Σ Υ Μ Β Α Σ Η Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ ΟΥ: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙ"

-1- Ε ΕΛ ΛΛ ΛΗ ΗΝ ΝΙΙΚ ΚΗ Η Δ ΔΗ ΗΜ ΜΟ ΟΚ ΚΡ ΡΑ ΑΤ ΤΙΙΑ Α Π ΠΕ ΕΡ ΡΙΙΦ ΦΕ ΕΡ ΡΕ ΕΙΙΑ Α Σ ΣΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΑ ΑΣ Σ Ε ΕΛ ΛΛ ΛΑ ΑΔ ΔΑ ΑΣ Σ ΓΓΕ ΕΝ Ν..Δ Δ//Ν ΝΣ ΣΗ Η Α ΑΝ ΝΑ ΑΠ ΠΤ ΤΥ ΥΞ Ξ.. Π ΠΡ ΡΟ ΟΓΓΡ ΡΑ ΑΜ ΜΜ ΜΑ ΑΤ ΤΙΙΣ ΣΜ ΜΟ ΟΥ Υ,, Π ΠΕ ΕΡ ΡΙΙΒ ΒΑ ΑΛ ΛΛ ΛΟ ΟΝ ΝΤ ΤΟ ΟΣ Σ & & Υ ΥΠ ΠΟ ΟΔ ΔΟ ΟΜ ΜΩ ΩΝ Ν Δ ΔΙΙΕ ΕΥ ΥΘ ΘΥ ΥΝ ΝΣ ΣΗ Η Τ ΤΕ ΕΧ ΧΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΡ ΡΓΓΩ ΩΝ Ν Π Π..Σ Σ..Ε Ε.. Τ ΤΜ ΜΗ ΗΜ ΜΑ Α Σ ΣΥ ΥΝ ΝΤ ΤΗ ΗΡ ΡΗ ΗΣ ΣΗ ΗΣ Σ Σ ΣΥ ΥΓΓΚ ΚΟ ΟΙΙΝ ΝΩ ΩΝ ΝΑ ΑΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΡ ΡΓΓΩ ΩΝ Ν Σ Σ Υ Υ Μ Μ Β Β Α Α Σ Σ Η Η Κ Κ Α Α Τ Τ Α Α Σ Σ Κ Κ Ε Ε Υ Υ Η Η Σ Σ Ε Ε Ρ Ρ Γ Γ Ο Ο Υ Υ Π Ποοσ σοούύ ## 4477..770077,,1122 ## Ε ΕΥ ΥΡ ΡΩ Ω ,, χχω ωρρίίςς Φ Φ..Π Π..Α Α.. ΓΓιιαα ττηηνν εεκκττέέλλεεσ σηη ττω ωνν εερργγαασ σιιώ ώνν ττοουυ έέρ ργγο ουυ :: ««Α ΑΠ ΠΟ ΟΚ ΚΑ ΑΤ ΤΑ ΑΣ ΣΤ ΤΑ ΑΣ ΣΗ Η Ε Ε..Ο Ο.. Κ ΚΑ ΑΣ ΣΤ ΤΑ ΑΝ ΝΙΙΑ Α Ν ΝΕ ΕΟ ΟΧ ΧΩ ΩΡ ΡΙΙ »»,, Α Α..Α Α.. Ε ΕΣ ΣΗ ΗΔ ΔΗ ΗΣ Σ 220044668888 Π Πρροοϋϋπ ποολλοογγιισ σμμοούύ :: 6600..000000,,0000 €€ ((μμεε Φ Φ..Π Π..Α Α..)) Στη Λαμία σήμερα, …..- … - 2024, ημέρα ……………………., στα γραφεία της Περιφέ- ρειας Στερεάς Ελλάδας (Λεωφ.Καλυβίων 2, 35132, Λαμία), οι υπογράφοντες το παρόν: 1. Ο κ. ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ , Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, ενεργώντας για λογα- ριασμό του Κυρίου του έργου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ- θρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και την παρ. 1.ι του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και αφ’ ετέρου 2. Η εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», με Α.Φ.Μ. 094140715 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. Δ/νση ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ 5, ΛΑΜΙΑ 35100, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Καλτσά του Δημοσθένη, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 475863, και στο εξής θα καλείται «Ανάδο- χος». συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω: α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη : 1. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782 (ΦΕΚ Α’ 36/9.3.2021) και ισχύει, 2. Τον Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145/5-8-2010) «ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 0008370655 0008370655 09 01 ΤΡΙΤΗ

