ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΜΒ/ΔΔ/08/2023/4

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 15 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒ/ΔΔ/08/2023/4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ» Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 27 Φεβρουαρίου του έτους 2024, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: (1) Αφενός το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙ- ΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Α.Σ.Θ.» (εφεξής «ΟΑΣΘ»), που εδρεύει στη Θεσ- σαλονίκη, Αλ. Παπαναστασίου 90, τελεί σε ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία δυνάμει του άρθρου 27 του Ν. 4482/2017 (Φ.Ε.Κ. 102/Α/25.7.2017) όπως αυτός τροποποιήθηκε αρχικά με τη διάταξη του άρ- θρου 41 του Ν. 4640/2019 (ΦΕΚ 190Α/30.11.2019) και στην συνέχεια με το άρθρο 119 του Ν. 5007/2022 (ΦΕΚ Α΄241/23.12.2022) και ακολούθως με το άρθρο 32 του Ν. 5058/2023 (ΦΕΚ 170Α/23.10.2023), με ΑΦΜ 091274700, Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ταγγίρη Κωνσταντίνο δυ- νάμει της 13/θέμα 1/29.8.2023 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. περί «Συγκρότη- σης σε σώμα του νέου Δ.Σ. με το οποίο ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. (2Αφετέρου ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π. - ΜΗΝΑΣ Π. Ο.Ε., εφεξής «Ανάδοχος», με ΑΦΜ 099979386, Δ.Ο.Υ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ 58507004000, που εδρεύει στην ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 47, ΤΚ 57008, ΔΙΑΒΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ 2310784180 και e-mail: info@Lmparts.gr, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον κ. Παύλο Μηνά για την υπογραφή του παρόντος, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1832410.2686775/04.05.2022 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκ- προσώπησης του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ ΤΜΗΜΑ ΜΗ- ΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία ΓΕΜΗ. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ: Α. Ο ΟΑΣΘ προσέφυγε στη διαδικασία του Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ». Διακή- ρυξης ΔΔ/08/2023 – συστημ. Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 192503 κατά τις διατάξεις του άρθρου 263 & 264 του Ν. 4412/2016, εκτιμώμενης αξίας 134.502,80 Ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύ- ρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά είδος, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 23PROC012793858. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο γενικό κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων συμβάσεων (CPV): 34325000-1. Β. Τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και τα έγγραφα της σύμβασης: - του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», - του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37, - του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελε- γκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, - του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρι- κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», - του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150),

-- 1 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 2 από 15 - του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», - του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», - του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», - της υπ' αριθ. 76928/09.07.2021 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μη- τρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (ΦΕΚ Β' 3075/13.07.2021), - της υπ’ αριθ. 64233/08.06.2021 (ΦΕΚ Β’2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανά- πτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά- σεων (ΕΣΗΔΗΣ)», - της αριθ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α’44), - της αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονι- κού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», - του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ- σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, - του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», - του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορι- σμός των μελών τους με κλήρωση», - του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά- ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, - του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», - του ν.2690/1999 (Α' 45) «“Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, - του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, - του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοι- χεία”, - του ν. 3419/2005 (Α’297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητη- ριακής Νομοθεσίας», - του ν. 4635/2019 (Α’167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. - του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Ο- δηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-- 2 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 3 από 15 - της με αριθμό 2/45136/0026/1.6.2017 εγκυκλίου του Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, - του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», - της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», - του ν. 4314/2014 (Α’265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα- ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις», - του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά- τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις», - του π.δ. 28/2015 (Α’34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», - του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προ- στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, - του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμο- γής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», - της Υ.Α. ΟΙΚ. 181504/9-8-2016 (ΦΕΚ Β 2454), - του ν. 4482/2017 (Β' 102) “Νέο Ρυθμιστικό Πλαίσιο για τις Αστικές Συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει σήμερα και μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 41 του Ν 4640/2019 (Α’ 190) και το άρθρο 119 του Ν 5007/2022 (Α’ 241) και ιδίως τις διατάξεις που αφορούν την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου (άρθρα 26 και 27), - των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, - το με αριθμ. πρωτ. 5595/25.08.2023 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ο.Α.Σ.Θ. την 22.08.2023, με το οποίο ορίστηκε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, - την υπ’ αριθ. 13/θέμα 1/29.8.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Θ. περί «Συ- γκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ.». - το ΦΕΚ Β 755/02-02-2024, για την έγκριση προϋπολογισμού του Ο.Α.Σ.Θ. για το έτος 2024, - το με αριθ. πρωτ. Προμηθειών 65/2023 πρωτογενές αίτημα ΑΣ2023/26 με αριθμό ΑΔΑΜ: 23REQ012559388.

