ΙΔ. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΦΑΞ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΟΥ ΟΑΚΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ». Αρ.Πρωτ..7/4676 Στο Μαρούσι την 15-7-2019 , οι συμβαλλόμενοι, 1) αφενός μεν το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών « Σπύρος Λούης», με έδρα το Μαρούσι, Κηφισίας 37, 15123, ΑΦΜ: 090035426, Δ.Ο.Ϋ:. Αμαρουσίου, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του Δ.Σ κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΟΥΡΗ , εφεξής καλουμένους ως «Αναθέτουσα Αρχή» και 2) αφετέρου, η Εταιρεία ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ << ΚΑΛΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ >> με Α.Δ.Τ. ΑΚ 717218 , που εδρεύει στο Δήμο ΠΕΙΡΑΙΑ και είναι καταχωρημένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά με αριθμό εγγραφής 106552 , με ΑΦΜ:075785419, ΔΟΥ Γ’ ΠΕΙΡΑΙΑ , οδός. Σαχτούρη 15 Τ.Κ 18536, , στη συνέχεια καλούμενη χάριν συντομίας ως «Ανάδοχος», έχοντας υπ’ όψιν: 1. Την με αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/277507/15793/3275/14-07-2017, απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 343/ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/13-7-2017) περί διορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών “Σπύρος Λούης”. 2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΑ/335495/8895/8019/741/23-12-2014 απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ορισμού του Συντονιστή Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή (ΦΕΚ 828/24-12-2014/ΥΟΔΔ) στο Ο.Α.Κ.Α. «ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ». 3. Την απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 470/ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/07-9-2016) περί Αντικατάστασης του Γενικού Συντονιστή Διευθυντή στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών “Σπύρος Λούης”. 4. Την υπ’ αριθμ. 62η/30.01.2019 συνεδρίαση του Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α. κατά την οποία παρεσχέθη από το Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδότηση στον Συντονιστή Γενικό

-- 1 of 5 --

2 Διευθυντή, κ. Βασίλειο Βελέντζα, και απόντος ή κωλυόμενου αυτού τον Αναπληρωτή Δ/ντή κ. Λαμπαδάκη , όπως επ' ονόματι και για λογαριασμό του Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» υπογράφουν , αξιόγραφα (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ), λογαριασμούς ΔΕΚΟ κλπ και γενικά παντός είδους έγγραφα σχετιζόμενα με συναλλαγές του Ο.Α.Κ.Α. με πιστωτικά ιδρύματα. 5. Την 62ης Συνεδρίαση του Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α κατά την οποία παρεσχέθη από το Διοικητικό Συμβούλιο ,εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο κ. Κουρή και απόντος αυτού ή κωλυομένου αυτού τον Αντιπρόεδρο κ. Καλογερά όπως υπογράφουν μόνο συμβάσεις και αναθέσεις . 6. Το με αρ. 245/15772 Υπηρεσιακό Σημείωμα του τμήματος ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ της Δ/σης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ του Ο.Α.Κ.Α. και το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα με αρ.19REQ004834015 2019-04-19. 7. Την απόφαση της 76ης συνεδρίασης του ΔΣ στις 20-06-2019, η οποία ενέκρινε το υπ΄ αριθμ. Πρακτικό επιτροπής 7/3957/14-6-2019 . 8. Την από 27/05/2019 , οικονομική προσφορά του Αναδόχου, συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τους ακόλουθους όρους: Άρθρο 1. Αντικείμενο σύμβασης προμήθειας Ο « Ανάδοχος» με την παρούσα σύμβαση και στα πλαίσια του εργολαβικού ανταλλάγματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση για την ετήσια σταδιακή προμήθεια γνήσιων μελανιών για εκτυπωτές , φάξ και φωτοτυπικά μηχανήματα των υπηρεσιών του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα του αρμόδιου τμήματος . Η προμήθεια θα πραγματοποιείται σταδιακά σύμφωνα με τις ανάγκες των τμημάτων και όπως ακριβώς αναφέρονται στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος. Τα μελάνια και τόνερ θα πρέπει να είναι καινούρια και αρίστης ποιότητας .Θα παραδίδονται συσκευασμένα με αναγραφόμενη την ημερομηνία κατασκευής και λήξης . Σε περίπτωση που κάποια από τα γνήσια προϊόντα αποδειχθεί ελαττωματικό , θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο αρίστης ποιότητας εντός δέκα ημερών (10) ημερών από την ημέρα ειδοποίηση του Αναδόχου . Άρθρο 2. Διάρκεια

