ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ.

ΣΥΜΒΑΣΗ 1225/2017 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 1225/2017 Συμβατικής Αξίας : 22.105,02€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Με αντικείμενο την προμήθεια ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ. Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1713/0/6882/28-12-2017 ΑΔΑ: Ω91Ν4690Ω3-ΦΣΞ Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 28-12-2017, ημέρα της εβδομάδας ΠΕΜΠΤΗ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Δ. Αδαμίδη με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ΠΛΕΓΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. Διεύθυνση: ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 30 , πόλη: ΑΘΗΝΑ, τηλ.:210- 6844100, φαξ:210-6844102, Α.Φ.Μ.: 998936401 η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. ……………………………………………………………….., έχοντας υπόψη 1) Το N. 4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών’’. 2) Την με Αριθμό Πρωτ:25426/29-11-2017 προσφορά της εταιρείας ΠΛΕΓΜΑ ΙΑΤΡΙΚΑ Α.Ε. 3) Την υπ΄αριθμ. Θ.71-ΔΣ.31-13.12.2017 Απόφαση ΔΣ του ΠΑ.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ με την οποία κατακυρώνεται η ανωτέρω προμήθεια. Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Ανάδοχο», το έργο της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

-- 1 of 4 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 1225/2017 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ΑΡΘΡΟ 1Ο – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης Η σύμβαση ισχύει για την άμεση παράδοση, έπειτα από έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου. Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για τις εν λόγω υπηρεσίες/την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα. ΑΡΘΡΟ 2ο –Περιγραφή του είδους και της τιμής Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσουν την προμήθεια ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης/διακήρυξης του Νοσοκομείου, τη προσφορά της αναδόχου εταιρίας και της σύγχρονης επιστήμης. ΑΡΘΡΟ 3ο – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης εργασίας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, συμφώνα με: Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή» Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου. Γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή» Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις: 1. 4% φόρος εισοδήματος για προμήθεια αγαθών ή το 8% για παροχή υπηρεσιών, βάσει του άρθρου 24 του Ν. 2198/94. 2. 2% υπέρ ψυχικής υγείας (άρθρο 3 Ν. 3580/2002 και άρθρο 24 Ν. 3846/2010) 3. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται κράτηση 0,06% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών (αρ. 375 Ν4412/2016) Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

-- 2 of 4 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 1225/2017 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 4ο – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης του έργου Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της διαδικασίας του έργου καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο. Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος, καθώς και ο τρόπος παροχής του εν λόγω έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους τις διακήρυξης/πρόσκλησης και τη προσφορά του αναδόχου, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος τις παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις. Άρθρο 5. Κυρώσεις σε βάρος του Αναδόχου Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή καλή εκτέλεση της σχετικής σύμβαση Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Αναδόχου» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. Άρθρο 6. Λοιποί Όροι Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του Ν. 4281/14, του Ν.4412/16, TOY Π.Δ. 118/07 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβασης καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Έβρου και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

-- 3 of 4 --

ΣΥΜΒΑΣΗ 1225/2017 ΤΟΥ Π.Γ.Ν. Έβρου – Νοσηλευτική Μονάδα Π.Γ.Ν. Αλεξ/πόλης Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν Έβρου Ο Ανάδοχος Δημήτριος Αδαμίδης Διοικητής Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΩΔ.ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. Ποσό τ. ΤΙΜΗ Μ.Μ. AΞΙΑ 13& 24% ΖΤΑ-P-46-179 ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ (ΠΤ:25.53=18.500) TEM 1 18500,00 18500,00 2405,00 CODA-2-10- 0.35.140.46 ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ 46mm (ΠΤ:24.5.15=290) TEM 2 290,00 580,00 75,40 RFSPC-35-180 ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΥΔΡΟΦΙΛΟ 0.035΄΄X180cm ΚΥΡΤΟ (ΠΤ:41.6.83=107,00) ΤΕΜ 2 107,00 € 214,00 51,36 TSCMG-35- 300-LESDC ΣΥΡΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (ΠΤ:25.13=88,00) TEM 2 88,00 € 176,00 42,24 451-514ΗΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ VER 135 (ΠΤ:24.6.53=27,00) TEM 2 27,00 € 54,00 7,02 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 19.524,00 2.581,02 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 22.105,02

-- 4 of 4 --