Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου» (Κωδικός ΠΔΕ: 2018ΕΠ008110031, Κωδικός Ο.Π.Σ.: 5018884, ΤΔΠ: «Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης και Πιστοποιημένου Εκτιμητή», Υποέργο 1: «Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου», Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, μεταξύ: Α. Της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων της Π.Κ.Μ (Δημόσια Υπηρεσία), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη Στρωμνίτσης 53, Τ.Κ. 54210 (με ΑΦΜ: 997612598, Δ.Ο.Υ.: Ζ΄ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2313 331101) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ιωάννη Γιώργο (στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή»), και Β. Της κας. Δερμεντζοπούλου Μαρίας του Αλεξάνδρου, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη Γιαννιτσών 31, Τ.Κ. 54627 (με ΑΦΜ: 117250021, Δ.Ο.Υ.: Α΄ Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310 530380), (στο εξής «η Ανάδοχος») και έχοντας υπόψη: Την υπ’ αριθμ 399252(5949)/27-9-2018 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κου Ιωάννη Γιώργου, με την οποία ανατέθηκαν στην κα. Δερμεντζοπούλου Μαρία, υπηρεσίες νομικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα: Ο Ρ Ο Ι Τ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου που αφορούν στη δια- σφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας υλοποίησης των εντεταγμένων και των προς ένταξη συγχρηματοδοτούμενων έργων σε ότι αφορά 1. Τη διαχείριση υποθέσεων εκκρεμών απαλλοτριώσεων για την ωριμότητα των έργων 2. Τη διαχείριση των διαδικασιών των νέων διακηρύξεων και των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 3. Εξέταση τυχόν προσφυγών στα πλαίσια των ηλεκτρονικών δημοπρασιών 4. Εξέταση τυχόν προσφυγών στα πλαίσια των εκτελούμενων έργων. ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Η παρούσα συνομολογείται ότι είναι σύμβαση παροχής υπηρεσιών με διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 5η Οκτωβρίου 2018 και λήξη την 4η Απριλίου 2020. Η Σελίδα 1 από 6

-- 1 of 6 --

γνωμοδότηση θα παρέχεται, με παρουσία της Αναδόχου στους χώρους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ, ή ηλεκτρονικά και με τηλεομοιοτυπία ή όπως κρίνεται απαραίτητο από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Ανάδοχος, στο πλαίσιο του έργου, υποχρεούται να υποβάλλει στην ΔΤΕ/ΠΚΜ ως παραδοτέα, έξι (6) τριμηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις των παρασχεθέντων υπηρεσιών του σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή και συγκεκριμένα:  1η Τριμηνιαία Απολογιστική Έκθεση για το χρονικό διάστημα: από 05/10/2018 έως και 04/01/2019.  2η Τριμηνιαία Απολογιστική Έκθεση για το χρονικό διάστημα: από 05/01/2019 έως και 04/04/2019  3η Τριμηνιαία Απολογιστική Έκθεση για το χρονικό διάστημα: από 05/04/2019 έως και 04/07/2019 .  4η Τριμηνιαία Απολογιστική Έκθεση για το χρονικό διάστημα: από 05/07/2019 έως και 04/10/2019 .  5η Τριμηνιαία Απολογιστική Έκθεση για το χρονικό διάστημα: από 05/10/2019 έως και 04/01/2020 .  6η Τριμηνιαία Απολογιστική Έκθεση για το χρονικό διάστημα: από 05/01/2020 έως και 04/04/2020 και συνοπτική αναφορά στο σύνολο του έργου. Η Ανάδοχος υποβάλλει με διαβιβαστικό τα επιμέρους παραδοτέα στην ΔΤΕ (ένα τεύχος και ένα cd) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την λήξη του αντίστοιχου διαστήματος αναφοράς. Η Ανάδοχος υποβάλλει τα επιμέρους παραδοτέα στους συμφωνηθέντες χρόνους και με την προσήκουσα ποιότητα. Το εμπρόθεσμο της υποβολής των παραδοτέων αποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων της ΔΤΕ/ΠΚΜ. Το έργο της Αναδόχου παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής της, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ από την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες. Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής (Ε.Π.Π.), που θα συγκροτηθεί από την ΔΤΕ/ΠΚΜ. Η Αναθέτουσα Αρχή δια της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο του αναδόχου και τα επιμέρους παραδοτέα και εφόσον είναι εμπρόθεσμα και το περιεχόμενο τους είναι έγκυρο και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 1 και 2 της σύμβασης, παραλαμβάνει το εκάστοτε παραδοτέο και προβαίνει στην σύνταξη του σχετικού «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή αυτού στην Αναθέτουσα Αρχή και διαβιβάζεται για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., με συνημμένο το αντίγραφο του τιμολογίου της δαπάνης. Μετά την αξιολόγηση του τελικού 6ου παραδοτέου, η ΕΠΠ θα προβεί στην σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών Σύμβασης» εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή αυτού στην Αναθέτουσα Αρχή. Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής επί του εκάστοτε Παραδοτέου, αυτές αποστέλλονται εγγράφως στην Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή αυτού στην ΔΤΕ/ΠΚΜ. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι συναφείς με τη φύση και το περιεχόμενο του έργου της Αναδόχου όπως περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: Σελίδα 2 από 6

