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή. Κατά την πληρωμή θα γίνονται οι κάτωθι κρατήσεις ή οι ισχύουσες κάθε φορά: • 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών). • 3% υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ & 20% υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου. • 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων). Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. • 3% υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ & 20% υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου. Τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την εξόφληση του Χ.Ε. • Φόρος 4% (προμήθεια) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

-- 6 of 7 --

7 Άρθρο 5. Ποινικές Ρήτρες-Κυρώσεις Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Τρίπολης. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. Το ένα πρωτότυπο κατατέθηκε στο τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης και Προσόδων και Περιουσίας της Δ/νσης Δ/κού – Οικ/κού της Π.Ε. Κορινθίας, το δεύτερο στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Δ/κού – Οικ/κού της Π.Ε. Κορινθίας και το τρίτο παρελήφθη από το νόμιμο εκπρόσωπο. Αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλομένους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ

-- 7 of 7 --