Προμήθεια Ειδών Οπωροπωλείου

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ. ΠΕ. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 – ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.: 2621082776 Φαξ: 2621082394 E-Mail: nosokprg@otenet.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 3477/11-02-15 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ» για τη Ν. Μ. ΠΥΡΓΟΥ Συνολικού Συμβατικού Τιμήματος 16.360,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 13%. ,

-- 1 of 13 --

2 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 9 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 14 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 15 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

-- 2 of 13 --

3 Στον Πύργο σήμερα την 11η Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας, που εδρεύει στον Πύργο, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Δημόπουλο Βασίλειο, Διοικητής του Νοσοκομείου, διορισμένος με την αρ’ Υ10β/Γ.Π. οικ. 101814/2-1-2014 απόφαση της Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3/13-01-2014, νόμιμος εκπρόσωπος του Γ.Ν. Ηλείας και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει στον Δήμο Δωρίδας-Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου, Μαλάματα Φωκίδος, έχει τηλ. 2634027811 και fax 2634027521, αριθμό φορολογικού μητρώου Α.Φ.Μ.082665043 - Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1541, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Προμηθευτής», Λαμβάνοντας υπόψη 1) Την υπ’ αριθ. 31907/ 22-12-2014 Επαναπροκήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προμήθεια «Ειδών Οπωροπωλείου». 2) Την υπ’αριθμ. 32388/29-12-2014 προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος . 3) Την υπ’ αριθμ. 5η/09-02-2015 Απόφαση Δ.Σ., με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της προαναφερόμενης πρόσκλησης, στον Προμηθευτή. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του ως άνω έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: «ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ», όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.

-- 3 of 13 --

4 Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Τετάρτη 11-02-2015 Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από το εκάστοτε Νοσοκομείο, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου. Αναθέτουσα αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η υπ’αριθμ. 32388/29-12-2014 προσφορά του Προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) την Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου. ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - TIMEΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας «Ειδών Οπωροπωλείου». Η Προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ’ αριθ. 31907/ 22- 12-2014 Επαναπροκήρυξης. Είδη Οπωροπωλείου με ποσοστό έκπτωσης 20% στα εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους, την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του. Στις περιπτώσεις στις οποίες, τόσο η ανώτερη όσο και η κατώτερη τιμή , βρίσκονται χαρακτηριστικά πέρα από τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά ( ακραίες περιπτώσεις) αυτές δεν υπολογίζονται στην διαμόρφωση της μέσης τιμής , αλλά λαμβάνεται υπόψη η αμέσως προηγούμενη τιμή ( ανώτερη ή κατώτερη ). Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατος ο προσδιορισμός κάποιου χαρακτηριστικού του είδους (όπως προέλευση τύπος) από το οποίο εξαρτάται η τιμή, το είδος αποτιμάται στην κατώτερη τιμή , από την οποία και αφαιρείται η έκπτωση . Για τα είδη που τελούν σε καθεστώς διατίμησης , το ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) θα υπολογίζεται στην τιμή διατίμησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης του είδους . Τα τιμολόγια ,όσον αφορά την κανονικότητα της τιμής,

-- 4 of 13 --

5 θεωρούνται μέσα σε δέκα ημέρες από την οριζόμενη από τη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου επιτροπή . Οι συνολικές ζητούμενες ετήσιες ποσότητες για τα ανωτέρω είδη είναι: Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου Προϋπολογισμός 16.360,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κατηγορίες Κωδικός CPV Απαιτούμενες Ποσότητες A. Νωπά Φρούτα και Λαχανικά 1. Πατάτες 03212100-1 1600 Κιλά 2. Χόρτα (Βλήτα, Ραδίκια Ιταλικά, Αντίδια, Πράσσα, Σπαρτά κ.λ.π.) 03221300-9 250 Κιλά 3. Αγγούρια 3221270-9 450 Τεμάχια 4. Κρεμμύδια Ξερά-Στιφάδο 03221113-1 800 Κιλά 5. Δεματικά:  Άνιθος 450γρ.  Μαιδανός 450γρ.  Σέλερυ 1κιλ.  Σέλινο 450γρ.  Κρεμ. Χλωρά 1κιλ.  Δυόσμος 450γρ. 03120000-8 70 τεμ. 130 τεμ. 15 κιλά 80 τεμ. 30 κιλά 30 τεμ. 6. Καρότα 03221112-4 250 κιλά 7. Κολοκύθια 03221250-3 1700 κιλά 8. Μαρούλια 03221310-2 700 τεμ. 9. Τομάτες 03221240-0 500 κιλά 10. Κουνουπίδι 03221420-6 500 κιλά 11. Λάχανα, Άσπρα-Έγχρωμα 03221410-3 1100 κιλά 12. Πιπεριές, Πράσινες, Κόκκινες 03221230-7 50 κιλά 13. Σκόρδα 03221110-0 220 τεμ.

