ΣΥΜΒΑΣΗ ERASMUS+ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΕ

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ERASMUS 2014-15 Οργάνωση κινητικότητας», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Κρατικών Υπηρεσιών. Στο Ηράκλειο, σήμερα 17-09-2015, μεταξύ: 1) της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, που εκπροσωπείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τον Πρόεδρό της, Αν. Καθ. Εμμανουήλ Τσικνάκη και 2) Της εταιρίας με τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία : Εμμ. Πατεράκης & ΣΙΑ Ε.Ε. Διεύθυνση : Λ. Κομνηνών 68 Πόρος, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 713 07 Τηλέφωνο : 2810 227933 Fax: 2810 229277 email: printpat@otenet.gr Α.Φ.Μ. : 081582528 Δ.Ο.Υ. : Ηρακλείου Νόμιμος Εκπρόσωπος : Εμμανουήλ Πατεράκης Συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 17-09-2015 Ημερομηνία λήξης σύμβασης: 25-09-2015 Καθαρό Ποσό Σύμβασης: €2.380,00 Φ.Π.Α.: €343,40 Συνολικό Ποσό Σύμβασης: €2.723,40

-- 1 of 4 --

2 Π ρ ο ο ί μ ι ο Σύμφωνα με την με 690/Θ.43ο/17-09-2015 απόφαση της Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΛΒΨ4691Ο3-933, εγκρίθηκε η παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία «Εμμ. Πατεράκης & ΣΙΑ Ε.Ε.» μετά από έρευνα αγοράς, καθώς η προσφορά της ήταν η πληρέστερη και η οικονομικότερη, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ERASMUS 2014-15 Οργάνωση κινητικότητας», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Κρατικών Υπηρεσιών. Μετά από αυτά ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ιδιότητα που αναφέρεται παραπάνω, αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο (που θα λέγεται στο εξής για συντομία «ανάδοχος») να εκτελέσει το έργο που του ανατέθηκε με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες τις οποίες ο ανάδοχος δέχεται ανεπιφύλακτα: ΑΡΘΡΟ 1ο: ΕΡΓΟ Το έργο που θα υλοποιηθεί πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνο με την προσφορά του αναδόχου. Πίνακας Α. Α.ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ [€] 1 Εκτύπωση επικαιροποιημένων ενημερωτικών φυλλαδίων για την ενημέρωση των Γραφείων ERASMUS των συνεργαζομένων Ιδρυμάτων καθώς και των εισερχόμενων φοιτητών στο ΤΕΙ Κρήτης.  Ημερολόγιο με Σπιράλ 14 Σελίδων και σκληρό εξώφυλλο πυραμίδα όλο τετράχρωμη εκτύπωση σε χαρτί 170 γραμμ. γυαλιστερό (Διάσταση σε cm: 15X20, Ποσότητα 1000 τεμάχια)  Έκδοση οδηγού σε μορφή περιοδικού 28 σελίδων όλο τετράχρωμη εκτύπωση σε χαρτί 170 γραμμ. γυαλιστερό, Βιβλιοδεσία καρφίτσα /τίτλος: A WELCOM GUIDE FOR INCOMING STUDENTS (Διάσταση σε cm: 16,5Χ23,5, Ποσότητα 1000 τεμάχια) €1.180,00 €1.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (Μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) €2.380,00 (Δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ) Φ.Π.Α. €343,40 (Τριακόσια σαράντα τρία ευρώ και σαράντα λεπτά) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) €2.723,40 (Δύο χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και σαράντα λεπτά)

-- 2 of 4 --

3 Η υπηρεσία αφορά την εξής δραστηριότητα: Υπηρεσίες εκτύπωσης :79810000-5. Η δαπάνη για την παραπάνω υπηρεσία θα καλυφθεί θα καλυφθεί από το έργο με τίτλο: «ERASMUS 2014-15 Οργάνωση κινητικότητας», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Κρατικών Υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 2ο: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ Τα παραδοτέα του έργου θα παραδοθούν στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων που έχει οριστεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Αρμόδιος για την επίβλεψη, την παρακολούθηση και τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο υλοποίησης της παρούσας ορίζεται ο : ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 1 Ιωάννης Καλιακάτσος (Επιστημονικά Υπεύθυνος έργου) Email: giankal@staff.teicrete.gr Τηλ. 28210 23020 ΑΡΘΡΟ 3ο: ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ημερομηνία λήξης της παρούσας σύμβασης είναι: 25-09-2015. ΑΡΘΡΟ 4ο: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δε θα εκτελέσει το έργο που του ανατέθηκε μέσα στην ημερομηνία που ορίζεται παραπάνω ή σε περίπτωση που απορριφθεί το σύνολο ή ένα μέρος του έργου ή σε περίπτωση που αθετηθεί οποιοσδήποτε όρος της σύμβασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 άρθρο 34, δηλαδή κηρύσσεται έκπτωτος ο ανάδοχος. Σε περίπτωση που το έργο εκτελεστεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε μετά την τυχόν παράτασή του σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, επιβάλλεται πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: Α) Για καθυστέρηση που δεν υπερβαίνει το ¼ του χρόνου παράδοσης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από ¼ μέχρι και το ½ του μέγιστου χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Γ) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το ½ του χρόνου παράτασης ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή της αξίας του έργου θα πραγματοποιηθεί, έπειτα από τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο αυτού κατά την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Παραδοτέων του Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Κρήτης, με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας στα στοιχεία του Αναδόχου. Τα παραστατικά θα εκδοθούν στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού:

-- 3 of 4 --

4 Ειδικός Λογαριασμός Τ.Ε.Ι. Κρήτης ΝΠΔΔ Εσταυρωμένος, Ηράκλειο ΑΦΜ: 090042189 ΔΟΥ: Ηρακλείου Για την εντολή πληρωμής της δαπάνης απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 2. Φορολογική Ενημερότητα (για ποσό άνω των 1.500,00€) και Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική Ενημερότητα ( για ποσό άνω των 3.000,00€). Επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου που θα εκδοθεί θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις και η αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΙ Κρήτης θα εκδώσει σχετική βεβαίωση. Επίσης θα παρακρατηθεί ποσό ύψους 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν.4013/2011. ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μετά από σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλόμενων, μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης, για την παράταση εκτέλεσης λόγω αδυναμίας έγκαιρης παράδοσης εξαιτίας ανώτερης βίας (θα πρέπει να υπάρχει σχετικό αίτημα του προμηθευτή πριν την ημερομηνία λήξης). ΑΡΘΡΟ 7ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την εκτέλεση αυτής της σύμβασης αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης. ΑΡΘΡΟ 8ο: ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ισχύουν επίσης όλες οι διατάξεις της νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου κ.λ.π. Η σύμβαση αυτή, που η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής, συντάθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε απλό χαρτί, τα οποία διαβάστηκαν, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν. Ο καθένας από τους συμβαλλόμενους πήρε από ένα αντίγραφο, τα δε άλλα δύο αντίγραφα παραμένουν στον σχετικό φάκελο του έργου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Εμμανουήλ Τσικνάκης Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Για την εταιρεία: Εμμ. Πατεράκης & ΣΙΑ Ε.Ε. Εμμανουήλ Πατεράκης Νόμιμος Εκπρόσωπος

-- 4 of 4 --