ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ

1 | Σ ε λ ί δ α Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5589 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Κύμη, σήμερα την 23η Ιουλίου του έτους 2018, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός • Το Γ.Ν. – Κ.Υ. Κύμης που εδρεύει στην Κύμη, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Διοικητή κ. Αναστάσιο Μίχα, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου • Ο προμηθευτής «Σιδεράκης Κωνσταντίνος», που εδρεύει στην Κύμη, με ΑΦΜ 034797684, ΔΟΥ ΚΎΜΗΣ και ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την υπ΄ αρίθμ. πρωτ.:Γ4β/Γ.Π.οικ.44801/08-06-2018 Κοινή Απόφαση του Υπουργού & του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: Παράλληλη άσκηση καθηκόντων Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ, με αρμοδιότητα στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΚΑΡΥΣΤΟΣ, Μίχα Αναστάσιο και στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα ΚΥΜΗ, αρμοδιότητας της 5ης Υ. Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 6ΠΙ0465ΦΥΟ-ΤΩ0). 2. Τις διατάξεις: Ν.2286/1995, Ν.2362/1995, Π.Δ.82/1996, Ν.2469/1997, Π.Δ.63/2005, Ν.3329/2005, Ν.3527/2007, Ν.3580/2007, Ν.2955/2001, Ν.2522/1997, Ν.2690/1999, Π.Δ.166/2003, Ν.3310/2005, Ν.3377/2005, Ν.2513/1997, Ν.3548/2007, Ν.3801/2009, Ν.4167/2012, Ν.3846/2010, Ν.3886/2010, Ν.3897/2010, Ν.3918/2011, Ν.3871/2011, Ν.3979/2011, Ν.4038/2011, Ν.3984/2011, Ν.3959/2011, Ν.3867/2010, Ν.3868/2010, Ν.4024/2011, Ν.4025/2011, Ν.4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν.4038/2012, Ν.4046/2012, Ν.4052/2012, Ν.4055/2012, Ν.4072/2012, Ν.4118/2013, Ν.4146/2013, Ν.4152/2013, Ν.4250/2014, Ν.4281/2014, Ν.4254/2014, Ν.4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/17-2-2014), Υ3α/Γ.Π.οικ.34408/16-04-2014, Π.Δ.80/2016, Ν.4412/2016. 3. Το γεγονός ότι η ανάγκη προμήθειας ορισμένων ειδών θεωρείται επιτακτική και άμεση για τη ζωή και την ακεραιότητα των ασθενών. 4. Τον Ν. 4067/2012 άρθρο 4 δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών για την εν λόγω επισκευή ή διασκευή. 5. Την υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 5276/09-07-2018 αίτηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 6. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5279/09-07-2018 ζήτηση οικονομικής προσφοράς. 7. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5304/10-07-2018 οικονομική προσφορά του ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ. 8. Το υπ’ αρίθμ. 18/11-07-2018 θέμα: 43ο Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ ΓΝ Χαλκίδας « ΈΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ». Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει , • Θα αφορά την προμήθεια των ειδών ή υπηρεσιών μετά από παραγγελία του γραφείου προμηθειών του ΓΝ-ΚΥ Κύμης. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

-- 1 of 4 --

2 • Σε περίπτωση που διενεργηθεί (και κατακυρωθεί) διαγωνισμός σε ενιαία βάση από Προϊσταμένη Αρχή, αυτόματα παύει η ισχύς του παρόντος συμφωνητικού, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. των κάτωθι όπως αυτά προέκυψαν από την ζήτηση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών: Πίνακας Ειδών ή Υπηρεσιών Είδος ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ 2ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΓΝ-ΚΥ ΚΥΜΗΣ Προμηθευτής Σύνολο με ΦΠΑ ΚΑΕ • καθαιρέσεις εσωτερικής τοιχοποιίας • απομάκρυνση μπαζών • εργασίες επιχρισμάτων • ρίξιμο τσιμεντογωνίας με ιδία υλικά • χτίσιμο τριών ντουζιέρων • τοποθέτηση πλακιδίων μπάνιων (τοίχος - δάπεδο) με ιδία υλικά • κατασκευή χωρισμάτων δωματίων και μπάνιων με γυψοσανίδα • τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου δωματίων και σοβατεπί με ιδία υλικά • στοκάρισμα και τρίψιμο για βάψιμο • τοποθέτηση ψευδοροφής ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4.960,00 € 9779.01 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 4.960,00 € Πίνακας Δεδομένων Ιδιωτικού συμφωνητικού Παράδοση και παραλαβή ειδών, τιμολόγηση, εξόφληση Οι παραδόσεις των ειδών ή υπηρεσιών θα γίνονται τμηματικά. Η παραλαβή γίνεται από επιτροπή, που συντάσσει το πρωτόκολλο παραλαβής. Το προς παραλαβή είδος θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το προβλεπόμενο από το νόμο παραστατικό (τιμολόγιο ή δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογημένων αποθεμάτων ή δελτίο αποστολής), που πρέπει να αναφέρει και τον αριθμό της σύμβασης, εκτός από τα στοιχεία που ορίζει ο Νόμος. Για καθυστερήσεις πέραν του χρόνου της ισχύουσας σύμβασης θα πρέπει να υπάρχει Διάρκεια Ιδιωτικού Συμφωνητικού: ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ Από 23-07-2018 έως 22-09-2018 Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 4.000,00 € ΦΠΑ: 960,00 € Συνολική Δαπάνη με ΦΠΑ: 4.960,00 € Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΕ: 9779.01 ΑΔΑ: ΩΦΨ646904Θ-Ω2Ι Επιτροπή Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής: Αρ. Αποφ: 118/30-4-2018 Περιγραφή: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ Επιτρ: ΩΘΜ846904Θ-ΓΒ8