-- 5 of 13 --

6 14. Μπρόκολο 03221300-9 220 κιλά 15. Μελιτζάνες (Φλασκες & Τσακωνικες) 03221430-9 30 κιλά B. Φρούτα 1. Μήλα (starkin,- golden - smith – grannie κ.λ.π.) 03222321-9 2800 κιλά 2. Πορτοκάλια - Μανταρίνια 03222220-1 1100 κιλά 3. Λεμόνια 03222210-8 160 κιλά 4. Μπανάνες 03222111-4 800 κιλά 5. Αχλάδια 03222330-5 200 κιλά Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των #16.360,00€# € συμπερ. Φ.Π.Α. 13%, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Τα χορηγούμενα οπωρολαχανικά πρέπει να είναι τελευταίας εσοδείας ήτοι της εποχής φρέσκα, πρώτης ποιότητας σύμφωνα με τις συνήθειες του εμπορίου στη λαχαναγορά Πύργου, πλην των φρούτων τα οποία θα διαλέγονται και πρέπει όλα να πληρούν τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας περί τροφίμων και ποτών. Φρούτα που διαλέγονται νοούνται τα πρώτης και εξαιρετικής ποιότητας που περιέχονται στα κιβώτια (καφάσια) πρώτης ποιότητας όπως αυτά χαρακτηρίζονται στην λαχαναγορά Πύργου. Τα φρούτα θα έρχονται σε μονόσειρα χαρτοκιβώτια όπως και όλα τα λαχανικά σε χαρτοκιβώτια. Στο τιμολόγιο πρέπει να αναγράφεται η ποιότητα (ή το νούμερο) και η ακριβής ονομασία του είδους. Απαγορεύεται η χορήγηση άγουρων ειδών. Οι πατάτες ,τα κρεμμύδια και άλλα θα παραδίδονται χωρίς ξένες ύλες και χωρίς αλλοιώσεις που προέρχονται από κακή συντήρηση αυτών. Τα πορτοκάλια που προμηθεύει ο χορηγητής ανεξαρτήτως ποικιλίας (κοινά σαγκουίνια - τύπου Γιάφας -Μέρλιν κλπ) πρέπει να είναι: α) χωρίς πρασινίσματα σε όλη την επιφάνεια, β) να μην έχουν χοντρές φλούδες, γ) να μην έχουν σάρκα αφυδατωμένη και μάλιστα από παγετό, να είναι υγιεινής καταστάσεως καλής, απαγορευμένης της παρουσίας κοκκοειδών, ακάρεων, σήψεως και κερατίτιδας. Ειδικώς τα πορτοκάλια να μην είναι αποθηκευμένα μέσα σε ψυγεία και να μην παρουσιάζουν φλούδα με φελλώδες επίστρωμα περισσότερο από το 1/4 της όλης επιφάνειας τους. Τα μήλα πρέπει να είναι EXTRA ποιότητας διαμέτρου 70mm - 80 mm και άνω, ομοιόμορφα και ισομεγέθη συσκευασμένα σε μονόσειρα χαρτοκιβώτια . Τα αχλάδια πρέπει να είναι Α και ΕΧΤRA ποιότητας διαμέτρου 55 - 70mm, ομοιόμορφα και ισομεγέθη συσκευασμένα σε μονόσειρα χαρτοκιβώτια.

