ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ; ΄΄ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΄΄ ΠΟΣΟΥ 14.000 ΕΥΡΩ ΣΥΝ Φ.Π.Α. 3.360,00 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 17.360,00 ΕΥΡΩ

1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Ραφήνα, 05/ 12 / 2016 ΔΗΜΟΣ:ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Αραφηνίδων Αλών 12 Αρ. Πρωτ. 12136/2016 Πληροφορίες: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τηλέφωνο:22943 21001-21030 Fax:22940 23481 E-MAIL: askamaga@0164.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες: Σκαμάγκα Αλεξάνδρα ΣΥΜΒΑΣΗ απ΄ ευθείας ανάθεσης της μελέτης "Επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης του έργου, Βελτίωση λειτουργίας τροφοδοτικών αγωγών δικτύου ύδρευσης Ραφήνας", ποσού 14.000,00 συν ΦΠΑ 3.360,00 συνολικά 17.360,00 €. Στη Ραφήνα και στο κτήριο του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου σήμερα 05 Δεκεμβρίου. οικ. έτους 2016, ημέρα Δευτέρα, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :  Βασίλειος Πιστικίδης, Δήμαρχος Ραφήνας Πικερμίου, ενεργών στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου, με έδρα τη Ραφήνα, επί της οδού Αραφηνίδων Άλων 12 και ΑΦΜ 997606703, ΔΟΥ Παλλήνης,  Σοφία Χαρ. Καλαντζή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Msc Πολεοδομία Χωροταξία ΕΜΠ, με Έδρα, επί της οδού Δημητρακοπούλου 84, ΤΚ 117 41 Αθήνα, ΑΦΜ 070523977, ΔΟΥ Ε΄ Αθηνών, καλούμενη εφεξής «η ανάδοχος», στην οποία ανατέθηκε η παρεχόμενη μελέτη με τίτλο: «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», για τις ανάγκες του Δήμου. Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 (Φ.Ε.Κ. 42 Α΄/22-02-2005) «Περί αναθέσεως και εκτελέσεως δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις». 2. Τον Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-06-2010). Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης 3. Τις διατάξεις των παρ. 3 & 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 22 του Ν. 3536/2007.

-- 1 of 4 --

2 4. Την με αριθμό 98/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με θέμα: την απ’ ευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο: "Επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης του έργου "Βελτίωση λειτουργίας τροφοδοτικών αγωγών δικτύου ύδρευσης Ραφήνας". 5. Την με αριθμό 57/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου με θέμα: την έγκριση τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών & Προεκτίμησης Αμοιβής. της μελέτης με τίτλο: Επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης του έργου "Βελτίωση λειτουργίας τροφοδοτικών αγωγών δικτύου ύδρευσης Ραφήνας". 6. Την με αριθμό 38/2016 Απόφαση Ο.Ε. περί διάθεσης πίστωσης 14.472,00 € στον Κ.Α. 25.7412.02 και 3.328,56 € στον Κ.Α. 00.8224.03. 7. Την 280/26-02-2016 Πρόταση ανάληψης Δαπάνης 8. Την υπ΄ αρ. 22/24-03-2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 9. Την υπ΄ αρ. 36/2016 απόφαση του Δ. Σ. του Δήμου επί της έναρξης διαδικασιών για Μελέτες Έργα Προμήθειες όπου περιλαμβάνεται η μελέτη με τίτλο «Επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης του έργου "Βελτίωση λειτουργίας τροφοδοτικών αγωγών δικτύου ύδρευσης Ραφήνας". 10. Τα εγκεκριμένο Προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα, Δήμου Ραφήνας Πικερμίου έτους 2016, συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα παρακάτω: 1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, με την ως άνω ιδιότητά του, αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων την εκτέλεση της μελέτης: «Επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης του έργου "Βελτίωση λειτουργίας τροφοδοτικών αγωγών δικτύου ύδρευσης Ραφήνας», έναντι συνολικού ποσού προσφοράς δεκαεπτά χιλιάδων τρακοσίων εξήντα ευρώ (17.360,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 2. Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης μελέτης είναι τα κάτωθι Παραδοτέα Επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης ως προς τις τροφοδοσίες σε Ραφήνα και Πικέρμι, που γίνεται πλέον αποκλειστικά από συνδέσεις με την ΕΥΔΑΠ. Η διανομή περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών, δεξαμενών, ρυθμιστικών διατάξεων κτλ. Οι τελικοί καταναλωτές απαριθμούνται σε αρκετές χιλιάδες, οι οποίοι τροφοδοτούνται μέσω τυπικών υδρομέτρων. Μετά την πολύ σημαντική αυτή αλλαγή του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ραφήνας θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση:  Του τεύχους υδραυλικών υπολογισμών  Της Τεχνικής Έκθεσης  Της προμελέτης-προϋπολογισμού (να προστεθεί κονδύλι αρχαιολογίας, ΦΠΑ 24%, δαπάνη μεταφοράς των εκσκαφών και των υλικών των επιχώσεων, υπολογισμός βάσης-υπόβασης-