-- 3 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 4 από 15 - η με αριθ. πρωτ.142, ΑΔΑ: 6Ρ4346MΨ84-Δ20 και ΑΔΑΜ: 23REQ012563969 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 134.502,80 Ευρώ για ένα (1) έτος, - την με αριθ. πρωτ. 344975 Προσφορά του Αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. ΔΔ/08/2023 Διακήρυξης υποβολής προσφορών σε διαδικασία Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», - την υπ’ αριθ. 7957/04.12.2023 Απόφαση Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ με την οποία εγκρίνεται η με αριθ. πρωτ. 7858/30.11.2023 Εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής & Παρα- κολούθησης Συμβάσεων προμήθειας ανταλλακτικών Λεωφορείων του ΟΑΣΘ και η χρονική μετά- θεση του χρόνου παράδοσης όλων των ανταλλακτικών λεωφορείων που πρόκειται να προμηθευθεί ο ΟΑΣΘ για χρονικό διάστημα (4) μηνών, πέραν του αρχικού συμβατικού χρόνου της 31-12-2023, χωρίς την επιβολή κυρώσεων στους Αναδόχους, δεδομένου ότι οι Ανάδοχοι δεν ευθύνονται για τους λόγους που την επιβάλουν, η οποία συμπεριλαμβάνει τις συμβάσεις που θα υπογραφούν με τους Αναδόχους των συμβάσεων με αριθ. Διακ. ΔΔ/08/2023 οι οποίες αφορούν στην προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών για τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ, - την υπ’ αριθ. 915/09.02.2024 απόφαση Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ. για την έγκριση και αποδοχή του με αριθ. 883/08.02.2024 Πρακτικού της Επιτροπής για τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που συντάχθηκε σε επανάληψη λόγω συμμόρφωσης με την με αριθ. 1884/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) στο πλαίσιο του δημόσιου διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ», την κατακύρωση της ζητούμενης προμήθειας και την κήρυξη ως «οριστικού Αναδόχου» τον οικονομικό φορέα ΛΕΝΤΖΙΟΣ Π ΜΗΝΑΣ Π ΟΕ, για τα ανταλλακτικά που αναλυτικά περιγράφονται στο προαναφερθέν πρακτικό της Επιτροπής πίνακα, με συνολική συμβατική αξία 1.033,56 ευρώ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕ- ΩΦΟΡΕΙΩΝ», με τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. ΔΔ/08/2023 Διακήρυξη του διαγωνισμού με τα ΠΑΡΑΡΤΜΑΤΑ της, στα έγγραφα της σύμβασης (όρος 2.1.1 Διακήρυξης) και στην προσφορά του Αναδόχου, τα οποία αποτελούν ενιαίο, αδιαίρετο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Το τμήμα/τμήματα που κατακυρώθηκαν στον Α- νάδοχο περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 2 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1 Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης, βάσει της υπ΄αριθ. 7957/04.12.2023 Απόφασης Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Θ περί μετάθεσης χρόνου παράδοσης, ορίζεται από την υπογραφή της έως την 30.04.2024.