-- 6 of 13 --

7 Τα είδη όπως μαϊντανός, σέλινο, άνηθος, σέλερι να είναι σε κιλά. Τα διάφορα άλλα είδη οπωρολαχανικών θα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις συνήθειες του - εμπορίου ως προς το μέγεθος και την προέλευση. Η πατάτα να είναι χωρίς στίγματα και ξένες ύλες και να τηρεί τις φυσικές και χημικές ιδιότητες της. Ο προμηθευτής θα παραδίδει τα είδη στην ποσότητα και τη συσκευασία που θα ορίζει η Αποθήκη Τροφίμων του Νοσοκομείου. Ο προμηθευτής οφείλει να εκτελεί την παραγγελία την ημέρα και την ώρα που του ζητείται. Επίσης, πρέπει να διαθέτει απόθεμα των προϊόντων που ζητά το νοσοκομείο. Ο προμηθευτής σε περίπτωση που κάποια από τα παραγγελθέντα είδη δεν υπάρχει στην αγορά οφείλει να ενημερώσει την Αποθήκη Τροφίμων μέχρι τις 8 π.μ. της προηγούμενης της προγραμματισμένης ημέρας της εκτέλεσης της παραγγελίας, ώστε να μη φέρει ευθύνη για τη μη παράδοση του και να προσκομίσει βεβαίωση των αγορανομικών υπηρεσιών ότι το παραγγελθέν είδος δεν υπάρχει στην αγορά. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει τα είδη ή παραλείπει κάποια από αυτά ή τα προσκομίσει σε μικρότερη ποσότητα, τότε το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να αγοράσει αυτά, ή αντίστοιχά τους από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Στα τιμολόγια πρέπει να γίνεται σαφής περιγραφή του προϊόντος. Αν τα τιμολόγια είναι χειρόγραφα τα γράμματα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Τρεις ημέρες προ της ενάρξεως κάθε εβδομάδας θα παραδίδεται στον χορηγητή πρόγραμμα των αναγκών του Νοσοκομείου για ολόκληρη την εβδομάδα, το οποίο θα γράφει τα είδη που έχει ανάγκη για κάθε ημέρα της εβδομάδας και τις ποσότητες στο περίπου. Την προηγούμενη ημέρα ή δύο ημέρες νωρίτερα όταν μεσολαβεί αργία, που θα είναι να φέρει ο χορηγητής στο Νοσοκομείο τα είδη τα οποία θα έχουν οριστεί με την ανωτέρω προγραμματισμένη παραγγελία, το Γραφείο Τροφίμων του Νοσοκομείου θα δίνει έγγραφο εντολή με την οποία θα προσδιορίζει την ποσότητα, την ποικιλία και την προέλευση των ειδών που έχει ανάγκη το νοσοκομείο. Ο χορηγητής δεν μπορεί να αρνηθεί την χορήγηση οποιουδήποτε είδους του παραγγελθεί. Αντικατάσταση κάποιου προϊόντος επίσης μπορεί να ζητηθεί από το Νοσοκομείο στην περίπτωση που κατά την παρασκευή και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος παρατηρηθούν αλλοιώσεις στις φυσικές ή χημικές ιδιότητες του τροφίμου. Όλα τα προϊόντα που προμηθεύεται το νοσοκομείο, από τον ανάδοχο προμηθευτή, πρέπει να προέρχονται μόνο από εταιρείες που διαθέτουν πιστοποίηση HACCP ή αντίστοιχη βεβαίωση από τον Ε.Φ.Ε.Τ. Ο χορηγητής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει την ανάλογη βεβαίωση ή πιστοποίηση. Η μεταφορά στο Νοσοκομείο θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του χορηγητή σύμφωνα με τις Υγειονομικές και Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΔΩΝ: Η μεταφορά στη Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου θα γίνεται με μεταφορικά μέσα του χορηγητή σύμφωνα με τις Υγειονομικές και Αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΙΔΩΝ: Σε περίπτωση αμφιβολίας όσον αφορά την ποιότητα των ανωτέρω ειδών η επιτροπή παραλαβής της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου οφείλει να αποστείλει αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο παράρτημα Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Για την διαπίστωση της ποιότητας των ειδών που χορηγούνται στη Νοσηλευτική Μονάδα, η επιτροπή παραλαβής διατηρεί το δικαίωμα μετά την μακροσκοπική εξέταση και επί αμφιβολίας κανονικότητας ή καταλληλότητας του τροφίμου να προβαίνει, παρουσία του χορηγητή, στην λήψη δειγμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα για τις

