Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά 02/12/2021 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΛΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ: 72 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με τίτλο « Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» ποσού (3.431,70€) με το Φ.Π.Α. 24% . Στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1, Γρεβενά Τ.Κ. 51100) , σήμερα 02η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 1. ΚΙΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ με την ιδιότητα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά και ΑΦΜ 997922042 ΔΟΥ Γρεβενών. 2. DOKAJ ALEKSANDER με έδρα τα Γρεβενά και ΑΦΜ 068117206 ΔΟΥ Γρεβενών ανάδοχος της προμήθειας «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» , συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον προμηθευτή, για λογαριασμό του Δήμου, έχοντας υπόψη : 1. Την ανάγκη της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής για την ανωτέρω προμήθεια 2. Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α΄/7-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”. 4. Τον προϋπολογισμού του Δήμου που ψηφίστηκε με την 11/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 20721/023-02-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΖΦΟΡ1Γ-ΜΔ7) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 5. Την από 05-11-2021 Τεχνική περιγραφή –Ενδεικτικός προϋπολογισμός του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης 6. Το από 09-11-2021 πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ που έλαβε μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜΔ 21REQ009502373 7. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις της Α/ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτροπής 8. Την αριθμ. 1464/15471/12-11-2021 Απόφαση Δημάρχου περί Έγκρισης των Τεχνικών προδιαγραφών 9. Την αριθμ. 16195/25-11-2021 Πρόσκληση του Δημάρχου για υποβολή οικονομικής προσφοράς προς τον DOKAJ ALEKSANDER με ΑΔΑΜΔ 21PROC009605475 25-11-2021 . 10. Την αριθμ. 16434 /29-11-2021 οικονομική προσφορά που κατατέθηκε μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν. 11. Την αριθμ. 16648/1578/01-12-2021 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση 12. Την αριθμ 16676 /01-12-2021 Πρόσκληση για υπογραφή συμφωνητικού 13. Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. 14. Όλες τις ισχύουσες διατάξεις 15. Το γεγονός ότι η ενάσκηση της δραστηριότητας του υπάγεται στη ΔΟΥ Γρεβενών Αναθέτει στον δεύτερο την παρακάτω προμήθεια Γ΄: ΧΑΡΤΙΚΑ α/α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος Σύνολο 1 Χαρτί κουζίνας 1kg Τεμ. 35 2,50 87,50

-- 1 of 4 --

2 Χαρτί υγειάς 12 ρολλών 150 χιλ/τρων α' ποιότητας τρίφυλλο Συσκ.. 120 6,50 780,00 3 Χαρτοπετσέτες 20x200 φύλλα (χειροπετσέτες) Τεμ. 100 19,00 1.900,00 Σύνολο 2.767,50 ΦΠΑ 24 % 664,20 Σύνολο με ΦΠΑ 3.431,70 Διάρκεια σύμβασης Προθεσμία ολοκλήρωσης της προμήθειας είναι από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 31-12-2021. Παράταση προθεσμίας δύναται να χορηγηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 217 του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετικό αίτημα του αναδόχου. Μονομερής λύση της σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. Παρακολούθηση - Παραλαβή Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των ειδών γίνεται από τριμελή Επιτροπή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221του Ν. 4412/2016 . Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των ειδών ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας, με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση τους με άλλα που είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Τα απορριφθέντα είδη δεν επιστρέφονται στον ανάδοχο πριν την παραλαβή των ειδών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δικαίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοση τούτων. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Εάν κατά την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια ή μερική απόρριψη αυτών και την αντικατάσταση με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή των ακατάλληλων ειδών με άλλα κατάλληλα στο συντομότερο δυνατό χρόνο που θα οριστεί από την υπηρεσία. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, η Σχολική Επιτροπή δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τρόπο. Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης Ο Χρόνος παράδοσης των ειδών είναι μία (1) ημέρα από την έγγραφη, ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εντολή του κάθε φορέα. Σε περίπτωση που τα είδη παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής

-- 2 of 4 --

αξίας της ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας του κάθε είδους που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται στη συμβατική αξία του προϊόντος που παραδόθηκε εκπρόθεσμα, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου, παρέχεται σ’ αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού που διενεργείται εις βάρος του, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος προμηθευτής παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού, ματαιώνονται, με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ύστερα από την οριστική παραλαβή τους. 4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης φόρτωσης – παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 5. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 6. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ανωτέρα βία Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. • Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη, μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη. • Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα της Σχολικής Επιτροπής ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του Σχολικής Επιτροπής ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. • Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής. • Κατά τα λοιπά σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται σ’ αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στο Ν. 4412/2016. Ευθύνες μέχρι την παράδοση – Διοικητικές προσφυγές – Επίλυση διαφορών

-- 3 of 4 --

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο 4412/2016 και τις διατάξεις του Ν.3463/2006. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης αυτής και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτήν θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας του Δήμου Γρεβενών. Οι ανωτέρω προσφυγές κατά την Διαδικασία της Εκτέλεσης των Συμβάσεων και η Δικαστική Επίλυση Διαφορών, θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 4412/2016 και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδίδει όλα τα νόμιμα παραστατικά, για τις συγκεκριμένες παρασχεθείσες υπηρεσίες, καθώς και θα υποβάλλει στον Εργοδότη όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο δικαιολογητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κλπ.), σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/2016. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Καταγγελία της σύμβασης Σε περίπτωση αθέτησης εκ μέρους του αναδόχου των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την σύμβαση , τα λοιπά τεύχη της τεχνικής έκθεσης και εφόσον ο εργοδότης το διαπιστώσει και το γνωστοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενο εγγράφως, ο εργοδότης επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή τη σύμβαση ως προς ένα, περισσότερα ή κι όλα τα υποσύνολά της. Έτσι συντάχθηκε το συμφωνητικό αυτό και αφού διαβάσθηκε υπογράφεται σε 4 αντίγραφα από τους συμβαλλόμενους ως εξής: Ο Πρόεδρος της Ο Προμηθευτής Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής ΚΙΑΚΑΣ ΖΗΣΗΣ DOKAJ ALEKSANDER

-- 4 of 4 --