προγραμματική σύμβαση

1ίο1ςιοτΤ1ΥΊ1) iΤ ί tο Q09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Υποστηρικτικές Ενέργειες για την υλοποίήση τον έργού με τίτλο: «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑ- ΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Π.Ε. ΡΟ∆ΟΠΗΣ». ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Α. ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Π.Ε. ΡΟ∆ΟΠΗΣ Β. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΑΡΘΡΟ Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 'ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 7. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 9. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην Κομοτηνή, σήμερα την 17η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής "Συμβαλλόμενοι":

-- 1 of 20 --

Ο ∆ήμος ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Π.Ε. Ροδόπης (οδός Παπαδήμα 2 ΤΚ 69300) με ΑΦΜ 800281907, ∆.Ο.Υ. Κομοτηνής-Σαπών, νόμιμα εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ήμαρχο κ. Στανρίδη Ιωάννη δυνάμει της υπ' αριθμ. 32/2017 απόφασης του ∆ημοτικού Συμ- βουλίου αυτού, αποκαλούμενος εφεξής στην παρούσα «Κύριος του 'Εργου». Η ∆ημοτική Επιχείρηση Ύδρευση Αποχέτεύσης Κομοτηνής, που εδρεύει στο ∆ήμο Κομοτηνής (Μπακάλμπαση 6 Κομοτηνή) με ΑΦΜ 090088051, ∆.Ο.Υ. Κομοτηνής και νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. ∆ημήτριο Καρασταύρου, δυνάμει της υπ' αριθμ. 29/2017 ειδικής απόφασης τον ∆.Σ. αυτής, αποκαλούμενη εφεξής στην παρούσα, «Φορέας Υλοποίησης». 'Εχοντας υπόψη τις κάτωθι διατάξεις, ρυθμίσεις και προβλέψεις: Τον άρθρον 225 παρ. 1α τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ. Α' 114/08-01-2006) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 100 τον Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. τον Ν. 1.069/80 (ΦΕΚ - 191 Α') : «Περί κινήτρων δια την ίδρνσιυ Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. όπως ισχύει και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής τον Ν. 2503/97, άρθρο 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 280 τον Ν.3852/10 των άρθρων 8, παρ. 9 και 9 παρ. 2 τον Ν. 4071/12, Των διατάξεων των άρθρων 14, 16, την παράγραφο 1 του άρθρον 29, σε συνδυασμό με το εδά- φιο β τον άρθρον 3, το άρθρο 44 και την παράγραφο 5 τον άρθρον 57 τον Ν. 4042/2012 «Ποι- νική προστασία τον περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παρα- γωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμά- των Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24 Α'). Των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανά- πτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/ 50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85 Α'). της παρ. 6 τον άρθρον 109 τον Ν.3852/10 και άρθρ. 10 Ν. 4071/12 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρ. 4 της ΠΝΠ 31/31-12-12 (ΦΕΚ-256 Α/31-12-12) καθώς και την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.

-- 2 of 20 --

532/7-1-13 (Α∆Α: ΒΕΦ3Ν-ΥΧ1) : Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένού (Α'256/31-12-2012 ) Τον άρθρον 21, παρ. 18 και τον άρθρον 46. παρ. 5 τον Ν. 2218/94 όπως ισχύούν. Της με αριθ. πρωτ. 37287/32/1-11-1999 Εγκυκλίού τον Υ.Π.ΕΣ.∆.∆.Α. για τη σύνταξη προ- γραμματικών συμβάσεων. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών ∆ημοσίων Συμ- βάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρον τον Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): ∆ημόσιες Συμβάσεις 'Εργων, Προμηθειών και Υπηρε- σιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). Του άρθρον 21, παρ. 18 και του άρθρον 46 παρ. 5 τον Ν. 2218/94 όπως ισχύουν. Τον με αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού 13615/23-09-2008 της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με το οποίο επιβεβαιώνεται η δι- αχειριστική επάρκεια της ∆ΕΥΑ Κομοτηνής. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Της αριθμ. οικ. 4728/27-03-2017 απόφασης τον Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Της με αριθμό 32/2017 Απόφασης τον ∆ημοτικού Συμβουλίού τον ∆ήμού Μαρώνειας Σαπών με την οποία εγκρίνεται η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 με κωδικό 340033 και ορίζεται ως ∆ικαιού- χος της ως άνω πράξης η ∆ΕΥΑ Κομοτηνής. Της με αριθμό 143/2017 Απόφασης τον ∆ημοτικού Συμβουλίου τον ∆ήμού περί έγκρισης τον σχεδίού της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και της αριθμ. πρωτ. 16200/16-10-2017 εγκριτικής απόφασης τον Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θρά- κης. Της με αριθμό 167/2017 Απόφασης τον ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. περί έγκρισης τον σχεδίού της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και της αριθμ. πρωτ. 13209/07-08-2017 εγκριτικής από- φασης τον Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