-- 7 of 13 --

8 δειγματοληψίες, στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, που θα αντιπροσωπεύει όλη την ποσότητα και θα το στέλνει για εξέταση ανάλογα με τον προορισμό του: . Α) Στο Γενικό Χημείο του Κράτους αν θα πρόκειται για χημική ανάλυση ή εξέταση. Β)Στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πύργου, αν απαιτείται μικροβιολογική και βακτηριολογική εξέταση των τροφίμων. Ο χορηγητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Επιτροπή Παραλαβής να διενεργεί δειγματοληψία και αποστολή του δείγματος με την ανωτέρω διαδικασία. Η αξία των δειγμάτων βαρύνει τον χορηγητή. Εάν υπάρχουν έξοδα δειγματοληψίας, πραγματογνωμοσύνης και μεταφοράς, στην περίπτωση που τα προσκομισθέντα είδη αποδειχθούν κανονικά ή κατάλληλα θα βαρύνουν τη Νοσηλευτική Μονάδα. Στην αντίθετη περίπτωση θα βαρύνουν εξ' ολοκλήρου το χορηγητή, έστω και αν μέρος μόνο όλης της ποσότητας βρεθεί μη κανονικό ή ακατάλληλο. Τα έξοδα, που θα βαρύνουν τον χορηγητή θα τα εκπίπτει η Νοσηλευτική Μονάδα από το λαβείν του παραδίδοντος το σχετικό γραμμάτιο ή απόδειξη εισπράξεως. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 1. Η κάθε επιχείρηση ή εταιρεία η οποία θα προμηθεύει άμεσα ή έμμεσα με τρόφιμα το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει, να διατηρεί και να αναθεωρεί μια μόνιμη διαδικασία, η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), όπως επιβάλλεται με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 487 (ΦΕΚ 1219/τ.Β΄4.10.2000) σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/94/ΕΟΚ. 2. Για τον παρόντα διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές προσφορές επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη του συστήματος HACCP, θα υποχρεούνται όμως το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που θα ανοιχτούν οι φάκελοι των προσφορών να εφαρμόσουν ή να πάρουν πιστοποίηση H.A.C.C.P. ή να έχουν αντίστοιχη βεβαίωση από τον Ε.ΦΕ.Τ., αλλιώς θα κηρύσσονται έκπτωτοι. 3. Ο κάθε προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλες τις ισχύουσες υγειονομικές, κτηνιατρικές κ.α. διατάξεις, αλλά και γενικότερα το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά την λειτουργία της επιχείρησής του και τη διάθεση των τροφίμων. 4. Τα αρμόδια κρατικά όργανα (ΕΦΕΤ κ.λ.π.) αλλά και τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου (επόπτης δημόσιας υγείας, τεχνολόγος τροφίμων, επιτροπή παραλαβής) έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε ελέγχους (μακροσκοπικούς, δειγματοληψίες κ.α.)και στη συνέχεια σε ενέργειες όπως από το σχετικό νομικό πλαίσιο προβλέπονται. . 5. Στην περίπτωση που μετά από την τήρηση όλων των νομίμων διαδικασιών ελέγχου, διαπιστωθεί ότι το τρόφιμο με το οποίο προμήθευσε το Νοσοκομείο η επιχείρηση ήταν ακατάλληλο ή μη κανονικό ή με οποιοδήποτε χαρακτηρισμό δίνει η ισχύουσα νομοθεσία και δηλώνει ακαταλληλότητα του τροφίμου αυτού για κατανάλωση από τον άνθρωπο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο το συγκεκριμένο προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Έναρξη ισχύος της σύμβασης ορίζεται η 11η/02/2015 και λήξη αυτής την 10η/06/2015. Το Νοσοκομείο δύναται να λύει τη σύμβαση οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της εφόσον έχει υπογράφει σύμβαση προμηθείας για τα ίδια είδη ή ρυθμιστεί διαφορετικά από την ΕΠΥ ή την 6Η Υ.ΠΕ. χωρίς οιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης από τον προμηθευτή. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στο Β Μέρος (Τεχνικές προδιαγραφές). Η προμήθεια των παραπάνω ειδών που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση θα διενεργείται σταδιακά ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες του Νοσοκομείου και με δικαίωμα αυξομείωσης αυτής 15% , 50% , σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1α του Π.Δ. 118/07 και κατόπιν εγγραφής ή σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης τηλεφωνικής παραγγελίας.

