ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ.ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ, Ν.ΑΡΤΑΣ.» κωδ.έργου 2011ΣΕ01480047 (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 795,00 ευρώ εφτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ με Φ.Π.Α,

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 18η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΤΑΣ-ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αράχθου και Μανωλιάσσης Τ.Κ. : 47100,Άρτα Τηλέφωνο : 26810/24636,24637 Θεσσαλονίκη, Fax : 26810/79821 Ε-mail : 18eba@culture.gr Πληροφορίες : Αναγνώστου Χρυσάνθη Άρτα,25 Ιουλίου 2014 Αριθ. Πρωτ.: 1939 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ.ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ, Ν.ΑΡΤΑΣ.» κωδ.έργου 2011ΣΕ01480047 (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 795,00 ευρώ εφτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ με Φ.Π.Α,) Στην Άρτα σήμερα 25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή οι υπογεγραμμένοι αφενός Παπαδοπούλου Βαρβάρα, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 18ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, εκπροσωπώντας με την ιδιότητα αυτή το Ελληνικό Δημόσιο, και αφ ετέρου ο Υδραυλικός Συνεταιρισμός Άρτας, Νόμιμος εκπρόσωπος Χρυσικός Δημήτριος που εδρεύει στην Άρτα, με ΑΦΜ 096089175, Δ.Ο.Υ Άρτας, συμφώνησαν και συναπoδέχθηκαν τα εξής : Η πρώτη των συμβαλλομένων, με την ιδιότητα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 18ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και έχοντας υπ΄όψιν : α. Τις διατάξεις: 1. Του Ν. 1958/05-08-1991 (ΦΕΚ 122/Α/05-08-1991) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 2. Του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-03-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων». 3. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ/Α/01-02-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 4. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ/Α/247/27-11-1995) «Περί του Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 5. Του Ν. 2947/2001 (άρθρο 19, παρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/09-10-2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας». 6. Του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-06-2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρθρο 40, παρ. 2 και 3).

-- 1 of 6 --

2 7. Της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-01-2004 (ΦΕΚ180/Β/30-01-2004) Υπουργικής Απόφασης για «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Δ/νσης Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων του ΥΠ.ΠΟ.». 8. Του Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ/150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 9. Το Π.∆. 118/25-06-2013 (ΦΕΚ Α’ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» 10. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ51-46/20218/735, απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού αυτεπιστασίας του παραπάνω έργου και τις ισχύουσες τροποποιήσεις αυτής. 11. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.07)«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 12. Τον οδηγό –εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, με αυτεπιστασία (έκδοση 19/3/2009 και την νέα έκδοση αυτού Απρίλιος 2012). 13. Την υπ’ αρίθ. 35130/739/09-08-2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1291/11-08-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν. 2362/1995 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 14.Τη με ΑΔΑ :4ΑΛΘΟΡ1Γ-Κ Απόφαση ένταξης του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση των ανατολικών και δυτικών κτιρίων του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Βλαχέρνας Ν. Άρτας» και την πρώτη τροποποίηση αυτής με την αρ.πρωτ.5842/31-12-2013 απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου με ΑΔΑ: ΒΙ6Α7Λ9-ΧΒΥ, λόγω της παράτασης του έργου έως το Δεκέμβριο του 2014. 15.Τη Σ.Α.Ε. 01482011ΣΕ01480047 με την οποία εγγράφεται το έργο στο Π.Δ.Ε. του Άξονα Προτεραιότητας 06-Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής του Ε.Π.«Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013/ΠΕΠ Ηπείρου»με τον κωδικό MIS 328110. 16. Την εγκριθείσα μελέτη δια της με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΤ /ΔΑΒΜΜ /48641/1430 30.06.2010 και την εγκριθείσα μελέτη δια της με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΤ /ΔΑΒΜΜ /50161/1324/ 12.10.2010. 17. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Πράξης με κωδικό ΣΑΕ 2011ΣΕ01480047. 18. Την υπ’άριθ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/26250/4920/4166/2195/25.02.2013 ΥΑ, δυνάμει της οποίας η υπογράφουσα ορίστηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη στην 18η Ε.Β.Α. 19. Την με αρ. πρωτ. …../25-07-2014 Απόφαση ανάθεσης της προμήθειας υδραυλικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου Συντήρηση και Αποκατάσταση των ανατολικών και δυτικών κτιρίων του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Βλαχέρνας Ν. Άρτας 20. Την με αρ.πρωτ. 3212/12-12-2013 (ΒΛΓΛΓ-ΦΔΕ ) απόφαση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υλικών της 18ης Ε.Β.Α. για το 2014. 21.Την εγκεκριμένη παράταση του έργου σύμφωνα με το νέο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο (αρ.817816) καθώς και την αρ.πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/14543/8712/498/190/11-02-2014 Υ.Α., τροποποίηση της αρ.πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΦΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ51-46/20218/735/4-3-2011 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση των ανατολικών και δυτικών κτιρίων του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Βλαχέρνας Ν. Άρτας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 18η Ε.Β.Α. με αλλαγή όσον αφορά στη λήξη του έργου, παράταση έως τις 31-12-2014. 22. Την με αρ. 1895/18-07-2014 εισήγηση των επιβλεπόντων του έργου και την έγκριση αυτής από την Προϊσταμένη με το αρ.πρωτ. 1896/18-07-2014 έγγραφο.