-- 3 of 20 --

Ο ∆ήμος Μαρώνειας Σαπών, στα πλαίσια τον οργανωτικού και λειτουργικού σχεδιασμού τον, έχει αναλάβει την εκπόνηση δράσεων σχετικών με την συστηματική βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εσωτερικών δικτύων και λοιπών υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων καθώς και τη δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στα διοικητικά όρια τον ∆ήμου τον, με σκοπό την οριστική συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία αναφορικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων και με την Οδηγία 91/271, την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων ρύπανσης τον υπόγειού και επιφανειακού υδατικού περιβάλλοντος που υφίσταται τις ακραίες συνέπειες από την έλλειψη αποχέτεύσης στους αναπτυσσόμενους οικισμούς τον ∆ήμου, με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της προστασίας τον περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών τον. Το ανωτέρω «Εργο», αποτελείται ειδικότερα από τα παρακάτω νποέργα: Υποέργο 1: «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση κατασκευής τον αγωγού συνολικού μή- κούς περίπού 2500 μέτρων, στη τοποθέτηση φρεατίων καθαρισμού και στις αποκαταστάσεις ο- δών. Υποέργο 2: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΣΑΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ» το οποίο αφορά την Εγκατά- σταση Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων ∆.∆. Σαπών ∆ήμου Μαρώνειας Σαπών, δυναμικότητας 3.166 ικ (20-ετία). Υποέργο 3: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΠΑ» το οποίο αφορά στη συνέχιση της παρακο- λούθησης και τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέχρι την αποπεράτωση των παραπάνω 2 νποέργων Υποέργο 4: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΑΠΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΕΗ» το οποίο αφορά στη σύν- δεση των αντλιοστασίων και της Ε.Ε.Λ. με το δίκτύο ηλεκτρικής ενέργειας Η κατασκευή του «Εργου», Θα πραγματοποιηθεί σε γήπεδο που Θα διαθέσει ο ∆ήμος Μαρώνειας Σα- πών. Επειδή σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 απαιτείται η επιβεβαίωση πλήρούς διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των ∆ικαιούχων των συγχρηματο- δοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσής τούς, προκειμένού να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των συγχρηματο- ς' 4

-- 4 of 20 --

δοτούμενων έργων. Επειδή ο ∆ήμος Μαρώνειας Σαπών υλοποιεί την ίδια περίοδο ήδη σημαντικό αριθμό άλλων έργων, ώστε να καθίσταται πλέον δυσχερής στην Τεχνική τον Υπηρεσία η επίβλεψη ενός σύνθετού, ιδιαίτε- ρων απαιτήσεων και υψηλού προϋπολογισμού έργού, όπως το ανωτέρω, απαιτείται, προς επίρρωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας, η συνεργασία με την ∆ΕΥΑΚ η οποία διαθέτει επίσης επιβεβαίωση διαχει- ριστικής και διοικητικής ικανότητας για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ που απαιτείται για την υλοποίησή τον και πλήρως στελεχωμένες και οργανωμένες Υπηρεσίες με εξειδικευμένο επιστημο- νικό προσωπικό με τεχνογνωσία και με ιδιαίτερα σημαντική και εφαρμοσμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση έργων 'Υδρενσης - Αποχέτευσης, και μπορεί να διαθέσει στελέχη τον για την υλοποίη- ση τον εν λόγω έργού, ώστε να καταστεί δυνατή με την βοήθειά τον, μετά τη κατάρτιση και κατάθεση από τον ∆ήμο Μαρώνειας Σαπών ως δικαιούχού του 'Εργου έναντι της Ενδιάμεσης ∆ιαχειριστικής Αρ- χής, πλήρούς φακέλού για τη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης πρότασης υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης και τη σύνταξη πλήρούς φακέλού τευχών δημοπράτησης, η άρτια διεκπεραίωση των διαδικα- σιών δημοπράτησης και επίβλεψης της εκτέλεσης τον εν λόγω έργού. Για την εξυπηρέτηση λοιπόν της υλοποίησης τον ανωτέρω έργού και προκειμένού να καλυφθεί το έλ- λειμμα επαρκούς διαθέσιμού εξειδικευμένου προσωπικού τον Κυρίου τον ανωτέρω 'Εργου ∆ήμου Μαρώνειας Σαπών, για τη διασφάλιση της άρτιας διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών προς όφελος της επιτάχύνσης της υλοποίησης και την ενίσχύση της παρακολούθησης της ποιότητας τον έρ- γού και τη παρακολούθηση της εκτέλεσής του, συνάπτεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση μετα- ξύ τον ∆ήμου Μαρώνειας Σαπών και της ∆ΕΥΑ Κομοτηνής, για την επίτεύξη τον κοινού σκοπού της ορθολογικής και περιβαλλοντικά ενδεικνυόμενης διαχείρισης των αστικών λυμάτων και τον υφιστάμε- νου νομικού πλαισίου διαχείρισης των υποδομών επεξεργασίας τούς που λειτουργούν στη χωρική της αρμοδιότητα και με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εθνικών πόρων. Ειδικότερα: ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως, αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας της επιβλέπονσας υπηρεσίας στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑ- ΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΆΣ ΣΑΠΩΝ», («το 'Εργο»),