-- 2 of 5 --

3 Το παρόν ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής του και μέχρι εξαντλήσεως του συμφωνημένου συνολικού τιμήματος . Άρθρο 3. Γενικές υποχρεώσεις συνεργασίας – Υποχρεώσεις «Αναθέτουσας Αρχής» α) Η «Αναθέτουσα Αρχή» οφείλει να τηρήσει όλους τους όρους του παρόντος Ιδιωτικού Συμφωνητικού. β) Η «Αναθέτουσα Αρχή» εκτός των ανωτέρω, υποχρεούται να καταβάλλει στον «Ανάδοχο» το συμφωνηθέν τίμημα. Άρθρο 4. Υποχρεώσεις « Αναδόχου» α) Ο « Ανάδοχος» αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να εκτελέσει το σύνολο των προμηθειών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Ιδιωτικού Συμφωνητικού και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. β) Ο « Ανάδοχος» καθ’ όλη την διάρκεια της προμήθειας των προϊόντων και μέχρι την εξάντληση τους , υποχρεούται να ενημερώνει το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Υλικού της «Αναθέτουσας Αρχής» για την πορεία τους. γ) Ο « Ανάδοχος» έχει την υποχρέωση έκδοσης των φορολογικών στοιχείων (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγιο Πωλήσεως-Δελτίο Αποστολής, κατά περίπτωση), κατά το χρόνο και τον τρόπο που ορίζει ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. δ) Ο « Ανάδοχος» οφείλει να προσκομίσει κατά την υπογραφή του παρόντος την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. ε) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο λογιστήριο του Ο.Α.Κ.Α., κατά την υπογραφή της παρούσας, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της συμβάσεως, θεωρουμένων όλων ουσιωδών. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι φερέγγυας Τράπεζας της Ελλάδας ποσού ίσου με 5% επί του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι ποσού εξακοσίων εβδομήντα εννέα και ενενήντα δύο λεπτά του ευρώ (679,92€) χρονικής διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δύο (2) ετών . Άρθρο 5. Τίμημα – Τρόπος εξόφλησης To συνολικό κόστος των ως άνω αναφερομένων ανέρχεται στο ποσό των 13.598,31€

-- 3 of 5 --

4 πλέον ΦΠΑ ήτοι του ποσού 16.861,90€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), μη απαιτουμένου άλλου οικονομικού ανταλλάγματος για οποιαδήποτε αιτία. Ο τρόπος πληρωμής συμφωνείται ως ακολούθως: Πίστωση 30 ημερών από την έκδοση των τιμολογίων τα οποία υπόκεινται σε παρακράτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.. Για την είσπραξη της αμοιβής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι: α) Η έγγραφη επιβεβαίωση του υπευθύνου για την παραλαβή όλων όσων περιγράφονται στο αρθ.1 του παρόντος. Οι πληρωμές που θα κάνει η «Αναθέτουσα Αρχή» δεν σημαίνουν την απαλλαγή του Αναδόχου από την ευθύνη του για σφάλματα ή παραλείψεις, που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή των προϊόντων . Άρθρο 6. Υπερημερία Αναδόχου α) Επί υπερημερίας του αναδόχου, η «Αναθέτουσα Αρχή» υποχρεούται να τάξει σε αυτήν εύλογη προθεσμία προς εκπλήρωση. Αν παρέλθει άπρακτη, η «Αναθέτουσα Αρχή» δικαιούται να καταγγείλει το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό και να απαιτήσει ρήτρα ύψους 10% επί του συνόλου του συμβατικού ποσού και την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης . β) Αν η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα της «Αναθέτουσας Αρχής», ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Το ίδιο ισχύει, όταν η μη εμπρόθεσμη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της αναδόχου οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Άρθρο 7. Καταγγελία του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό μπορεί να καταγγελθεί από την «Αναθέτουσα» και /ή τον «Ανάδοχο» κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης προς το άλλο μέρος σε περίπτωση παραβιάσεως οποιουδήποτε όρου του Συμφωνητικού αυτού, που όλοι συμφωνούνται ουσιώδεις, εκτός εάν η παράβαση αυτή έχει αρθεί εντός δέκα ημερών από την σχετική ειδοποίηση. Άρθρο 8. Ανωτέρα βία Ούτε η «Αναθέτουσα» ούτε ο « Ανάδοχος» θα ευθύνονται για καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους λόγω ανωτέρας βίας, η οποία θα τεκμηριώνεται και σ’ αυτή την περίπτωση θα χορηγείται μία εύλογη προθεσμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών.

-- 4 of 5 --

5 Άρθρο 9. Διαδικασία επίλυσης διαφορών α) Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύσουν φιλικά, με αμοιβαία συμφωνία, κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ τους σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό, με οποιοδήποτε τεχνικό, νομικό ή άλλο μέσο θεωρούν κατάλληλο. β) Το συμφωνητικό αυτό διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του συμφωνητικού αυτού ή γενικά ότι αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν απ’ αυτό, θα λύεται από τα Δικαστήρια των Αθηνών , που καθίστανται με το παρόν αποκλειστικά αρμόδια. Το παρόν Συμφωνητικό, που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Η «Αναθέτουσα Αρχή» έλαβε τα δύο και ο « Ανάδοχος» τα άλλα δύο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΚΑ ¨Σπύρος Λούης¨ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

-- 5 of 5 --