-- 2 of 6 --

3 23. Τις Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες(φάκελος με αρ. πρωτ. 2484/1-10-2013) σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων 24. Την οικονομική προσφορά του Αναδόχου. ΑΝΑΘΕΤΕΙ Η αφ’ ενός συμβαλλόμενη «ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» α ν α θ έ τ ε ι στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ.ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΡΤΑΣ, Ν.ΑΡΤΑΣ.», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: (α) την μελέτη ύδρευσης-αποχέτευσης του έργου (β) οικονομική προσφορά του Αναδόχου, (γ) την με αρ. 1938/25.07.2014 απόφαση ανάθεσης και ο «ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται την ανάθεση για την προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού αντί του συνολικού ποσού των 646,34 ευρώ (εξακόσια σαράντα έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά) χωρίς Φ.Π.Α. και 795,00 ευρώ (εφτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ) με Φ.Π.Α, Οι όροι της σύμβασης έχουν ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της σύμβασης-Τεχνικά χαρακτηριστικά Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου, «Συντήρηση και Αποκατάσταση των ανατολικών και δυτικών κτιρίων του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Βλαχέρνας Ν. Άρτας» κωδ. έργου 2011ΣΕ01480047 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013/ΠΕΠ Ηπείρου» (ΕΣΠΑ). Τα ζητούμενα θα είναι σύμφωνα με τις μελέτες του έργου και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών και του φακέλου της προσφοράς του Αναδόχου. Στα πλαίσια του έργου και των εργασιών στερέωσης, αναστήλωσης και αποκατάστασης και με βάση τις εγκεκριμένες μελέτες και την κρίση των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου, κρίνεται αναγκαία η προμήθεια του υδραυλικού εξοπλισμού του έργου που απαιτείται για την παρούσα φάση του έργου και αφορά στην τοποθέτηση του εξοπλισμού των μπάνιων και της κουζίνας, δηλαδή νιπτήρες, λεκάνες, μπαταρίες, ντουζιέρα, νεροχύτης και βρύσες. -Κατά την προσκόμιση των υλικών στο έργο θα υπόκειται σε έλεγχο από τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου. Αν κριθεί από την ομάδα επίβλεψης ότι κάποιο τεμάχιο είναι ελαττωματικό, ραγισμένο, ή φθαρμένο θα επιστρέφεται για αλλαγή από τον ανάδοχο. Αναλυτικά απαιτούνται - πέντε λεκάνες με καζανάκι χαμηλής πίεσης και κάθισμα - τέσσερις νιπτήρες 30 εκατοστών περίπου - τέσσερις μπαταρίες βρύσης ζεστού-κρύου για τους νιπτήρες - πέντε χαρτοθήκες για τα μπάνια - μία ντουζιέρα διαστάσεων 70Χ70 εκ. - μία μπαταρία λουτρού (για το ντουζ)

-- 3 of 6 --

4 - ένας νεροχύτης κουζίνας περίπου 40 εκ. - μία μπαταρία κουζίνας, βρύση ζεστό-κρύο. Τα τεμάχια θα φέρουν σχετική πιστοποίηση ποιότητας. Τα μεταλλικά τμήματα θα είναι ανοξείδωτα και οι λεκάνες χρώματος λευκού. Ο συντονισμός της προμήθειας θα γίνει με τους με τους Αρχιτέκτονες του έργου. Όλα τα υλικά θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα. Οι εγκαταστάσεις θα υποβληθούν σε σχετικές επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες αρχές , ενδέχεται να γίνουν έλεγχοι ποιότητας. Το κόστος μεταφοράς των υλικών στο έργο βαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των Μ.Α.Π. του προσωπικού που απασχολεί, και πρέπει να τα φέρουν καθ’όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο εργοτάξιο. Επιπλέον, φέρει την ευθύνη φύλαξης του εξοπλισμού του μέχρι την οριστική παράδοση στο έργο. ΑΡΘΡΟ 2 Τόπος και χρόνος παράδοσης έργου/Υποχρεώσεις-Κυρώσεις Αναδόχου Η παρούσα έχει ισχύ από σήμερα έως και 31 Δεκεμβρίου του 2014. Ο χρόνος της προμήθειας θα καθορίζεται κατ’αποκλειστικότητα από τη 18η Ε.Β.Α. και τους αρμόδιους επιβλέποντες του έργου, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Κατά την παράδοση θα γίνεται έλεγχος από την Υπηρεσία και αν τα παραδοτέα δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή έχουν υποστεί φθορές ή παρουσιάζουν αστοχίες ή δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας δε θα παραλαμβάνονται. Ο Ανάδοχος υποχρεούται και δεσμεύεται ανεπιφύλακτα ότι θα προμηθεύσει τα αγαθά της προμήθειας απαλλαγμένα από οποιαδήποτε πραγματικά ή νομικά ελαττώματα και θα εφαρμόσει την εργασία σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Η μη συμμόρφωση του αναδόχου με τις κλήσεις, τις οδηγίες, παρατηρήσεις και εντολές των μηχανικών και αρχαιολόγων της 18ης Ε.Β.Α. συνεπάγεται την κήρυξή του ως έκπτωτου, ύστερα από τρεις έγγραφες συστάσεις της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σχετικά με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει με την παρούσα σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 3 Πιστοποιητικά Όλα τα υλικά θα είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίζει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά πριν αρχίσει η τοποθέτησή τους.