-- 5 of 20 --

από τον Κύριο τον <1Εργον» (∆ήμο Μαρώνειας Σαπών) στην ∆ΕΥΑ Κομοτηνής της ΠΕ Ροδό- πης. Ο Κύριος του 'Εργου, με την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», αναλαμβάνει να λειτουργεί ως δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής δια- χείρισης, ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στούς όρούς χρηματοδότησης της απόφα- σης ένταξης της πράξης καθώς και στο Σ∆Ε της περιόδού 2014 - 2020. Η λειτουργία της αναθέτονσας αρχής γίνεται από τον Κύριο του 'Εργου καθώς και η οικονομική διαχείριση της πράξης. Ο Κύριος τον 'Εργου ορίζει τον υπεύθυνο τον έργού, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίη- σης της πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. Όργανα της ανα- Θέτονσας αρχής είναι τα αρμόδια όργανα τον Κυρίου του 'Εργου. Η ∆ΕΥΑ Κομοτηνής αναλαμβάνει δια των αρμοδίων υπηρεσιών τον/ης να ασκήσει το ρόλο της ∆ιευ- θύνουσας (επιβλέπονσας) υπηρεσίας για το εν λόγω έργο τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης της σύμβα- σης σε ανάδοχο όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση της σύμβασης. Επίσης αναλαμβάνει έναντι της διαχειριστικής αρχής για τη πράξη την ευθύνη της υλοποίησης της εκτέλεσης της σύμβασης με τον ανάδοχο. Κατά τα λοιπά, ως προς τα αποφαινόμενα όργανα, ισχύούν τα προβλεπόμενα στην ισχύούσα νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης τον «Εργου» και για τούς σκοπούς της παρούσας σύμβασης ο ∆ήμος Μαρώνειας Σαπών, ως Κύριος τον «Εργου» έχει τις αρμοδιότητες πού εμπίπτούν ως εκ της φύ- σεώς τον στις αρμοδιότητες Αναθέτονσας Αρχής, η οποία δια των αρμοδίων οργάνων και του προσω- πικού της Θα αναλάβει όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα με τον οποίο Θα συναφθεί Σύμβαση Ανάθεσης για την εκτέλεση τον «Εργου»; ήτοι Θα προβεί στην εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών: στην Ωρίμανση του «Εργου» (έλεγχος πληρότητας, σύνταξη και θεώρηση μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). Στην Οργάνωση και τον σχεδιασμό υλοποίησης τον «Εργου», όπως αυτό περιγράφεται στο συ- νημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Στη σύνταξη και υποβολή τον Τεχνικού ∆ελτίού της Πράξης για την ένταξη στο ΕΠ.

-- 6 of 20 --

Στην Υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Ανάθεσης με τούς αναδόχούς καθώς και των Παρε- πόμενων Σύμφώνων και σύμφωνα εν γένει με τη σχετική νομοθεσία και το κανονίστικό πλαίσιο λειτουργίας τον έργου. Στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης του 'Εργου μεριμνώντας για την εγγραφή τον σε συλλογι- κή απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων. Στην Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση των τευχών διακήρύξης διαγωνισμών και στην δημοσίεύση σχετικής προκήρύξης σύμφωνα με την ισχύούσα προς τούτο νομοθεσία. Στην ∆ιενέργεια διαδικασιών διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών, εξέτασης ενστάσεων και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία ∆ημοσίων Συμβάσεων σε συνεργασία με τη ∆ΕΥΑ Κομοτηνής. Στην ∆ιαχείρισή και παρακολούθηση - εποπτεία της υλοποίησης τον «Εργου». Στον 'Ελεγχο και παρακολούθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τον Αναδόχου. Στην Παρακολούθηση των χρηματοροών και την υποστήριξη τον κυρίού τον έργού στην εκτέ- λεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του 'Εργου. Προς τούτο υποχρεούται επιπλέον: Να τηρεί ως ∆ικαιούχος τούς όρούς χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 τον Ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος ∆ιαχεί- ρισης 2014 - 2020. Να τηρεί και να συμμορφώνεται με όλες τις απορρέουσες από τη Σύμβαση «Εργου», υποχρεώ- σεις ως Αναθέτονσα Αρχή τον «Εργου». Να απασχολεί και να διαθέτει έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένού να διασφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη και η αρτιό- τητα υλοποίησης του «Εργου», παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και σχετικές με το έργο τον πληροφορίες που διαθέτει, μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη διευκόλυνση της απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των συμβαλλόμενων μερών σε αυτά με κάθε πρόσφορο μέσο. Να ελέγχει τις νποβληθείσες μελέτες ως προς τήν τήρηση συμβατικών ρυθμίσεων (περιβαλλο- ντικών όρων, προδιαγραφών, χώρων εκτέλεσης έργού κλπ). Να παρέχει στο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό της ∆ΕΥΑ Κομοτηνής που θα ασχοληθεί, κατά τα ανωτέρω, με την υλοποίηση τον αντικειμένού της σύμβασης όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει, μεριμνώντας ταυτόχρονα για την διευκόλύνση της πρόσβασης σε αυτά με κάθε πρόσφορο μέσο. έ ~~

-- 7 of 20 --

Να συμμετέχει με έναν εκπρόσωπό τον και να ορίσει έναν κοινό εκπρόσωπο στην Κοινή Επι- τροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης και τούς αναπληρωτές τους προκειμένού να διασφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλήρωσης τον «Ερ- γού». Να διαθέσει το «Εργο» μετά την ολοκλήρωσή του προς χρήση και λειτουργία για την εξυπηρέ- τηση τον ∆ήμού Μαρώνειας Σαπών και να διασφαλίσει τη λειτουργία τον 'Εργου μετά την ολο- κλήρωσή τον είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία τον είτε αναθέτοντας αυτήν σε άλλο φορέα. Να εξασφαλίσει την οικονομική υποστήριξη και καταβολή των αναγκαίων πόρων για την εξυπη- ρέτηση των σκοπών της παρούσης συμβάσεως, διαθέτοντας τα ποσά πού αναφέρονται και ανα- λύονται στο άρθρο 4 της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης μεριμνώντας για την απορρόφη- ση των πιστώσεων σύμφωνα με την πρόοδο τον έργού και τις προβλέψεις τον ανωτέρω άρθρον. Ο Κύριος τον 'Εργου, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και με- λετών, δια των αρμοδίων οργάνων και τον προσωπικού τον, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Αναθέτον- σας Αρχής, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί ∆ημοσίων Συμβάσεων. ∆ιευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό τον Κυρί- ου τον 'Εργου και ότι η ∆ΕΥΑ Κομοτηνής δια των Υπηρεσιών της ασκεί για λογαριασμό τον Κυρίου τον 'Εργου την αρμοδιότητα της ∆ιευθύνούσας (επιβλέπονσας) Υπηρεσίας, προβαίνοντας στην εκτέ- λεση των παρακάτω ενεργειών: Ι. Στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας έμπειρων στελεχών της πού γνωρίζούν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και στη διάθεση για την εξυπηρέτηση της παρούσης συμβάσε- ως εξειδικευμένού τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού, το οποίο Θα αναλάβέι την εκτέλε- ση των εργασιών πού είναι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση τον σκοπού της παρούσας συμβά- σεως. Ειδικότερα η, ∆ΕΥΑ Κομοτηνής υποχρεούται στην διάθεση δύο στελεχών των Υπηρε- σιών της για την στελέχωση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού τον 'Εργου καθώς και στην διάθεση τον απαιτούμενού αριθμού στελεχών των Υπηρεσιών της για την στελέχωση ό- λων των προβλεπόμενων από τον νόμο Επιτροπών για την ορθή επίβλεψη τον συνόλού τον «Εργου» μετά την συμβασιοποίηση των Υποέργων και έως την οριστική παράλαβή τούς. 2. Στη παρακολούθηση της τήρησης τον χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης τον «Εργου» σύμφωνα με το νποβληθέν πρόγραμμα κατασκευής από τον/τους Ανάδοχο/χονς.

