ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 28-12-2023 Αριθ. Πρωτ.:458519 ΣΥΜΒΑΣΗ 259.266,83€ (με Φ.Π.Α. 24%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ-ΠΥΡΓΑΚΙ-ΦΛΟΚΑ-ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)»

1/9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαμάτα 28-12-2023 Αριθ. Πρωτ.:458519 ΣΥΜΒΑΣΗ 259.266,83€ (με Φ.Π.Α. 24%) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ- ΠΥΡΓΑΚΙ-ΦΛΟΚΑ-ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)» Στη Καλαμάτα σήμερα, την 28-12-2023, ημέρα Πέμπτη, στην έδρα της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας (Κρήτης 13 & Φαρών, Καλαμάτα) μεταξύ: 1. Της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στη Τρίπολη (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131 Τρίπολη Αρκαδίας), με ΑΦΜ 998037420, ΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα, καλούμενη στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή» και 2. Του οικονομικού φορέα «Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» καλούμενο στο εξής «Ανάδοχος», με ΑΦΜ: 800557025– ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ, ΑΡ. ΜΕΕΠ: 29777, που εδρεύει Ευαγγελιστρίας 45, 23100 Σπάρτη, τηλ.: 27310-23606, email: gpapadakosee@gmail.com, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Παπαδάκο, συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

-- 1 of 9 --

2/9 2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) […]» 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή της Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 αυτού, 4. Το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019) και ειδικότερα την παράγραφο 19 του άρθρου 5, 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/10 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/18.01.2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και της διατάξεις” (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών, της έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.4141/2013», 7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 788/04-07-23 - Πράξη 31/2023 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Περ. Πελ/σου (ΑΔΑ: 6Χ467Λ1-60Ν) με την οποία εγκρίθηκε η 2η τροποποίηση κατανομής– εξειδίκευσης πιστώσεων του έργου 2022ΝΠ42600051, 8. Την υπ. αριθμ. 834/18-07-2023 - Πράξη 33/2023 απόφαση της Οικ. Επιτροπής Περ. Πελ/σου(ΑΔΑ: ΨΩΠΩ7Λ1-Υ6Ε) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ-ΠΥΡΓΑΚΙ-ΦΛΟΚΑ- ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)» Προϋπολογισμού: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), 9. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 253615/21-07-2023 Απόφαση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας, με την οποία εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη του έργου: :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ-ΠΥΡΓΑΚΙ- ΦΛΟΚΑ-ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)» Προϋπολογισμού: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), όπως συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας, 10. Την με αριθ. πρωτ. 252744/21-07-2023 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ- ΠΥΡΓΑΚΙ-ΦΛΟΚΑ-ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)» (ΑΔΑΜ: 23PROC013133206), 11. Η υπ’ αριθ. 1272/28-11-2023 – Πράξη 52/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:6ΣΜΤ7Λ1-1ΝΘ), με την οποία Α/ εγκρίθηκε το 2o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. (Α/Α 202292) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ-ΠΥΡΓΑΚΙ-ΦΛΟΚΑ- ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ)» Προϋπολογισμού: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%), και Β/ κατακυρώθηκε η

-- 2 of 9 --

3/9 σύμβαση στον οικονομικό φορέα «Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση δέκα τρία κόμμα εξήντα έξι τοις εκατό (13,66%).γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 202292/10-08-2023 προσφορά του οικονομικού φορέα «Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» [μέσο ποσοστό έκπτωσης δέκα τρία κόμμα εξήντα έξι τοις εκατό (13,66%) ή ποσό προσφοράς 209.086,15€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)] και τα αποδεικτικά μέσα (δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου) και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο οικονομικός φορέας μέσω της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ (15-11-2023), ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στην δεύτερη συμβαλλόμενη, «Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με ΑΦΜ: 800557025– ΔΟΥ: ΣΠΑΡΤΗΣ, ΑΡ. ΜΕΕΠ: 29777, που εδρεύει Ευαγγελιστρίας 45, 23100 Σπάρτη, τηλ.: 27310-23606, email: gpapadakosee@gmail.com, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Δημήτριο Παπαδάκο, την εκτέλεση του έργου «:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9ΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ-ΠΥΡΓΑΚΙ-ΦΛΟΚΑ-ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ),» αρχικού προϋπολογισμού 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με συνολικό ποσό σύμβασης 259.266,83€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) ή 209.086,15€ χωρίς ΦΠΑ 24%. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων, «Γ.ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», υπό την προαναφερθείσα ιδιότητα της Αναδόχου, αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω, ΔΗΛΩΝΕΙ i) Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα συμβατικά τεύχη της παρούσης εργολαβίας τα οποία θα εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις παραπάνω μνημονευθείσες διατάξεις όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου. ii) Ότι θα εφαρμόσει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και των Προϊστάμενων αυτής Υπηρεσιών. iii) Ότι έχει μελετήσει πλήρως -Τα παραπάνω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη. -Τις τοπικές και ειδικές συνθήκες εκτελέσεως του έργου, τα κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά και υγειονομικά δεδομένα της περιοχής του έργου και των χώρων και περιοχών που θα χρησιμοποιήσει για την προμήθεια της πάσης φύσεως υλικών και για την απόθεση ακαταλλήλων προϊόντων καθώς και όλων των άλλων δεσμεύσεων και περιορισμών που

