ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 58

Σελίδα 1 από 6 Σ Υ Μ Β Α Σ Η μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και του «ΚΥΡΙΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» για την ανάθεση του έργου «ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ, ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΙΔΕΡΙΕΣ,ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 58» ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΣΕ ΕΥΡΩ #6.014,00 € # με Φ.Π.Α. 24% (έξι χιλιάδες δέκα τέσσερα ευρώ). ΑΘΗΝΑ 2019

-- 1 of 6 --

Σελίδα 2 από 6 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα, σήμερα την 5η Νοεμβρίου 2019 μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: αφενός μεν, Του Ν.Π.Δ.Δ., «ENIAIOY TAMEIOY ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ» (E.T.E.A.Ε.Π.), το οποίο εδρεύει στην οδό Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 105 57 με Α.Φ.Μ 997422717, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Ευάγγελο -Απόστολο Κωνσταντίνου, Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, εφεξής καλούμενου «Ταμείο ή και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.». και αφετέρου, του πολιτικού μηχανικού ΚΥΡΙΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ , εφεξής καλούμενης «Ανάδοχος», ( Ν. Φλώρου 47, 11524 Αθήνα) με ΑΦΜ: 078373719, ΔΟΥ:ΨΥΧΙΚΟΥ. Λαμβάνοντας υπ’ όψη: 1. Την Κ.Υ.Α. με αριθμό Φ.80000/55949/14809/2016 «Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (Ν.Π.Δ.Δ.) 2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) και τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4430/2016. 3. Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών για αύξηση και ορισμό σε ΕΥΡΩ του χρηματικού ποσού του άρθ.83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 190641/13-9-2019 σχετικό πρωτογενές αίτημα του Τεχνικού Τμήματος της Διεύθυνσης Περιουσίας και Προμηθειών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με ΑΔΑΜ: 19REQ005622328. 5. Την υπ’ αριθ. 934/131/9-10-2019 Απόφαση Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με ΑΔΑ: ΩΘΕ546587Η-ΘΓΡ 6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 205540/1-10-2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό 447 και ΑΔΑ : ΩΒΞ446587Η-ΦΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ.:232485 Ημερομηνία:5/11/2019 ΑΔΑ : 6Τ8Χ46587Η-5Ι0 ΑΔΑΜ :

-- 2 of 6 --

Σελίδα 3 από 6 Συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει εργασίες σφράγισης των κεντρικών εισόδων, με μεταλλικές σιδεριές του κτιρίου επί της οδού Σταδίου 58. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το συνολικό τίμημα των ανωτέρω εργασιών είναι 4.850,00€ (τέσσαρις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ευρώ) άνευ Φ.Π.Α. ήτοι 6.014,00€ (έξι χιλιάδες δέκα τέσσερα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Η καταβολή του συνολικού τιμήματος θα γίνει εφ' άπαξ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την ανεπιφύλακτη παραλαβή αυτών από την αρμόδια προς τούτο επιτροπή. Για την πληρωμή απαιτείται η προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Κατά την πληρωμή του Αναδόχου, θα παρακρατηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις φόρος, ο οποίος θα αποδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το ποσό αυτό, η Αναθέτουσα Αρχή θα του χορηγήσει σχετική βεβαίωση. Επίσης, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, καθώς και η κράτηση 0,06% υπέρ της αρχής εξέτασης προ δικαστικών προσφυγών η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση τις εξής υποχρεώσεις: 1. Να εκτελέσει προσηκόντως το αναφερόμενο στο προηγούμενο άρθρο έργο, στις προθεσμίες που τυχόν προβλέπονται, είτε από το Νόμο, είτε από πράξεις της Διοίκησης, είτε από την παρούσα σύμβαση.

