ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κόρινθος, 31/12/2019 Αρ.Πρωτ.: 356113/69260 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ποσού 7.092,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Στην Τρίπολη σήμερα 31 Δεκεμβρίου 2019, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, α) αφενός μεν η Περιφέρεια Πελοποννήσου με ΑΦΜ 998037420 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα και β) αφετέρου ο Σιάχος Γ εώργιος, με έδρα Μιλτι άδη 40 -Κόρινθος και ΑΦΜ: 033425621, Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος», έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: i) Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. ii) Του Ν.4071/2012, άρθρο 76 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής», όπως ισχύει. iii) Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει. iv) Του Ν.4152/130 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013. v) Του Ν. 4071(ΦΕΚ Α΄85/11.4.12) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση & και την Αποκεντρωμένη & Διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει . vi) Του Ν. 3863/2010(ΦΕΚ 115/15-07-2010) «Περί νέου Ασφαλιστικού Συστήματος και συναφών διατάξεων, ρυθμίσεων στις εργασιακές σχέσεις - Άρθρο 68

-- 1 of 12 --

2 (Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών). vii) Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17/08/2010). viii) Του Αστικού Κώδικα. 1. Το Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθμ.249700/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 4345/30.12.2016/τ.Β’). 2. Την υπ’αριθμ.506/15.11.2018 (ΑΔΑ: 7ΧΙΙ7Λ1-ΔΝΙ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου οικονομικού Έτους 2019 και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019». 3. Την υπ’ αριθμ. 258459/22-11-2018 (ΑΔΑ: Ω88ΣΟΡ1Φ-9ΗΣ) απόφαση για τον έλεγχο νομιμότητας της με αριθμό 506/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου «περί έγκρισης προϋπολογισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Οικονομικό Έτος 2019 και έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019». 4. Την υπ’ αριθ. οίκ. 237378/58484/02-09-2019 απόφαση Περιφερειάρχη περί ορισμού χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:Ω0387Λ1-Τ6Ω) ΦΕΚ 687/ΥΟΔΔ/2019. 5. Το υπ΄ αριθμ. 342948/627/16.12.2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας με συνημμένη την από 10.12.2019 προσφορά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΑΧΟΥ. 6. Το υπ’ αριθ. 343379/66761/19.12.2019 (ΑΔΑΜ:19REQ006066923 2019-12-19) τεκμηριωμένο αίτημα Διατάκτη για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 7. Την υπ’ αριθ. 348320/83945/19.12.2019 με Α/Α 2747/2019 (ΑΔΑ:ΩΜΨ07Λ1-2ΒΩ & ΑΔΑΜ:19REQ006093456) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 8. Την υπ’ αριθ. οίκ. 352791/68641/24.12.2019 (ΑΔΑ:6ΥΦ47Λ1-2ΔΗ & ΑΔΑΜ:19AWRD006101128 2019-12-24) απόφαση ανάθεσης Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 9. Το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη πίστωση στον Φορέα 02.072 και ΚΑΕ 0844.0001 του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφέρειας Πελοποννήσου οικ. έτους 2019. συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

-- 2 of 12 --

3 Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους Παναγιώτης Ε. Νίκας, εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναθέτει στον Γεώργιο Σιάχο την κάλυψη εκτυπώσεων έντυπου υλικού (αφίσες, προσκλήσεις, δίπτυχα) για την ενημέρωση των πολιτών όλων των Δήμων του Νομού Κορινθίας για τις ανάγκες της δράσης «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» από τον Ελληνικό Ογκολογικό Ίδρυμα, με τη συμμετοχή της Π.Ε. Κορινθίας. Το ύψος της δαπάνης για την κάλυψη εκτυπώσεων έντυπου υλικού (αφίσες, προσκλήσεις, δίπτυχα) για τις ανάγκες της δράσης «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» από τον Ελληνικό Ογκολογικό Ίδρυμα, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των επτά χιλιάδων ενενήντα δύο Ευρώ και ογδόντα λεπτών (7.092,80 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου όπως κατωτέρω: ΔΗΜΟΙ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ /€ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΦΙΣΕΣ ΤΕΜ. 1.000 350,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΕΜ. 11.000 350,00 ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΕΜ. 3.000 350,00 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΦΙΣΕΣ ΤΕΜ. 700 320,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΕΜ. 9.000 320,00 ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΕΜ. 2.000 300,00 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΦΙΣΕΣ ΤΕΜ. 700 320,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΕΜ. 10.000 330,00 ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΕΜ. 3.000 350,00 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ ΑΦΙΣΕΣ ΤΕΜ. 700 320,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΕΜ. 10.000 330,00 ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΕΜ. 2.500 330,00 ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 3.970,00

-- 3 of 12 --

4 ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 3.970,00 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΣΤΡΟΥ- ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΑΦΙΣΕΣ ΤΕΜ. 700 320,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΕΜ. 8.000 310,00 ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΕΜ. 2.500 330,00 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΑΦΙΣΕΣ ΤΕΜ. 400 250,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΕΜ. 5.000 290,00 ΔΙΠΤΥΧΑ ΤΕΜ. 1.000 250,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.720,00 Φ.Π.Α. 24% 1.372,80 7.092,80 Άρθρο 1.Διάρκεια της Σύμβασης Το συμβατικό έργο έχει ισχύ για ένα έτος από την ημέρα ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της σύμβασης, με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, με τις ίδιες προδιαγραφές και τιμές της παρούσης και την ολοκλήρωση της δράσης «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ» από τον Ελληνικό Ογκολογικό Ίδρυμα, σε όλους τους Δήμους του Νομού Κορινθίας. Άρθρο 2. Όροι παράδοσης και παραλαβής Η εκτέλεση του έργου άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ και ο ανάδοχος οφείλει να το εκτελέσει εντός της διάρκειας της σύμβασης. Τα είδη θα παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών, και μαζί με αυτά θα παραλαμβάνεται και το αντίστοιχο πρωτότυπο τιμολόγιο - δελτίο αποστολής που τα συνοδεύει. Η αρμόδια επιτροπή για την παραλαβή των