-- 3 of 9 --

4/9 ισχύουν εις τον τόπο εκτελέσεως του έργου (από πλευράς Δημόσιας Υγείας, Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Τουρισμού, Αστυνομίας, Αρχαιολογίας κ.λ.π.) iv) Ότι θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας της κυκλοφορίας στα υπ' αυτού χρησιμοποιούμενα οδικά τμήματα για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσης συμβάσεως, καθώς και εντός των καθαρώς εργοταξιακών χώρων περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (νομοθεσία στην οποία μετά σχολαστικότητας του επέστησε την προσοχή ο πρώτος των συμβαλλομένων) αποδεχόμενος ότι είναι κύριος και αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικά και αστικά για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων. v) Ότι θα συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιλαμβάνει η περιβαλλοντική μελέτη του έργου η οποία έχει εγκριθεί ή θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου και γενικά με την ειδική και γενική περιβαλλοντική νομοθεσία της περιοχής του έργου. vi) Ότι αποδέχεται την ολική προθεσμία εκτελέσεως των εργασιών, όπως αυτή καθορίζεται στην Ε.Σ.Υ. και η οποία έχει καθοριστεί σε τέσσερις (4) ημερολογιακούς μήνες από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπογραφόμενης παρούσης συμβάσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 120 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. vii) Ότι το χρονοδιάγραμμα που θα συντάξει και θα υποβάλλει κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 145 του Ν.4412/2016, θα είναι εναρμονισμένο στην ολική προθεσμία περατώσεως του έργου ως και τις τμηματικές προθεσμίες εφόσον έχουν προσδιορισθεί στην Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας. viii) Ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός (μηχανήματα, οχήματα, υλικά, εργαλεία κ.λ.π.) και το προσωπικό θα είναι τα εκάστοτε απαιτούμενα, ενώ τα Μ. Ε. θα έχουν τις προβλεπόμενες από το Νόμο άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας καθώς και βεβαιώσεις πληρωμής τελών χρήσης. ix) Ότι πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών θα μεριμνήσει και θα τοποθετήσει πινακίδες πληροφόρησης του εκτελουμένου έργου. Η μορφή, οι διαστάσεις καθώς και οι θέσεις τοποθετήσεως των πινακίδων θα υποδειχθούν από τον Επιβλέποντα Μηχανικό. x) Ότι θα εκπονήσει και θα υποβάλλει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. xi) Το τεχνικό προσωπικό θα έχει την ανάλογη ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης ανάλογο με τις απαιτήσεις και τη φύση του έργου και ότι εφόσον από την Υπηρεσία κριθεί απαραίτητο, θα προβαίνει στην άμεση ενίσχυση των συνεργείων Μηχανικού Εξοπλισμού και προσωπικού, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

-- 4 of 9 --

5/9 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα σύμβαση προβλέπονται να γίνει η βελτίωση της 9ης Εθνικής Οδού στο τμήμα Χώρα-Πυργάκι-Φλόκα-Γαργαλιάνοι, μήκους 9+700 χιλ., όπως περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση. 2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄147), όπως ισχύει, 2) του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 «Άρση περιορισμών συμμετοχήςεργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», όπως ισχύει, 3) του ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 4) του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέςρυθμίσεις» (Α΄ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 5) του ν. 4013/2011 (Α΄204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 6) του ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων καιπράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις, 7) του ν. 3548/2007 (Α΄68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», 8) του ν. 3852/2010 και του ν. 4072/2012, όπως ισχύουν σήμερα, 9) του ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 10) του Π.Δ. 71/2019 (ΦΕΚ 112/03.07.2019 τεύχος Α'): «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)». 11) την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312 Β΄/24-8-2010): Μέτρα, όροι και πρόγραμμα, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), 12) των σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθεισών αποφάσεων καθώς και των