-- 8 of 13 --

9 ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση θα γίνεται από τον προμηθευτή με δικά του μεταφορικά μέσα έξοδα και ευθύνη στις αποθήκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από οριζόμενη από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Επιτροπή. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έλεγχος ενεργείται : α) με μικροσκοπική εξέταση , β) με χημική ή μηχανική εξέταση , γ) με πρακτική δοκιμασία , δ) με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής. Επίσης κατά τον χρόνο παράδοσης τους τα είδη που θα προσκομίζονται στις Νοσηλευτικές Μονάδες θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να φέρουν σήμανση CE , σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ και την υπ΄ αριθμ. ΔΥ/2480/94 κοινή Υπουργική Απόφαση (Σ.Υ.Α.). Η Επιτροπή αποφαίνεται για την παραλαβή απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών και συντάσσει σχετικά πρωτόκολλα. ΑΡΘΡΟ 5:ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Σε περίπτωση αθέτησης οπουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης για τυχόν εκπρόθεσμες παράδοση του συνόλου ή μέρους των ειδών ανεξάρτητα του καταλογισμού ή άλλης προκληθείσας ζημίας (θετική ή αποθετική) του Νοσοκομείου από την καθυστέρηση αυτή , με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο σε βάρος του προμηθευτή που υπολογίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Η είσπραξη του προστίμου αυτού γίνεται με παρακράτηση από ποσό που λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας , η έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Σε περίπτωση που η προμηθεύτρια καθυστερεί υπαίτια της , παράδοση των υλικών πέρα από την επιβολή του προστίμου με απόφαση του Δ.Σ. η προμηθεύτρια κηρύσσεται έκπτωτη και καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου η εγγυητική επιστολή. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των ειδών με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του ΠΔ 118/07. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΑΡΘΡΟ 6 : ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Προμηθευτή ανέρχεται μέχρι το ποσό των δέκα έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (16.360,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Η πληρωμή του προμηθευτή ενεργείται από την Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου, και βαρύνει τον προϋπολογισμό της όπως αναφέρεται ανωτέρω, μετά την οριστική και ποιοτική παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής αφού προσκομιστούν τα δικαιολογητικά :

-- 9 of 13 --

10 1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής , θεωρημένα αποδεικτικό προσκόμισης. 2) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη. 3) Τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. 4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση την περιγραφή και την τιμή, όπως αυτή προσδιορίζεται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική προσφορά του προμηθευτή. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35) της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο). Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). Ο Προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Οι διενεργούμενες κρατήσεις είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 37 της διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

-- 10 of 13 --

11 Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  Επί του ποσού της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943).  Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β’ /24-3-’09) : 2,00 % (δύο της εκατό).  Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων :0,10% (μηδέν κόμμα δέκα της εκατό) επί της καθαρής αξίας.  Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείτε ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.  Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκομείο.  Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει).  Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.  Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ • Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού επτακόσια είκοσι τρία ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (723,89€) (5% της παρούσας σύμβασης, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης. • Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων ειδών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. • Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. ΑΡΘΡΟ 8 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 9 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

-- 11 of 13 --

12 • Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. •Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 10 : ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ • Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξής της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. • Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέραν της αμοιβής των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο ποσό. • Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. • Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07. ΑΡΘΡΟ 11 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά όλη η ζητούμενη ποσότητα των ειδών και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 12 : ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ • Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η υπ’ αριθμ. 31907/ 22-12-2014 Επαναπροκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η υπ’αριθμ. 32388/29-12-2014 προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ • Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για

-- 12 of 13 --

13 την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. • Αντίκλητος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ , στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ορίζεται με την παρούσα ο κ.………………………., κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ: ….. ……………… , φαξ. 210 …………….., 210 ………………….. • Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. ΑΡΘΡΟ 13 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ • Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. • Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Πύργου, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. • Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

-- 13 of 13 --