-- 4 of 12 --

5 ειδών θα συντάσσει πρωτόκολλα παραλαβής όπου θα αναγράφονται η ημερομηνία και το δελτίο αποστολής-τιμολόγιο και θα υπογράφονται από την επιτροπή παραλαβής. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δίνει στην επιτροπή παραλαβής κάθε πληροφορία σχετική με το χορηγούμενο είδος. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/16, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Είδος που κρίνεται απορριπτέο, ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει εντός 48 ωρών. Σε περίπτωση που παραδοθεί είδος διαφορετικό των αναφερομένων ή ακατάλληλο, η επιτροπή παραλαβής δικαιούται να μην το παραλάβει και ο ανάδοχος υποχρεούται να το πάρει πίσω και να προσκομίσει το καθορισμένο είδος χωρίς αντίρρηση. Εφόσον τα είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στην ανάδοχο ή δεν αντικατασταθούν αν της ζητηθεί, της επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις του ν.4412/2016. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έχει τα κατάλληλα μέσα για να φέρει εμπρόθεσμα σε πέρας και κατά προσήκοντα τρόπο την εκτέλεση της προμήθειας. Οποιαδήποτε μορφής και φύσης κακοτεχνία, ελάττωμα ή παράλειψη, θα αποτελεί ανεξάρτητα από το βαθμό υπαιτιότητας, επαρκή λόγο, όπως η Υπηρεσία αρνηθεί την παραλαβή μέρους ή και όλων των υπό προμήθεια υλικών. Τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας του προμηθευόμενου υλικού φέρει μέχρι την παράδοση και την τοποθέτησή τους στον τόπο παράδοσης ο ανάδοχος. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του Ν.4412/2016 και των διατάξεων περί προμηθειών του δημοσίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, όπως επίσης και προς τις υποδείξεις της αρμόδιας

-- 5 of 12 --

6 Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση του ανατιθεμένου σ’ αυτή έργου. 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. 4. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207. 5. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. Άρθρο 3. Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 3. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 4. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση

-- 6 of 12 --

7 ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. Άρθρο 4. Αξία σύμβασης – Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ποσό ύψους 7.092,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Στην τιμή περιλαμβάνονται έξοδα για τη συσκευασία & μεταφορά των ειδών στους χώρους που θα υποδειχθούν από την αρμόδια υπηρεσία. Η παραπάνω τιμή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και της σε περίπτωση παράτασης αυτής. Η πληρωμή στον προμηθευτή θα γίνει ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης των προμηθειών από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σύμφωνα με την διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το νόμο δικαιολογητικών:  Πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  Τιμολόγιο του προμηθευτή που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» ή εάν το τιμολόγιο φέρει την ένδειξη «Επί πιστώσει», μετά την έκδοση και

-- 7 of 12 --

8 παράδοση της επιταγής ή την τραπεζική εντολή πληρωμής θα βάλουν σφραγίδα επί αυτού με την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».  Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή. Κατά την πληρωμή θα γίνονται οι κάτωθι κρατήσεις ή οι ισχύουσες κάθε φορά: • 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών). • 3% υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ & 20% υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου. • 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων). Η κράτηση υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. • 3% υπέρ Χαρτοσήμου επί του ποσού της κράτησης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ & 20% υπέρ ΟΓΑ επί του ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου. Τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και του ΟΓΑ αντίστοιχα και αποδίδονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την εξόφληση του Χ.Ε. Φόρος 8% (παροχή υπηρεσιών) ή 4% (προμήθεια). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τον Ε.Φ. 02.072 και ΚΑΕ 0844.0001. Η σύμβαση διέπεται και από τις ανάλογες διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν.4152/13, σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών. Άρθρο 6. Ανωτέρα βία Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 7 - Κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων 1. Αν τα υλικά φορτωθούν-παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο

-- 8 of 12 --

9 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα υπηρεσιών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 4. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 6. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των προσφερόμενων ειδών, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 7. Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης υπογραφής της σύμβασης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης ή καθυστέρησης της παράδοσης της προμήθειας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλλει κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 8 - Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του

-- 9 of 12 --

10 άρθρου 106 του Ν.4412/16, β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας, Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το έργο της προμήθειας δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του Δημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

-- 10 of 12 --

11 Άρθρο 9 - Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών Για κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του προμηθευτή, η οποία θα αφορά την εκτέλεση την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, είναι αυτονόητο ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτησή τους. Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά της Τρίπολης. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως συμμορφώνεται απόλυτα προς όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, όπως επίσης και προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας για την από κάθε άποψη καλή και προσήκουσα εκτέλεση του ανατιθεμένου σ’ αυτή έργου. Για τον σκοπό αυτό το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. Το ένα πρωτότυπο κατατέθηκε στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, το δεύτερο στο Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Προσόδων και Περιουσίας της Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας και το τρίτο παραλήφθηκε από τον ανάδοχο. Άρθρο 10 - Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων Ο οικονομικός φορέας μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203, 206, 207, 213, 218 και 220 του Ν.4412/16 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Άρθρο 11 - Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

-- 11 of 12 --

12 α) Σε περίπτωση προμήθειας παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν. γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι τυχόν σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Άρθρο 12 - Δικαίωμα μονομερούς λύσης σύμβασης Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 2. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115). Οι Συμβαλλόμενοι ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΧΟΣ

-- 12 of 12 --