-- 8 of 20 --

Στην εξέταση και έγκριση των προτεινόμενων από τον/τούς Ανάδοχο/χονς μεταβολών των τε- χνικών τον προσφορών και των προδιαγραφών της Αναθέτονσας Αρχής. Στη παρακολούθηση της τήρησης τον συστήματος διασφάλισης ποιότητας τον Αναδόχού. Στη παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων και της τήρησης όλων των περιβαλλοντικών απαιτήσεων. Στη επιθεώρηση της κατάστασης και της προόδου των εργασιών και στον έλεγχο της συμμόρ- φωσης τον/των Αναδόχού/χων με τις υποχρεώσεις τον, που απορρέούν από τις Συμβάσεις του «Εργου», τις προδιαγραφές της Αναθέτονσας αρχής και την τεχνική προσφορά τον. Στη παρακολούθηση κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, όλων των απαιτούμενων δο- κιμών - έλεγχο των εγκαταστάσεων. Στον εντοπισμό έγκαιρα Θεμάτων που οδηγούν σε διαφορές, αθέτηση υποχρεώσεων τον/των Αναδόχου/χων, καθυστερήσεις από κινδύνούς πού έχει αναλάβει ο/οι Ανάδοχος/χοι. Στις ενέργειες για την έκδοση όλων των σχετικών πρωτοκόλλων πού ανήκούν στην αρμοδιότη- τα της ∆ιευθύνουσας (επιβλέπονσας) Αρχής τον «Εργου» (όπως ΠΓΙΑΕ, πρωτοκόλλού προσω- ρινής και οριστικής παραλαβής) μετά από την επιβεβαίωση της αρτιότητας τον «Εργου» πριν από την έναρξη λειτουργίας τον. Στη κοινοποίηση στον Κύριο τον 'Εργου των αναφορών προόδού για την εξέλιξη τον φυσικού και οικονομικού αντικειμένού τον «Εργου» και στην τακτική ενημέρωση της Κοινής Επιτρο- πής Παρακολούθησης της Σύμβασης για την Πρόοδο τον «Εργου». Στην Παραλαβή του 'Εργου στο σύνολό τον (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως και την ορι- στική παραλαβή). Στην έγκριση και θεώρηση των λογαριασμών του 'Εργου. Σε κάθε άλλη ενέργεια εμπίπτονσα από τον νόμο στις αρμοδιότητες της ∆ιευθύνούσας (επιβλέ- πονσας) Υπηρεσίας του 'Εργου. Στην συμμετοχή τον με έναν εκπρόσωπό τον και τον ορισμό ενός κοινού εκπροσώπού στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης και των αναπληρωτών τούς προ- κειμένού να διασφαλισθεί η διεπιστημονική υποστήριξη, η αρτιότητα και η ταχύτητα ολοκλή- ρωσης του «Εργου». Στην έγκαιρη παροχή στις αρμόδιες Υπηρεσίες τον Κυρίου τον 'Εργου της αναγκαίας πληρο- φόρησης σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές πού επηρεάζούν την υλοποίηση τον Εργου». Η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών διενεργείται κατ' ά θρο ι/ 9