-- 2 of 6 --

(α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων. (β) Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά το χρονικό διάστημα αναφοράς. (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου της Ανάδοχου. Στην περίπτωση (α) η Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων της Ε.Π.Π. Εάν το επανυποβαλόμενο παραδοτέο προς την ΔΤΕ/ΠΚΜ, δεν θεωρηθεί και πάλι ικανοποιητικό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με έγγραφό της που γνωστοποιείται στην Ανάδοχο εντός διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω επανυποβολή του παραδοτέου στην ΔΤΕ/ΠΚΜ, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως της Ανάδοχου ως έκπτωτη με την απλή αποστολή γνωστοποίησης της εκπτώσεως με τηλεομοιοτυπία-φαξ. Εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, τότε το παραδοτέο θεωρείται σιωπηρά οριστικά παραληφθέν και η Ανάδοχος δικαιούται να εισπράξει την αμοιβή της που αντιστοιχεί στις παρεχόμενες υπηρεσίες, μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με την επιφύλαξη ζημίας που θα υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή από τις πλημμέλειες του έργου της. Στην περίπτωση (β) η Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών της, στα σημεία που της επισημάνθηκαν, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει αιτιολογημένα και πάλι σημεία μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να προβεί στην λύση της σύμβασης βάσει του άρθρου 6 της παρούσας, αφού προηγουμένως το δηλώσει εγγράφως προς την Ανάδοχο. Η παραλαβή δεν θα απαλλάσσει την Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την παραλαβή των προαναφερθέντων υπηρεσιών και παραδοτέων και τα οποία η Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει και να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. ΑΡΘΡΟ 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ- ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του έργου της Αναδόχου, όπως περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2, θα γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης –Παραλαβής (Ε.Π.Π.) που θα συγκροτηθεί αποτελείται από στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: ΑΡΘΡΟ 4 ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Η αμοιβή της Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, ανέρχεται στο καθαρό ποσό των 31.500 € (τριάντα μία χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% (7.560€ ), δηλαδή στο συνολικό ποσό των 39.060 € (τριάντα εννέα χιλιάδες και εξήντα ευρώ). Το τίμημα θα καταβληθεί στην Ανάδοχο από τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης και Πιστοποιημένου Εκτιμητή» με κωδικό MIS 5018884 και κωδικό αριθμό εγγραφής στο Π.Δ.Ε. 2018ΕΠ008110031. Σελίδα 3 από 6