-- 2 of 4 --

3 έγγραφη αναλυτική αναφορά από τον προμηθευτή για τους λόγους που χρήζει. Εφόσον αυτό εγκριθεί και δοθεί η εν λόγω παράταση μπορεί να παραληφθεί το έργο σε χρόνο που δεν προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση. Πέραν τούτου δεν γίνεται δεκτή η παραλαβή και ολοκλήρωση του έργου και ο ανάδοχος δεν υποχρεώνεται να καταβάλει το ποσό της σύμβασης με την αιτιολογία ότι το έργο είναι εκπρόθεσμο και μη σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση. Τα τιμολόγια παραδίδονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. Εξοφλούνται με χρηματικό ένταλμα, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου ή της Προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται με χρηματικό ένταλμα και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α /14-3-1997) και το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138Α/5-6-2003), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 51 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Β/18-6-2008). * Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες ισχύουσες κρατήσεις, στις οποίες προστίθενται: ✓ Η κράτηση του 2% σύμφωνα με το Ν. 3580/07. ✓ Στον προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος επί της καθαρής αξίας της προμήθειας σύμφωνα με το Ν. 3323/55 αρ. 37 α. παρ. στ. όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2198/94 αρ. 24 και ισχύει σήμερα. α) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα, β) Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και γ) Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών. Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου/ προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Υποχρεώσεις Αναδόχου Καθ' όλη τη διάρκεια του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου ή της προμήθειας. Κατά τα λοιπά ως ορίζεται από την οικεία πρόσκληση ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τις διατάξεις των Γενικών Εγγράφων 26600/03-03-1971, 63644/06-08-1971, Εγκύκλιος 149/78, Στ. Ε. 4285/88.3042/91,3545/92, όπως αυτό έγινε δεκτό από τα δικαστήρια Σ.τ.Ε 1039/1985 ΚΑΙ Παρ. 3 άρθρο 68 του Ν.3863/2010 ΦΕΚ 115Α/15-07-2010, Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος υποχρεούται για την έναρξη έργου στην αρμόδια υπηρεσία και ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών. Ανωτέρα Βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας

-- 3 of 4 --

4 βίας όπως ορίζονται στο Ν.4412/2016. Αναστολή - Καταγγελία και Λύση της Συμβάσης Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/ λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/2016. Εκτέλεση του Ιδιωτικού συμφωνητικού Το ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο της προμήθειας ή έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Εφαρμοστέο δίκαιο - επίλυση διαφορών Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος του ιδιωτικού συμφωνητικού που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Το κείμενο του ιδιωτικού συμφωνητικού και οι όροι της πρόσκλησης ενδιαφέροντος κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου, εκτός πρόδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει αφού επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις αν τούτο επιβάλλεται, να έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Για οποιοδήποτε θέμα ή περίπτωση που αναφέρονται στην όλη διαδικασία και δεν γίνεται μνεία ισχύουν οι όροι της οικείας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, καθώς και τα αναγραφόμενα στο Ν.4412/2016 και λοιπές ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. Η παρούσα αφού συντάχθηκε σε δυο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω, και έλαβε ένα αντίτυπο έκαστος των συμβαλλομένων. Τα συμβαλλόμενα μέρη Ο Αναπληρωτής Διοικητής Ο Ανάδοχος Γ.Ν. – Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αναστάσιος Μίχας

-- 4 of 4 --