-- 5 of 9 --

6/9 λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη και γενικότερα κάθε διάταξης (Νόμος, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση) και ερμηνευτικής εγκυκλίου που διέπει την εκτέλεση της σύμβασης της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, Η σύμβαση αυτή διέπεται πέραν των ανωτέρω και από τα παρακάτω στοιχεία, το περιεχόμενο των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της: 1. Πρόσκληση υποβολής προσφορών με τα παραρτήματά της 2. Οικονομική Προσφορά αναδόχου Ιδιαιτέρως – όπως αναγράφεται και στην παράγραφο 11.3 της Διακήρυξης - επισημαίνεται ότι, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 132 ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 156ν. 4412/2016. Επιτρέπεται η χρήση των «επί έλασσον» δαπανών με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς: • Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης. • Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. • Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. • Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών το έργου, ποσό στο είκοσι τοις εκατό(20%)της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά ,ποσοστό δέκα τοις εκατό(10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. • Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη. Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20%ήκαι10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες • Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης. 3. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

-- 6 of 9 --

7/9 3.1 Η σύμβαση συνομολογείται για το ποσόν των 259.266,83€(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) η διακόσιες εννέα χιλιάδες και μηδέν ογδόντα έξι ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (209.086,15€) χωρίς ΦΠΑ 24%, και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ σύμφωνα με την 788/4-7- 23 πράξη 31/2023 Απόφαση της Οικ. Επιτροπής Περ. Πελ/σου (ΑΔΑ: 6Χ467Λ1-60Ν) που έγινε η έγκριση 2ης τροποποίησης κατανομής–εξειδίκευσης πιστώσεων του έργου 2022ΝΠ42600051.Το ποσόν της σύμβασης αναλύεται ως εξής: Α/Α Ομάδες Εργασιών Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ) Προσφερόμενη έκπτωση (%) Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 5.670,00 12% 4.989,60 ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 145.268,00 14% 124.930,48 ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ 23.824,00 12% 20.965,12 Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1: 174.762,00 Π1: 150.885,20 ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 31.457,16 27.159,34 Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2: 206.219,16 Π2: 178.044,54 Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = 13,66% ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 30.932,87 26.706,68 Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: 237.152,03 Κατά την προσφορά: 204.751,22 ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ 1.500,00 1.500,00 Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: 238.652,03 Κατά την προσφορά: 206.251,22 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 3.283,45 2.834,93 Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη: 241.935,48 Κατά την προσφορά: 209.086,15 3.2 Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4412/2016. 4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δήλωςε ότι έλαβε πλήρη γνώση όλων των παραπάνω και ότι αποδέχεται αυτά χωρίς καμία επιφύλαξη. Κατέθεσες τη Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου την υπ' αριθ. BTD060853/B' (Νο 43–001995) εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδόσεως ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ποσού 12.096,77€ κατά την παρ.4 του άρθρου 72 τουΝ.4412/2016, για την πιστή εφαρμογή των όρων της σύμβασης

-- 7 of 9 --

8/9 και για κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής κατά του αναδόχου που προκύπτει από τη σύμβαση. Η γνησιότητα και εγκυρότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής βεβαιώθηκε μέσω της από 22-12-2023 ηλεκτρονικής επιστολής της Δ/ΝΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ (946). 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 Η σύμβαση προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών και αρχίζει από την ημέρα κοινοποίησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 5.2 Στην ανωτέρω προθεσμία δεν υπολογίζεται ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών που θα απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν από Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ, Δασαρχείων κλπ λόγω νομοθεσίας, αποκλειστικότητας κ.α. και οι οποίες δεν αποτελούν ευθύνη του αναδόχου. 5.3 Για την παράταση των προθεσμιών της σύμβασης εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 147 του Ν.4412/2017. 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 6.1 Για τις ποινικές ρήτρες για παραβίαση των προθεσμιών του έργου, εφαρμογή έχουν τα άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016. 6.2 Για την έκπτωση του αναδόχου εφαρμογή έχει το άρθρο 160 του Ν. 4412/2016. 7. ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ Ο ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι τρίτων για αποζημίωση από ζημίες που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των εργασιών και για βλάβες από κακοτεχνίες, σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 157 του Ν. 4412/2016. 8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 8.1 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που θα προκύψει από την εφαρμογή της σύμβασης θα επιλυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4412/2016. 8.2 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών είναι τα δικαστήρια Καλαμάτας.

-- 8 of 9 --

9/9 Το παρόν συμφωνητικό πρωτοκολλήθηκε στα βιβλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συντάχθηκε σε πέντε πρωτότυπα και έλαβε ο πρώτος συμβαλλόμενος τέσσερα και ο δεύτερος συμβαλλόμενος ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ Τ0Ν ΑΝΑΔΟΧΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

-- 9 of 9 --