-- 9 of 20 --

257 τον Ν. 3463/2006 σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύούν για τούς Ο.Τ.Α. (δηλ. κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που ισχύει κάθε φορά). Ο ∆ήμος Μαρώνειας Σαπών αναλαμβάνει επιπλέον να διαθέσει το γήπεδο εγκατάστασης τον «Ερ- γου», έκτασης 29.404 τ.μ.. Το γήπεδο, αποτελεί διαιρετό τμήμα μιας δημοτικής έκτασης τ.μ., με αριθμό αγροτεμαχίού , που ανήκει στο αγρόκτημα , τον ∆ήμου Μαρωνείας - Σαπών. Για την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης απαιτείται να γίνούν επιπλέον όλες οι απαραίτητες ενέργειες (σύμφωνα με τη συνημμένη στην παρούσα, ως αναπόσπαστο τμήμα της, Τεχνική Περιγραφή - ΠΑ- ΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ώστε να υλοποιηθεί το αντικείμενό της με τη συνεργασία όλων των συμβαλλομένων και σύμφωνα με τούς λοιπούς όρούς που ακολουθούν στα επόμενα: ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Το συνολικό ή υπολοιπόμενο κόστος της ανωτέρω Πράξης «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΒΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ» ε- κτιμάται στο ποσό των 2.766.309,22 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το αντικείμενο της σύμβασης Θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρούς τον συγχρηματοδοτούμενον σκέλους τον Π.∆.Ε., δικαιούχος τον οποίον είναι ο Κύριος του 'Εργου. Στο συνολικό ανωτέρω ποσό της σύμβασης με τον/τούς ανάδοχο/χονς συμπεριλαμβάνονται εκτιμήσεις για όλα τα έξοδα λειτουργίας της σύμβασης, οι νόμιμες κρατήσεις, φορολογήσεις, λοιπές δαπάνες και κάθε άλλη απρόβλεπτη δαπάνη. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που Θα εκταμιεντεί για τις ανάγκες κατα- σκευής τον «Εργου» δεν Θα υπερβαίνει το παραπάνω όριο. Το οικονομικό αντικείμενο τον «Εργου» δύναται να τροποποιηθεί, νπογραφείσης προς τούτο νέας συμπληρωματικής έγγραφης συμφωνίας, κα- τά τη νόμιμη διαδικασία, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης τον Προγράμματος, εφόσον τροποποιηθούν τα χρηματοδοτικά στοιχεία της Πράξης ή για την εξυπηρέτηση οποιασδήποτε λειτουργικής ανάγκης τον αντικειμένού της παρούσης, αναλόγως. Η αποπληρωμή κάθε επιμέρούς έργου/προμήθειας/ενέργειας θα γίνεται τμηματικά, μετά την παράδοσή τον/της (όπου αυτό απαιτείται) και τον αντίστοιχο έλεγχο, την παραλαβή και αποδοχή της από την ∆ΕΥΑ Κομοτηνής, η οποία Θα συντάσσει προς τούτο σχετική βεβαίωση-πιστοποίηση την οποία Θα κοινοποιεί στον Κύριο τον 'Εργου για πληρωμή καθώς επίσης και στην Κοινή Επιτροπή Παρακο- λούθηση Τα χρηματικά εντάλματα τον Κυρίου του 'Εργου, θα εκδίδονται τμηματικά στο όνομα τον Αναδόχού.

-- 10 of 20 --

ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών της παρούσας. Τόπος πληρωμής ορίζονται τα γραφεία της οικονομικής υπηρεσίας τον ∆ήμου Μαρώνειας Σαπών. Η υλοποίηση της παρούσης Θα γίνει με βάση την Τεχνική Περιγραφή τον 'Εργου, όπως αυτή ορίζεται στο. συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Περαιτέρω, ο ∆ήμος Μαρώνειας Σαπών Θα καταβάλει συνολικά για το διοικητικό κόστος παρακολού- θησης της σύμβασης προς την ∆ΕΥΑ Κομοτηνής το ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εύρώ (35.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α. 24°/ο, σύμφωνα με την ανάλυση που αναφέρεται στο συνημμένο στην πα- ρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Τα ποσά Θα προέρχονται από ίδιούς πόρούς τον ∆ήμου Μαρώνειας-Σαπών. Στο συνολικό ποσό αυτό συμπεριλαμ- βάνονται εκτιμήσεις για όλα τα έξοδα επίβλεψης και παρακολούθησης τον αντικειμένού της σύμβα- σης, οι νόμιμες κρατήσεις, φορολογήσεις, λοιπές δαπάνες και κάθε άλλη απρόβλεπτη δαπάνη. Σε κα- μία περίπτωση το ποσό που Θα εκταμιεντεί δε Θα υπερβαίνει το παραπάνω όριο. Το πρόγραμμα των ανωτέρω διοικητικών δαπανών και λειτουργικού κόστους της σύμβασης εξειδικεύ- εται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της συμβάσεως ως εξής: Το διοικητικό κόστος επίβλεψης και παρακολούθησης της σύμβασης Θα καταβληθεί τμηματικά από τον συμβαλλόμενο ∆ήμο Μαρωνείας Σαπών, ανάλογα με την πορεία του 'Εργου. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης καταβάλλεται στην ∆ΕΥΑΚ ως προκαταβολή 20°/ο δηλαδή το ποσό των επτά χιλιάδων εύρώ (7.000 €) πλέον Φ.Π.Α. Το κόστος της σύμβασης καταβάλλεται από τον συμβαλλόμε- νο ∆ήμο Μαρωνείας-Σαπών, σύμφωνα με τον επιμερισμό που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ τμη- ματικά βάσει της προόδού των εργασιών υλοποίησης της σύμβασης, μετά τον αντίστοιχο έλεγχο και την πιστοποίηση προόδού των εργασιών από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία συντάσ- σει προς τούτο σχετική βεβαίωση. Για την επί μέρούς κάλυψη τον ανωτέρω κόστούς επίβλεψης και παρακολούθησης της σύμβασης λήφθηκε υπόψη ο Προϋπολογισμός τον Οικονομικού έτούς 2017 τον Μαρώνειας-Σαπών και συγκεκριμένα ή εγγραφή της σχετικής δαπάνης στον ΚΑ 25-6161.000. Το υπό- λοιπο ποσό θα επιβαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ 25-6161.000 του προϋπολογισμού των ετών 2018, 2019 ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του 'Εργου.

