ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 8/2023 Προμήθεια αδειών λειτουργίας - χρήσης λογισμικού της διάταξης ανίχνευσης και αποτροπής διαδικτυακών εισβολών ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ : Τ/ΓΕΣ (επ’ ωφελεία ΚΕΠΥΕΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: SPACE HELLAS A.E. ΜΑΪΟΣ 2023

-- 1 of 6 --

ΚΕΠΥΕΣ Σελίδα 2 από 6 Εισαγωγή : Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα, την 29 Μαΐου 2023, μεταξύ : Α. της εταιρείας «SPACE HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και τον τίτλο «SPACE HELLAS», καλούμενης στο εξής «Ανάδοχος», εδρεύουσας στην Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων 312, Τ.Κ. 15341, με αρ. ΓΕΜΗ 375501000 (Α.Φ.Μ.: 094149709 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Σπυρίδωνα Μανωλόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ. Β. του Τ/ΓΕΣ ΔΚΤΗ Σχη (ΠΖ) Γάλλου Αριστείδη, καλούμενος στο εξής «Εργοδότης», Α.Φ.Μ. : 090153025 – Δ.Ο.Υ. Ψυχικού εδρεύων Στρατόπεδο Παπάγου. ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ : Άρθρο 1ο Αντικείμενο – Ορισμοί : 1.1. Η παρούσα Σύμβαση αφορά στους όρους εκτέλεσης του έργου: «Προμήθεια αδειών λειτουργίας - χρήσης λογισμικού της διάταξης ανίχνευσης και αποτροπής διαδικτυακών εισβολών». 1.2. Οι όροι που αναφέρονται παρακάτω, όπου συναντώνται, στο εξής, στο παρόν συμβατικό κείμενο θα έχουν την έννοια που, αντίστοιχα, παρατίθεται εδώ: Εργοδότης Τ/ΓΕΣ ΔΚΤΗΣ Σχης (ΠΖ) Γάλλος Αριστείδης Ανάδοχος Σύμβαση SPACE HELLAS A.E. Η παρούσα Σύμβαση υπογεγραμμένη από τον Ανάδοχο και το Τ/ΓΕΣ. τα Μέρη Τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη, όταν αναφέρονται από κοινού. Επιβλέπων Ο επιβλέπων του Έργου, κατά το άρθρο 6 της παρούσας. Αμοιβή Το ποσόν [κατ’ αποκοπήν αντάλλαγμα] που θα λάβει ο Ανάδοχος, ως μόνη και συνολική αμοιβή του για την εκτέλεση του έργου.

-- 2 of 6 --

ΚΕΠΥΕΣ Σελίδα 3 από 6 1.3. Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στη Σύμβαση νοούνται σε ημερολογιακές ημέρες, μήνες ή έτη, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες. 1.4. Όπου στη Σύμβαση γίνεται παραπομπή σε αριθμό άρθρου ή παράγραφο άρθρου, χωρίς άλλο προσδιορισμό, νοούνται τα άρθρα αυτής της Σύμβασης. Άρθρο 2ο Περιγραφή Έργου : 2.1. Ο Ανάδοχος, με την παρούσα Σύμβαση, αναλαμβάνει την προμήθεια αδειών λειτουργίας - χρήσης λογισμικού της διάταξης ανίχνευσης και αποτροπής διαδικτυακών εισβολών. Άρθρο 3ο Διάρκεια Σύμβασης : 3.1. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 10 ημέρες από την υπογραφή της παρούσης, διάστημα κατά το οποίο πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι παραπάνω εργασίες. 3.2. Μετά τη λήξη της Σύμβασης, ή την ολοκλήρωση των εργασιών και εφ’ όσον έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του Αναδόχου στο ακέραιο, θα εκδοθεί Πρωτόκολλο Εκτελεσθείσας Εργασίας, από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου. Άρθρο 4ο Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής : 4.1. Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου που περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και δύο λεπτών (24.999,02€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24%) και κρατήσεων 4,1996% υπέρ Δημοσίου. 4.2. Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος (ΤΧΕ) στο όνομά του και σε βάρος πιστώσεων ΕΦ 1.011-202-00.000.00, ΑΛΕ 31-4.03-01.001, Π/Υ ΓΕΣ έτους 2023 σύμφωνα με τη Φ.814/984/525251/Σ.1381/17 Μαϊ 23/ΓΕΣ/Γ3/4ο ΓΡ. 4.3. H πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει με τη προσκόμιση, των παρακάτω δικαιολογητικών: α. Τιμολόγιο του Αναδόχου. β. Ασφαλιστική ενημερότητα του Αναδόχου. γ. Φορολογική ενημερότητα του Αναδόχου. δ. Πρωτόκολλο Εκτελεσθείσας Εργασίας. ε. Υπεύθυνη Δήλωση των στοιχείων του Αναδόχου με τον αριθμό ΙΒΑΝ.