-- 4 of 6 --

5 ΑΡΘΡΟ 4 Αξία Η συνολική δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 795,00 ευρώ (εφτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ) με Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 5 Τρόπος και χρόνος πληρωμής Η πληρωμή θα γίνει μετά από επίβλεψη της παράδοσης από τους επιβλέποντες του έργου και αφού διαπιστωθεί ότι τα υλικά ανταποκρίνονται ποιοτικά και ποσοτικά στα αναφερόμενα στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει η υπηρεσία, στα πιστοποιητικά που τα συνοδεύουν καθώς και στους όρους της παρούσας σύμβασης. Οι πληρωμές θα γίνονται αναλόγως προς τη ροή χρηματοδότησης του έργου Συντήρηση και Αποκατάσταση των ανατολικών και δυτικών κτιρίων του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Βλαχέρνας Ν. Άρτας και της εκταμίευσης των πιστώσεών του. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013/ΠΕΠ Ηπείρου στo πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το ποσό ανέρχεται στα 795,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει το έργο «Συντήρηση και Αποκατάσταση των ανατολικών και δυτικών κτιρίων του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Βλαχέρνας Ν. Άρτας» της Υπηρεσίας μας. Τα τιμολόγια και την αποπληρωμή θα συντονίσει το λογιστήριο της 18ης Ε.Β.Α. μετά τις απαιτούμενες διαδικασίες. Το εν λόγω έργο «Συντήρηση και Αποκατάσταση των ανατολικών και δυτικών κτιρίων του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Βλαχέρνας Ν. Άρτας» είναι εγγεγραμμένο στο Π.Δ.Ε με κωδ. 2011ΣΕ01480047. Πριν την πληρωμή, ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα πρέπει να έχει καταθέσει στο λογιστήριο της 18ης Ε.Β.Α. όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν από το λογιστήριο ή και κάθε άλλο παραστατικό τυχόν ζητηθεί από το λογιστήριο της 18ης ΕΒΑ. Ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις. Προκαταβολή δεν θα χορηγείται. Η παράδοσή των ειδών που προβλέπονται θα γίνονται στο εργοτάξιο του έργου: «Συντήρηση και Αποκατάσταση των ανατολικών και δυτικών κτιρίων του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Βλαχέρνας Ν. Άρτας» και τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται και εντός πέντε εργάσιμων ημερών υποχρεούται να βρίσκεται στο χώρο του έργου για να εκτελέσει την εργασία που του ανατίθεται. ΑΡΘΡΟ 6 Χρόνος δέσμευσης του Αναδόχου για τις τιμές προσφοράς Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διατηρήσει τις τιμές της προσφοράς του έως και την 31.12.2014.

-- 5 of 6 --

6 ΑΡΘΡΟ 7 Επίλυση Διαφορών Σε κάθε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσης Σύμβασης η επίλυσή της γίνεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Άρτας. ΑΡΘΡΟ 8 Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την 31-12-2014. Σε περίπτωση παράτασης του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση των ανατολικών και δυτικών κτιρίων του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής Βλαχέρνας Ν. Άρτας» αυτομάτως παρατείνεται ισόχρονα και η ισχύς της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 9 Σύνταξη Σύμβασης Έκαστος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης αυτής τους οποίους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα. Η 18η ΕΒΑ διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης εάν δεν τηρηθούν από τον Ανάδοχο οι όροι της παρούσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο γραπτώς. Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν έγγραφο, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και έγινε αποδεκτό από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) όμοια και ισόκυρα πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων παρέλαβε ο προμηθευτής. Οι συμβαλλόμενοι Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας O ανάδοχος Βαρβάρα Ν.Παπαδοπούλου Συνεταιρισμός Υδραυλικών Άρτας Δρ.Αρχαιολόγος Νόμιμος Εκπρόσωπος Χρυσικός Δημήτριος

-- 6 of 6 --