-- 11 of 20 --

Για κάθε καταβολή η ∆ΕΥΑ Κομοτηνής παραδίδει στο συμβαλλόμενο μέρος Τιμολόγια, σύμφωνα με την ισχύούσα νομοθεσία. Τόπος πληρωμής ορίζονται τα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κομοτηνής στην Κομοτη- νή Η έγκριση τον φυσικού αντικειμένού της σύμβασης υπόκειται στην δικαιοδοσία της Κοινής Επιτρο- πής Παρακολούθησης, μετά και από γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής της παρούσας (σε περίπτωση πού απαιτηθεί και ζητηθεί η σύστασή της). ΑΡΘΡΟ 5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και καλύπτει όλο το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης του 'Εργου και την οριστική παραλαβή τον/ παράδοσή τον σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο τον "Εργου. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τον αντικειμένού του 'Εργου εξει- δικεύεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της συμβάσεως. Η διάρκεια υλοποίησης του 'Εργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της γίνονται κατά τη νόμιμη διαδικασία, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η Σύμβαση Ανάθεσης τον 'Εργου θα καταρτισθεί μεταξύ τον Κυρίού τον 'Εργου και τον αναδόχου. Στη σύμβαση αυτή Θα περιγράφονται με λεπτομέρεια ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα εκάστού συμβαλλόμενου μέρούς. Ο Κύριος του 'Εργου Θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργά- νων και τον προσωπικού τον, όλες τις αρμοδιότητες τον ∆ημόσιού Φορέα. Η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης Θα ακολουθήσει την κείμενη διαδικασία που προβλέπεται για την ανάθεση δημοσίων συμ- βάσεων έργων, λόγω νπερέχονσας Θέσης τον προϋπολογισμού της κατασκευής τον 'Εργου έναντι της υπηρεσίας. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολο- γικά στοιχεία, όπως τιμολόγια και λοιπά παραστατικά, Θα εκδίδονται στο όνομα τον Κυρίου τον 'Ερ- γου, ο οποίος Θα προβαίνει ακολούθως στις απαιτούμενες πληρωμές για την εξόφληση των λογαρια- σμών του Αναδόχού. Αντίγραφα όλων των παραστατικών και των χρηματικών ενταλμάτων που θα εκ- δίδονται από τον Κύριο τον 'Εργου θα παραδίδονται συγχρόνως και στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης, προκειμένού να διευκολύνεται ο έλεγχος της προόδού υλοποίησης τον αντικειμένού της σύμβασης και παρακολούθησης των πληρωμών τον Αναδόχού.

-- 12 of 20 --

13 ΑΡΘΡΟ 7. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τα συμβαλλόμενα μέρη αναθέτούν τη διοίκηση και το συντονισμό όλων των εργασιών για την επίτεύ- ξη τον σκοπού της Σύμβασης, την τήρηση τον χρονοδιαγράμματος και των λοιπών όρων σε κοινή Επι- τροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από τα εξής οριζόμενα από τον καθένα από τους συμ- βαλλόμενους πρόσωπα: Τον Καρασταύρον ∆ημήτρίο τον Χαραλάμπούς; Πρόεδρο τον ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ ως εκπρόσωπο της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύ δρενσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (∆ΕΥΑ Κομοτηνής) με τον Πολιτειάδη ∆ημήτριο του Βασιλείού, μέλος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. ως αναπληρωτή του. Τον Στανρίδη Ηλία, ∆ημοτικό Σύμβούλο τον ∆ήμου Μαρωνείας - Σαπών ως εκπρόσωπο τον ∆ή- μου Μαρωνείας - Σαπών με τον Οσμάν Σεντάτ, ∆ημοτικό Σύμβούλο τον ∆ήμου Μαρωνείας - Σαπών ως αναπληρωτή τον. Την Γεωργιάδου Ελισάβετ τον Γεώργίου, Γενική ∆ιευθύντρια της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. ως κοινό εκπρόσωπο των συμβαλλομένων με τον Πελτέκη Κωνσταντίνο του ∆ημητρίού, ∆ιευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. ως αναπληρωτή της. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι η τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η πιστοποίηση υλοποίησης και παραλαβή τον αντικειμένού της, η υποβολή αιτιολογημένων προτάσεων για την τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη νόμιμη διαδικασία, η υποβοήθηση της υλοποίησης τον αντικειμένού της σύμβασης, η επίλύση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομέ- νων μερών; σχετικής με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής της και η οικονομική διαχεί- ριση της συμβάσεως. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, η οποία συνεδριάζει τακτικά κάθε έξι μήνες ή οποτεδήποτε ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος αυτής. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση τον, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στε- λέχη τον φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση τον αντι- κειμένού της σύμβασης. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Ή ειδοποίηση των μελών της Επιτροπής γίνεται με έγ- γραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται τα Θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται σε αυτά τρείς τουλάχιστον μέρες πριν την τασσόμενη μέρα συνεδρίασής της. Η Επιτροπή συνεδριάζει έ- γκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και οι αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι αιτιολογημένες, παίρνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύούν όλούς τούς συμβαλλόμενους ~` ρείς.