-- 3 of 6 --

ΚΕΠΥΕΣ Σελίδα 4 από 6 στ. Φωτοτυπία βεβαίωσης από την τράπεζα για τον λογαριασμό όψεως. ζ. Βεβαίωση οφειλής από την εφορία εάν υπάρχει κάποια οφειλή. η. Ποινικά μητρώα και ΓΕΜΗ. θ. Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας. ι. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1596/86, μη χρησιμοποίησης άμεσου ή εμμέσου αντιπροσώπου εταιρείας, μόνιμο ή σε εφεδρεία αξιωματικό των τριών κλάδων Ε.Δ. Άρθρο 5ο Υποχρεώσεις Αναδόχου / Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5.1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 εργασίες. Οι ανατιθέμενες εργασίες θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ειδοποίηση του, αλλά κατά ημέρα, ώρα, τρόπο και μεθόδους που θα συναποφασίζονται από κοινού. Κάθε εργασία θα πρέπει να είναι έντεχνη και επιμελημένη και να πληροί τους όρους τις προϋποθέσεις και τα τεχνικά standards αυτών των εργασιών. Άρθρο 6ο Επίβλεψη έργου από το ΓΕΣ/ΚΕΠΥΕΣ και από τον ανάδοχο Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο, υπό την επίβλεψη και παρακολούθηση του Εργοδότη. Άρθρο 7ο Καταγγελία της Σύμβασης 7.1. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης: 7.1.1. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης συντήρησης και παράδοσης ορθά λειτουργούντος εξοπλισμού ή μη εκπλήρωσης άλλης συμβατικής υποχρέωσης, πέραν των 10 ημερών από τον προβλεπόμενο, με βάση την παρούσα Σύμβαση, χρόνο. 7.2. Η καταγγελία γίνεται με έγγραφο του Εργοδότη, στο νόμιμο εκπρόσωπο ή αντίκλητο του Αναδόχου και οι συνέπειές της αρχίζουν την 5η ημέρα από την επίδοση. Αν μέσα σε δέκα (10) ημέρες, από την επίδοση, αρθούν πλήρως οι λόγοι που προκάλεσαν την καταγγελία και εφόσον γνωστοποιηθεί και διαπιστωθεί η άρση αυτών γραπτά, η καταγγελία καθίσταται ανενεργός. 7.3. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από τον Εργοδότη, ότι το γεγονός που επικαλείται ο Ανάδοχος συνιστά ανωτέρα βία, συνεπάγεται την απαλλαγή του τελευταίου από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης του έργου, δικαιούμενου, στην περίπτωση αυτή, να καταγγείλει, με μονομερή δήλωσή του, και χωρίς καμία σε βάρος του ζημία, τη

-- 4 of 6 --

ΚΕΠΥΕΣ Σελίδα 5 από 6 Σύμβαση, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποίηση προς αυτόν των γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία. Άρθρο 8ο Τροποποίηση όρων της Σύμβασης : 8.1. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται, μόνον, με γραπτή συμφωνία των Μερών. Άρθρο 9ο Λήξη της Σύμβασης 9.1. Η λήξη της παρούσας Σύμβασης θα πιστοποιείται, με πρωτόκολλο Εκτελεσθείσας Εργασίας , το οποίο εκδίδεται από τον Εργοδότη. Ο Εργοδότης υποχρεούται στην έκδοση του, εφ’ όσον ο Ανάδοχος έχει εκτελέσει προσηκόντως όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις, εντός του χρόνου ισχύος της Σύμβασης και των σε αυτήν επιμέρους προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, εκδίδεται εντολή από τον Εργοδότη για τη συμπλήρωση των υπηρεσιών, χωρίς παράταση του χρόνου ισχύος της Σύμβασης. Άρθρο 10ο Δωσιδικία και εφαρμοστέο δίκαιο 10.1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύπτει από τη σύμβαση και θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή και την ερμηνεία της, ως και τις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτή, συμφωνείται ότι αρμόδια, είναι, αποκλειστικά, τα Δικαστήρια που εφαρμόζουν το Ελληνικό Δίκαιο. 10.2. Πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, που ενδεχόμενα θα αναφύονται μεταξύ τους. Άρθρο 11ο Συμφωνία εμπιστευτικότητας Πληροφοριών 11.1 Ο Ανάδοχος καθώς και το εμπλεκόμενο προσωπικό τους που υλοποιούν συμβάσεις του Τ/ΓΕΣ επ’ ωφελεία ΚΕΠΥΕΣ ή για λογαριασμό της ΔΔΒ-ΕΠ/ΚΕΠΥΕΣ μέσω της ΓΕΣ/ΔΠΜ) , δεσμεύονται με την παρούσα , να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους, υπηρεσιακές πληροφορίες (εμπιστευτικές ή απόρρητες, όπως σχεδιαγράμματα, βάσεις δεδομένων, επιχειρησιακά στοιχεία, ειδικός εξοπλισμός κλπ.), που λαμβάνουν γνώση κατά την υλοποίηση της σύμβασης. 11.2 H συμφωνία εμπιστευτικότητας ισχύει και για όσους (ιδιώτες ή εταιρείες) που καθ’ οποιοδήποτε τρόπο συνεργάζονται με το ΚΕΠΥΕΣ (εξωτερικοί συνεργάτες, συνεργεία υποστήριξης κλπ.).

-- 5 of 6 --

ΚΕΠΥΕΣ Σελίδα 6 από 6 11.3 Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων θα διώκεται νομικά όπως προβλέπεται από τους νόμους του κράτους. 11.4 Η παραπάνω συμφωνία υπαγορεύεται από το πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001, με το οποίο έχει πιστοποιηθεί το ΚΕΠΥΕΣ, από τον Δεκ. 2012. Η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, υπογράφηκαν από τους εκπροσώπους και των δύο Μερών και έλαβε ο καθένας από ένα πρωτότυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Τ/ΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

-- 6 of 6 --