-- 1 of 5 --

-2- 3. Την υπ’ αριθμ. 359/2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 4. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 27/3-11-2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περιφερειακή περίοδο 2024-2028, 5. Το με αριθμ. πρωτ. (οικ) 280220/27-12-2023 πρακτικό ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 6. Την έγκριση της 7ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας με την αριθ. 91 /2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με α/α έργου 97 και ΑΔΑ: 9ΞΓΧ7ΛΗ-ΓΘ3 7. Το υπ’ αριθμ. οικ. 226933/11597/05-10-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011366681) πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Σ.Ε, της τη Δ/νση Οικ/κου & Δ.Ε., περί έκδοσης απόφασης δέσμευσης πίστωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο. ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙ», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.24%, 8. Την υπ’ αριθμ. 1503/2-11-2022 ΑΔΑ:60ΛΔ7ΛΗ-ΦΝΞ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος περί εξειδίκευση της πίστωσης 9. Την υπ’ αριθμ. 250075/3-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΘ37ΛΗ-2Ο4, ΑΔΑΜ: 22REQ011538721) Απόφαση της Δ/νσης Οικονομικού & Δημος/κού Ελέγχου περί έγκρισης της δαπάνης πίστωσης ποσού 60.000,00€ από το πρόγραμμα: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΠ με ΚΑΕ: 9771 10. Την με αρ. πρωτ. 214955/11-10-2023 Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Σ.Ε. με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του έργου του θέματος 11. Την αριθμ. 249822/22-11-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013815644) πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς τους οικονομικούς φορείς «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» και «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ». 12. Τις προσφορές των οικονομικών φορέων φορείς «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», «ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» και «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ». με Α.Α. Προσφοράς-ΕΣΗΔΗΣ: 307934, 307565 και 308234 αντίστοιχα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 13. Την αριθμ. 263331/8-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23AWRD013923857, ΑΔΑ:ΨΜΔΧ7ΛΗ-ΕΞΟ) απόφαση του Περιφερειάρχη, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η ανωτέρω απευθείας ανάθεση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» που αναδείχθηκε Ανάδοχος, με μέση τεκμαρτή έκπτωση ένα και σαράντα ένα τοις εκατό (1,41%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. 14. Κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώ- σεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκιο της ένωσης, το εθνικό δίκιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες

-- 2 of 5 --

-3- απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08- 2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”.) Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέ- πουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες οι οποίες ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους . Α ν α θ έ τ ε ι Στο δεύτερο των συμβαλλομένων, εργοληπτική επιχείρηση «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», που θα αναφέρεται στο εξής ως «ανάδοχος», την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος, αντί του αρχικού ποσού, των πενήντα εννιά χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (5599..115566,,8833€€) με ΦΠΑ, το οποίο αναλύεται ως εξής: Αξία εργασιών : 35.147,04 € ΓΕ & ΟΕ : 6.326,47 € Απρόβλεπτα : 6.221,03 € Αναθεώρηση : 12,58 € Σύνολο : 47.707,12 € ΦΠΑ : 11.449,71€ Συνολικό ποσό Σύμβασης : 59.156,83€ β. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, δ η λ ώ ν ε ι ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση, στην εργοληπτική επιχείρηση που εκπροσωπεί, της εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των τευχών της μελέτης δημοπρατήσεως, το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ( προσαρ- μογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ ) , καθώς και κάθε σχετική με τα Δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκαν και ίσχυαν κατά την ημέρα της δημοπράτησης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας το έργο Υπη- ρεσίας. γ. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε επτά (7) μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας Σύμβασης. δ. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα προσπαθήσουν να ρυθμίσουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προσφύγουν σε διαιτησία αντί των Δικαστηρίων, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν.

-- 3 of 5 --

-4- ε. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων αυτού, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, όπως αυτή ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους, δηλαδή της επέλευσης γεγονότων ε- κτός της βούλησης και του ελέγχου του καθενός συμβαλλόμενου. Ειδικότερα, ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, οι χρόνοι εκτελέσεως που προβλέπονται στην παρούσα θα παρατείνονται για χρονική περίοδο ίση προς τον χρόνο που παρήλθε σαν αποτέλεσμα της παραπάνω δικαιολογημένης καθυστέρησης, όπως αυτός θα πι- στοποιείται με γραπτή συμφωνία των μερών. Το συμβαλλόμενο μέρος, στο πρόσωπο του οποίου επήλθε το περιστατικό ανωτέρας βίας υποχρεούται να ανακοινώσει στο έτερο συμβαλλόμενο μέρος, αμέσως και εγγράφως την επέ- λευση του περιστατικού αυτού και σε κάθε περίπτωση εντός εικοσιτετραώρου (24 ώρες), κα- θώς και την παύση της κατάστασης ανωτέρας βίας, άλλως θα στοιχειοθετείται αξίωση του άλ- λου μέρους προς αποκατάσταση. στ. Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάττουν την εμπιστευτικό- τητα και τον απόρρητο χαρακτήρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών και κάθε άλλου υλικού που πρόκειται να γνωστοποιηθεί ή να περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώ- ση του στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ή επ’ ευκαιρία αυτής. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αποκαλύπτουν, κοινοποιούν, διαθέτουν πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπουν ή να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που επιτάσ- σει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δηλώνει ότι διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας δε- δομένων προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους προμηθευτές του και για τις ανάγκες υλοποί- ησης της σύμβασής τους, σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ε- Ε/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία. Ο Ανάδοχος με το παρόν δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται και συναινεί στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών οι οποίες μπορούν να κοινοποιηθούν ή γνωστοποιηθούν σε κάθε αρμόδια αρχή σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη). Ο ανάδοχος για την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης, κατέθεσε στην Υπη- ρεσία με την υπογραφή της παρούσας, την παρακάτω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης των εργασιών: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΜΕΔΕ με ΑΡΙΘΜ. e-193818/14-12-2023, ποσού 2.419,36 Ευρώ

-- 4 of 5 --

-5- Η παραπάνω εγγυητική επιστολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε α- παίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά του δευτέρου των συμβαλλομένων, που θα προκύψει εξ αιτίας της ενασχόλησής του με το έργο. ζ. Η παρούσα σύμβαση διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τ. Α΄ /08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδη- γίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η παρούσα Σύμβαση είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. πρωτ. 249822/22-11-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στους όρους προσφοράς του αναδόχου και στις διατά- ξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια αντίτυπα από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε., το δε άλλο πήρε η δεύτερη των συμβαλλομένων. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Για τον Ανάδοχο Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΛΤΣΑΣ

-- 5 of 5 --