-- 3 of 6 --

Σελίδα 4 από 6 2. Ειδικότερα αναφέρεται ότι, κατά την εκτέλεση του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις νόμων προδιαγραφές και στους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης. 3. Να επιβλέπει τις εκτελεσθησόμενες εργασίες από τους εντελλόμενους από αυτόν εργατοτεχνίτες, τους οποίους θα έχει προσλάβει ο ίδιος και θα έχει ασφαλίσει στους αρμόδιους προς τούτο ασφαλιστικούς φορείς και θα καταβάλει σε αυτούς το ημερομίσθιο τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου. 4. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τον Ανάδοχο ή το προσωπικό του σε πρόσωπα, σε πράγματα, σε κτιριακές εγκαταστάσεις ή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή σε μηχανές γραφείου ή λοιπού, πάσης φύσεως, υλικού του Ταμείου, βαρύνουν τον Ανάδοχο και υποχρεούται στην πλήρη αποκατάσταση αυτών. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ταμείου. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΕΥΘΥΝΕΣ – ΡΗΤΡΕΣ 1. Ο Ανάδοχος δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστέρηση παράδοσης του ανωτέρω έργου, που τυχόν οφείλεται σε ανάλογες καθυστερήσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. 2. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για την περίπτωση, που το αναληφθέν με την παρούσα σύμβαση από αυτόν έργο, παρουσιάζει ελλείψεις εξαιτίας οδηγιών, που έδωσε το Ταμείο, παρά τις ρητές αντιρρήσεις του Ανάδοχου. 3. Ο Ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη και δικαιούται πλήρως τη συμφωνημένη αμοιβή του και τυχόν δαπάνες που έκανε, στην περίπτωση που το αναληφθέν με την παρούσα σύμβαση έργο δεν επιτυγχάνεται ή δεν παρουσιάζει τις συμφωνημένες ιδιότητες ή παρουσιάζει ελαττώματα, εξαιτίας των στοιχείων που χορήγησε το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον Ανάδοχο ή του τρόπου, που αυτό όρισε για την εκτέλεσή του από τον Ανάδοχο, παρά τις ρητές αντιρρήσεις του Ανάδοχου. 4. Σε περίπτωση κατά την οποία η εκτέλεση του έργου και το αποτέλεσμα αυτού δεν επιτυγχάνεται ή παρουσιάζει πραγματικά ελαττώματα για τα οποία ευθύνεται ο Ανάδοχος, τότε ο τελευταίος υποχρεούται στη καταβολή ρήτρας ίσης με το σύνολο της συμφωνημένης αμοιβής. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, για λόγους που βρίσκονται πέραν του ευλόγου ελέγχου των μερών και δεν

-- 4 of 6 --

Σελίδα 5 από 6 θα μπορούσαν λογικά να προβλεφθούν και ν’ αναμένονται και μόνο για όσο χρόνο το γεγονός της ανωτέρας βίας διαρκεί. 2. Δεν επιτρέπεται επίκληση γεγονότος ανωτέρας βίας προκειμένου ν’ αρνηθούν τα συμβαλλόμενα μέρη την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίες σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση θα έπρεπε να έχουν εκπληρωθεί πριν ανακύψει το γεγονός της ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 8 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 1. Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης οποτεδήποτε, χωρίς αποζημίωση, εφόσον διαπιστωθεί από την εκάστοτε επιτροπή παραλαβής ότι ο Ανάδοχος δεν τηρεί τους συμβατικούς όρους. 2. Το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση, στην περίπτωση δε αυτή υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο το σύνολο των δαπανών που αυτός έχει κάνει για το έργο έως την στιγμή της υπαναχώρησης του Ταμείου. ΑΡΘΡΟ 9 ΤΗΡΗΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και για απεριόριστο χρόνο μετά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της, να τηρεί εχεμύθεια σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία περιέρχεται σε γνώση του εξ’ αφορμής της εκτέλεσης του έργου κι αφορά, είτε στο παρόν έργο ειδικά, είτε στην οργάνωση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. γενικότερα. ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ Ή ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ 1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο κατόπιν γραπτής συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 2. Η παρούσα σύμβαση ανάθεσης – ανάληψης έργου είναι προϊόν της ελεύθερης βούλησης των μερών και για το λόγο αυτό τα μέρη παραιτούνται αμοιβαίως κάθε τυχόν δικαιώματός τους για προσβολή ή διάρρηξη αυτής για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ως και για τους αναφερόμενους στις διατάξεις των άρθρων 178 και 179 Α.Κ. λόγους. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Το Ταμείο και ο Ανάδοχος δηλώνουν με το παρόν ότι θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε κάθε διαφορά, αμφισβήτηση ή διαφωνία που τυχόν ήθελε προκύψει από και εξ αφορμής της παρούσας σύμβασης, να επιλύεται με βάση την καλή πίστη. Σε περίπτωση που το ανωτέρω δεν καταστεί εφικτό,

-- 5 of 6 --

Σελίδα 6 από 6 αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά μεταξύ των μερών, από και εξ αφορμής της παρούσας, ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο. Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής γίνεται εγγράφως και υπογράφεται από τα δύο μέρη. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε (3) τρία αντίγραφα, το Ταμείο έλαβε (2) αντίγραφα και (1) ένα αντίγραφο ο Ανάδοχος. Οι Συμβαλλόμενοι Ο Ανάδοχος (Σφραγίδα & Υπογραφή)

Παναγιώτης Κυριαζής Για το Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ευάγγελος -Απόστολος Κωνσταντίνου Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ.

-- 6 of 6 --