-- 3 of 6 --

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή της Αναδόχου καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά της, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ρητά δε, συμφωνείται ότι η Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή της αμοιβής στην Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σε έξι (6) ισόποσες δόσεις καθαρού ποσού 5.250 € (πέντε χιλιάδες και διακόσια πενήντα) πλέον ΦΠΑ 24%, μετά την οριστική παραλαβή του αντίστοιχου Παραδοτέου, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» από την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής, την έγκριση του από την Οικονομική Επιτροπή Π.Κ.Μ και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων.Η ΔΤΕ/ΠΚΜ αφού παραλάβει το αντίστοιχο εγκεκριμένο από την Ο.Ε/Π.Κ.Μ «Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών» από την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του άρθρου 3 της παρούσας, θα το διαβιβάζει στην Ανάδοχο και θα την ενημερώνει να προσκομίσει, συνοδευμένου από πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας και ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να δρομολογηθεί η πληρωμή της. Η Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με τον νόμο είναι υπόχρεη. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται ηλεκτρονικά, και αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα) και γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με την ΥΑ 46274 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ 2573/Β 2014). Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της παρούσας, η Ανάδοχος προσκόμισε την υπ΄ αριθ. 214641/1-10-2018 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων, ποσού 1.575,00 € (χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα της επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή των ανωτέρω υπηρεσιών και παραδοτέων και του συνόλου του έργου, καθώς και την εκ- πλήρωση όλων των προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών της. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι της αναδόχου. Σελίδα 4 από 6

-- 4 of 6 --

Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα της Ανα- δόχου ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από την Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 7 ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εάν οποιοσδήποτε από τους συμβαλλόμενους παραβεί οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, ο αντισυμβαλλόμενος δικαιούται να διαμαρτυρηθεί εγγράφως, καλώντας τον υπαίτιο να συμμορφωθεί στους όρους της παρούσας συμφωνίας. Σε περίπτωση που αυτός δεν συμμορφωθεί το αργότερο εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής διαμαρτυρίας στις απορρέουσες από την παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις του, τότε ο έτερος των συμβαλλομένων θα δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εγγράφως. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας θα επέρχονται ευθύς μόλις αυτή κοινοποιηθεί. Εφόσον η σύμβαση καταγγελθεί πρόωρα από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος, τότε η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να προβεί σε αποπληρωμή του οφειλόμενου τιμήματος για τις μέχρι τη στιγμή της καταγγελίας παρεληφθείσες υπηρεσίες, εντός 30 ημερών. ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση της για την παροχή των συμφωνημένων υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που λαμβάνουν γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον αντισυμβαλλόμενο, τα στελέχη του, ή τις εργασίες του. Επίσης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το απόρρητο επεκτείνεται και στο έντυπο και στο ηλεκτρονικό υλικό (ηλεκτρονικά έγγραφα, ψηφιακές απεικονίσεις), μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, οδηγίες, εγκυκλίους κλπ, που κάνουν χρήση ή λαμβάνουν γνώση οι συμβαλλόμενοι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής ή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ. Η Ανάδοχος υποχρεούται να μην κάνει οποιαδήποτε άλλη, άμεση ή έμμεση, χρήση αυτών πέραν αυτής που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης. Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα και με οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ και την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ, στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του, κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΥΡΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση καλύπτει το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και της Αναδόχου και υπερέχει οποιασδήποτε άλλης διαπραγμάτευσης ή συμφωνίας σχετικά με τα θέματα που καλύπτονται από αυτήν. Τα συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν ότι το σύνολο Σελίδα 5 από 6

-- 5 of 6 --

των προθέσεων και των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων έχουν περιληφθεί στην παρούσα σύμβαση η οποία εκφράζει ξεκάθαρα όλες τις απαιτήσεις και τις προθέσεις τους. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας θα γίνεται μόνον έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά της που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τα πνευματικά δικαιώματα και κάθε δικαίωμα επί των εγγράφων και του πάσης φύσεως ηλεκτρονι- κού υλικού που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου ή που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα αρχή προς την Ανάδοχο για την εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, καθώς και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτά ανήκουν στην Αναθέτουσα αρχή και η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αντιγράψει και να μην διακινήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο υλικό παρέχεται από την Ανα- θέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα σύμβαση, που καταρτίστηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έλαβαν δε τρία (3) η Αναθέτουσα Αρχή και δύο (2) ο Ανάδοχος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Σελίδα 6 από 6

-- 6 of 6 --