-- 2 of 4 --

3 ασφαλτικών=30cm)  Του Τεχνικού Δελτίου (συγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο, ποσοτική περιγραφή - νέα μήκη αγωγών, μελέτη κόστους)  Της Τεχνικής Περιγραφής (να αναφερθεί η απαίτηση πληρωμής αρχαιολόγου)  Της σύμβασης με ΕΥΔΑΠ για εξασφάλιση υδροδότησης νέας παροχής που θα καλύψει τις ανάγκες του έργου μακροπρόθεσμα  Της περιβαλλοντικής Αδειοδότησης/Απαλλαγής (ή νέα κατάθεση της παλιάς)  Της νέας τοπογραφικής αποτύπωσης, που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αρ.207 του ΠΔ696/74 για επίπεδο οριστικών Υδραυλικών μελετών  Της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης - Προϋπολογισμού έργου λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα τιμολόγια για Υδραυλικά Έργα, σύμφωνα με την Υ.Α. Δ17γ/06/28/ΦΝ437/24-02-2009, περί αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης των ενιαίων τιμολογίων υδραυλικών έργων(ΦΕΚ 410/Β'/06-03-2009). Επιπλέον θα πρέπει να γίνουν αλλαγές - διορθώσεις των τελικών σχεδίων βάσει των καινούργιων υπολογισμών. 3. Ο Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου θα παρέχει στην ανάδοχο κάθε αναγκαίο στοιχείο και έγγραφο που απαιτείται για την επικαιροποίηση της υφιστάμενης τεχνικής μελέτης. 4. Αναπόσπαστο συμβατικό στοιχείο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η ως άνω από 13/04/2016 γραπτή προσφορά της συμβαλλόμενης μελετήτριας. 5. Η πληρωμή της αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα πληρωτέο από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, μετά την έκδοση των σχετικών τιμολογίων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Η αμοιβή θα καταβληθεί στο 100% με την ολοκλήρωσή της. 6. Η ανωτέρω μελέτη χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου 7. Η προθεσμία εκτέλεσης της ως άνω μελέτης ορίζεται από την υπογραφή της έως την ολοκλήρωση των υπηρεσιών, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών. Παράταση σε αυτή την προθεσμία μπορεί να δοθεί από το Δήμο, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του αναδόχου στην οποία θα επεξήγονται αναλυτικά οι λόγοι που καθιστούν απαραίτητη την αποδοχή του αιτήματός του. 8. Η τιμή μονάδος της προσφοράς θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης καθώς και της τυχόν παράτασής της, δεν θα υπόκειται δε σε οποιαδήποτε αναθεώρηση για κανένα λόγο. 9. Η συμβαλλόμενος ανάδοχος υπόκειται και είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που προβλέπονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 10. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του παρόντος σχετικού συμφωνητικού.

-- 3 of 4 --

4 11. Ο ανάδοχος και δεύτερος των συμβαλλομένων, αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσης σύμβασης, τους οποίους και αναγνωρίζει ως ουσιώδεις. 12. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ορίζονται τα αρμόδια Δικαστήρια. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε, διαβάσθηκε και υπογράφηκε σε πέντε (5) αντίγραφα, το ένα ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου και παραμένει στο αρχείο της του Δήμου, από ένα έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος και τα άλλα δύο θα διαβιβαστούν στο Λογιστήριο για την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ Σοφία Χαρ. Καλαντζή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Msc Πολεοδομίας Χωροταξίας ΕΜΠ

-- 4 of 4 --