-- 13 of 20 --

Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντικατασταθεί από τον αναπληρωτή τον. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλούν να ειδοποιήσούν έγκαιρα την αλλαγή στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Επιτροπής. Οι λοιπές λεπτομέρειες για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται με αποφάσεις της. Τό- πος συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζονται τα γραφεία της ∆ΕΥΑ Κομοτηνής στο ∆ήμο Κομοτηνής. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του/ων υποέργον/ων στέλεχος της Τεχνικής υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Κομοτηνής υποβάλει στο Κύριο του 'Εργου - σε εξαμηνιαία βάση - ∆ελτίο Ενεργειών για την υλοποίη- ση τον αντικειμένού τον προς υλοποίηση 'Εργου (το οποίο περιέχει κατ' ελάχιστο τα δελτία αναφορών πού πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια αρχή διαχείρισης). Στο δελτίο περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες της Τεχνικής υπηρεσίας της ∆ΕΥΑ Κομοτηνής, όπως επίσης και τυχόν προβλήματα πού έ- χούν ανακύψει. Κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος άρθρον, δύναται να τροποποιηθεί η συχνότητα υποβολής τον ως άνω αναφερομένού «∆ελτίού Ενεργειών», όπως επίσης και αυτή καθ' αυτή η ύπαρξή τον. Σε κάθε περίπτωση η Τεχνική υπηρεσία της ∆ΕΥΑ Κομοτηνής είναι υποχρεωμένη να παράσχει ενημέρωση προς τον ∆ήμο Μαρώνειας Σαπών (τίτλος Κυρίου του 'Εργου) σχετικά με την πρόοδο του αντικειμένού της παρούσας σύμβασης, όταν της ζητηθεί. Η Επιτροπή Παρακολούθησης δύναται με απόφασή της να συγκροτήσει ειδική "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ- ΠΗ" από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, το οποίο οφείλούν να διαθέσούν τα συμβαλλόμενα μέρη, κατά τις στο άρθρο 3 της παρούσης υποχρεώσεις τούς, στην οποία Επιτροπή αναθέτει τις ειδικές εργα- σίες της κατάρτισης των τευχών των Τεχνικών Προδιαγραφών τον έργού και την εν γένει παρακολού- θηση τον παραδοτέού έργού. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ υποχρεούται να αναφέρεται διαρκώς, στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να την ενημερώνει άμεσα για κάθε τι πού αφορά στην πρόοδο της εκτέ- λεσης τον έργού, να συνεργάζεται με αυτήν για κάθε θέμα πού αφορά στο έργο της και να υποβάλει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, σε αυτήν έκθεση για το έργο πού επιτελέστηκε. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΙ θα ακολούθεί τον κατά την κρίση της προσφορότερο τρόπο για την καλή εκτέλεση του έργού, η Επιτροπή Παρακολούθησης δικαιούται όμως να παρέχει για τον σκοπό αυτό οδηγίες, στις ο- ποίες αυτή υποχρεούται να συμμορφώνεται. Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ s

-- 14 of 20 --

r Η παράβαση οποιονδήποτε από τούς όρούς αυτής της σύμβασης πού Θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων τον νόμού και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέ- ρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωμα να καταγγείλούν τη σύμβαση και να αξιώσουν κάθε Θετική ή αποθετική ζημία τούς από τον υπαίτιο. 'Εναντι των τρίτων η ∆ΕΥΑ Κομοτηνής ευθύνεται εις ολόκλη- ρο από κοινού με τον Κύριο του 'Εργου. Καθυστέρηση ή αδυναμία εκτελέσεως τον έργού εν όλω ή εν μέρει στα πλαίσια της παρούσας Σύμβα- σης ή άλλη παράβαση όρού τινός αυτής, δεν συνιστούν αθέτηση των υποχρεώσεων των συμβαλλομέ- νων και δε συνεπάγονται ευθύνες τούς, εάν οφείλονται αποδεδειγμένα σε λόγούς ανωτέρας βίας. Οπωσδήποτε, εφόσον υπάρξει τέτοιος λόγος, έκαστος εκ των συμβαλλομένων οφείλει να ειδοποιεί τον άλλο, χωρίς αμέλειά τον περί τούτον, για την από κοινού αντιμετώπιση της δημιονργηθείσας εκ τον λόγον αυτού καταστάσεως. Σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης ή πλημμελούς υλοποίησης της σύμβασης, σύμφωνα με τούς συμβατικούς όρούς, από υπαιτιότητα ενός των μερών, τότε το θιγόμενο.συμβαλλόμενο μέρος δικαιού- ται να αξιώσει από το υπαίτιο συμβαλλόμενο μέρος ποινική ρήτρα 500 € για κάθε μήνα καθυστέρησης. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΠΡΟΣΩΙΙΗΣΗ Η ∆ΕΥΑ Κομοτηνής και ο Κύριος τον 'Εργου εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως έναντι των τρίτων και μεταξύ τούς κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τούς έως τη λήξη της σύμβασης δια των αρμοδίων οργάνων τούς. ΑΡΘΡΟ 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ t Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων πού αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία της σύμβασης και πού δε Θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασής θα επιλύε- ται από τα αρμόδια ∆ικαστήρια της Κομοτηνής. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Είναι δυνατή η διάθεση προσωπικού από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλον, προκειμένού να διευκο- λυνθεί η υλοποίηση τον αντικειμένού της σύμβασης. Η παραπάνω δυνατότητα Θα αξιοποιηθεί μόνον στην περίπτωση που αυτό Θεωρηθεί αναγκαίο και θα ζητηθεί από τον συμβαλλόμενο πού είναι υπεύ- θυνος για το προσωπικό αυτό, χωρίς να Θιγεί η εργασιακή τον σχέση. ΑΡΘΡΟ 12. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ν'

-- 15 of 20 --

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ -Σ Ιi ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυ- τής, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσούν σε τρίτους, συμπε- ριλαμβανομένων των εκπροσώπων τον ελληνικού και διεθνούς τύπον, χωρίς την προηγούμενη έγγρα- φη συγκατάθεση τον άλλον μέρούς, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθούν σε γνώ- ση τους κατά την υλοποίηση τον «Εργου» και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τούς. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς την προγραμματική σύμβαση, η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δε μπορεί να Θεωρηθεί ως πα- ραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την Προγραμματική Σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και αφού αναγνώ- σθηκε το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής, υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμ- βαλλόμενος από δύο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΑΑΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 16

-- 16 of 20 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: «ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΉΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Π.Ε. ΡΟ∆ΟΠΝΣ» 1.1 Υποέργο 1: ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑ- ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗ.ΡΩΣΗ) 1.2 Υποέργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΣΑΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΣΑΠΩΝ 1.3 Υποέργο 3: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΠΑ 1.4 Υποέργο 4: ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΑΠΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΕΗ. Φορέας πρότασης (κύριος τον έργού): ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ∆.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Φορέας λειτουργίας: ∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Φυσικό αντικείμενο της Πράξης (Τεχνική περιγραφή): Κατασκευή δικτύού αποχέτευσης τον οικισμού Σαπών του ∆ήμου Μαρώνειας Σαπών' , σύστημα μετα- φόράς λυμάτων από τον οικισμό Σαπών έως την Ε.Ε.Λ., κατασκευή Ε.Ε.Λ. και αγωγό διάθεσης των επε- ξεργασμένων λυμάτων προς παρακείμενο στην ΕΕΛ ρέμα (Σακουλόρεμα). Το έργο αφορά στον οικισμό Σάπών ο οποίος αποτελεί οικισμό Γ' προτεραιότητας (>2.000 κατοίκων). Το δίκτυο αποχέτεύσης αποτε- λείται από αγωγούς PVC Σειράς 41, διατομών Φ200 έως Φ500, συνολικού μήκούς 23.070 m. Η Ε.Ε.Λ. Θα είναι δυναμικότητας 3:166 ικ (20-ετία) i Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : ∆.∆. ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ' .. - Προϋπολογισμός ∆ημόσια ∆απάνη Ένταξης Υπολειπόμενη ∆ημόσια δαπάνη Υποέργο 1 2.330.559;41 555.111,10 Υποέργο 2 2.086.829,27 2.086.829,27 Υποέργο 3 61.785,78 1 34.368,85 Υποέργο 4 0 Ι 90.731,71 Συνολικός προϋπολογισμός πράξης 4.479.174,46 2.766.309,22

-- 17 of 20 --

18 8. ∆ιάρκεια υλοποίησης Εναρξη ∆ιάρκεια (Ημέ- λήξη ήξη Υποέργο 1 2449 Υποέργο 2 680 Υποέργο 3 2068 Υποέργο 4 10 Λήξη Πράξης

-- 18 of 20 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ∆ιοικητικό κόστος προγραμματικής Σύμβασης. Το κόστος πού καλείται να καταβάλει ο ∆ήμος Μαρώνειας Σαπών για την υλοποίηση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αναλύεται ως ακολούθως: Κατηγορία Κόστούς Μονά- δα μέ- τρησης Τιμη Μονά- δος /έτος ∆ιάρ- κεια (έτη) Κόστος ΦΠΑ 24°/ο Συνολικό λειτονργι- κό Κόστος Σύμβασης ∆ιοικητικό κόστος α- πασχόλησης Επιστη- μονικού προσωπικού* Ανθρω- Θρω- ποώρες 7.845,12 2 15.690,24 - 15.690,24 ∆ιοικητικό κόστος α- πασχόλησης ∆ιοικητι- κού προσωπικού ** Ανθρω- θρω ποώρες 6.990,48 2 13.980,96 - 13.980,96 Κόστος Μετακινήσεων Κατ" αποκο- πή 750,00 2 1.500,00 360,00 1.860,00 Αναλώσιμα - ∆ιάφορα Κόστη (Τηλεφωνία, Ηλεκτρική Ενέργεια, χαρτικά,. εκτυπώσεις κλπ) Κατ" αποκο- πή 914,5 2 1.829,00 438,96 2.267,96 ∆ιοικητικό κόστος λει- τονργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Κατ" αποκο- πή 1000,00 2 2.000,00 480,00 2.480,00 1 α

-- 19 of 20 --

Συνολικό κόστος 35.000,2 1.278,96 36.279,16 * Υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν 2 μηχανικοί Π.Ε. με απασχόληση 18 ανΘρωποωρών/μήνα και κόστος 18,16€ ανά ανΘρωποώρα ήτοι: 216 ανθρωποώρες ανά έτοςΧ18,16€/ανθρωποώραΧ2= 7.845,12 €/έτος ** Υπολογίζεται ότι θα απασχοληθούν 2 ∆ιοικητικοί, με απασχόληση 21 ανΘρωποωρών/μήνα και κόστος 13,87€ ανά ανΘρωποώρα ήτοι: 252 ανΘρωποώρες ανά έτοςΧ13.87€/ανΘρωποώρα=6.990,48€/έτος ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Το διοικητικό κόστος επίβλεψης και παρακολούθησης της σύμβασης θα καταβληθεί τμηματικά από τον συμβαλλόμενο ∆ήμο Μαρωνείας Σαπών. Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα καταβλη- θεί στην ∆ΕΥΑΚ ως προκαταβολή 20°/ο δηλαδή το ποσό των επτά χιλιάδων εύρώ (7.000 €) πλέον Φ.Π.Α. Το υπόλοιπο ποσό Θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις από τον συμβαλλόμενο ∆ήμο Μα- ρώνειας-Σαπών, η πρώτη δόση με την ολοκλήρωση τον πρώτον νποέργον της παρούσας το οποίο υπο- λογίζεται σε 11 μήνες από την υπογραφή της παρούσας και η δεύτερη δόση με την ολοκλήρωση τον τέταρτού υποέργου της παρούσας το οποίο υπολογίζεται σε 22 μήνες από την υπογραφή της παρούσας. Για την επί μέρούς κάλυψη τον ανωτέρω κόστούς επίβλεψης και παρακολούθησης της σύμβασης λήφθηκε υπόψη ο Προϋπολογισμός τον Οικονομικού έτούς 2017 τον Μαρώνειας-Σαπών και συγκε- κριμένα η εγγραφή της σχετικής δαπάνης στον ΚΑ 25-6161.000. Το υπόλοιπο ποσό Θα επιβαρύνει τον αντίστοιχο ΚΑ 25-6161.000 τον προϋπολογισμού των ετών 2018, 2019 ανάλογα με την πορεία υλο- ποίησης του 'Εργου. « 20

-- 20 of 20 --