-- 4 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 5 από 15 2.2 Παρέχεται η δυνατότητα στην Αναθέτουσα αρχή να παρατείνει μονομερώς τη Σύμβαση, μόνο ως προς τον χρόνο παράδοσης, χωρίς αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού της και των τυχόν τροποποι- ήσεών της κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα Διακήρυξη (δικαίωμα παράτασης χωρίς αύξηση οικο- νομικού αντικειμένου). Το δικαίωμα αυτό ασκείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Αναθέτο- ντος φορέα, που κοινοποιείται στον Ανάδοχο. 2.3 Ο χρόνος παράδοσης των ζητούμενων υλικών θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Ο.Α.Σ.Θ. με τμηματικές παραδόσεις, εντός της διάρκειας της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 3.1 Το συνολικό τίμημα και η αμοιβή του Αναδόχου για την προμήθεια των ειδών της παρούσας σύμ- βασης, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων Τριάντα Τριών Ευρώ και Πενήντα Έξι λεπτών (#1.033,56#) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, όπως αναλύεται στον Παράρτημα I. 3.2 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμό- ζονται. ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 4.1 Η πληρωμή των τιμολογίων, που θα εκδίδονται στη διάρκεια του μήνα, θα γίνεται από την Διεύ- θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), τμήμα Λογιστηρίου την 15η του μεθεπόμενου μήνα και αν αυτή συμπίπτει σε μη εργάσιμη ημέρα, θα εξοφλούνται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον το περιεχόμενο αυτών συμφωνεί με το πρακτικό της Επιτροπής παραλαβής και κάνει αποδεκτά την παραδοτέα ποσότητα των ζητούμενων ειδών. 4.2 Ο Ανάδοχος προσκομίζει εγκαίρως τα απαιτούμενα παραστατικά και δικαιολογητικά στην Δ/νση Συντήρησης του ΟΑΣΘ. Η Δ/νση συναινεί και στην συνέχεια αποστέλλει στην Δ.Ο.Υ. τον φάκελο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή. Συγκεκριμένα για την πληρωμή του Α- ναδόχου απαιτούνται τα εξής : 4.2.1 Πρωτότυπα Τιμολόγια επ’ ονόματι του Ο.Α.Σ.Θ. 4.2.2 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ 4.2.3 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ 4.2.4 Πρωτόκολλο παραλαβής της Επιτροπής 4.2.5 Δελτίο εισαγωγής της Αποθήκης του Αμαξοστασίου 4.3 Οι πληρωμές υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις. Ειδικότερα: τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, μη συμπερι- λαμβανομένου του ΦΠΑ, για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις παρακάτω κρατήσεις: α) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία θα υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης. Το ποσό αυτό θα παρακρατείται σε κάθε πλη- ρωμή από τον Ο.Α.Σ.Θ. στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 και την παρ. 18 του άρθρου 376 (όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25 § 1 του Ν. 5039/23).

-- 5 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 6 από 15 β) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις θα υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% υπέρ Α.Ε.Π.Π. και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 4.4 Ο έλεγχος και η εκκαθάριση των δαπανών για την πληρωμή του Αναδόχου διενεργούνται με εφαρ- μογή των σχετικών διατάξεων του ν. 4446/2016 και την σχετική με αριθ. 2/45136/0026/1.6.2017 εγκύ- κλιο του Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, όπως τροποποιή- θηκε και ισχύει. 4.5 Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. β της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 5.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τμηματικά την εκάστοτε ζητούμενη ποσότητα του συμβα- τικού είδους στο αμαξοστάσιο Φοίνικα του Ο.Α.Σ.Θ., με σταδιακές παραδόσεις και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, την προσφορά του και το παράρτημα των τεχνικών απαιτήσεων. 5.2 Η παράδοση των ειδών της προμήθειας θα γίνεται τμηματικά, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας από την Δ/νση Συντήρησης του Ο.Α.Σ.Θ και σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού. Ο εφοδιασμός του Ο.Α.Σ.Θ. με τις αναγκαίες ποσότητες των ειδών θα γίνεται από τον προμηθευτή τακτικά και έγκαιρα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία της Υπηρεσίας, πάντοτε από Δευτέρα έως Πα- ρασκευή, πλην αργιών, και από τις 07:00 έως 14:00. 5.3 Η παραλαβή θα γίνεται από την ορίζουσα για τον έλεγχο αυτό Επιτροπή παραλαβής, η οποία θα πιστοποιεί την ποσότητα των παραδοθέντων ειδών. Μετά τον έλεγχο οι ποσότητες καταχωρούνται στην Αποθήκη. 5.4 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρ- μόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παρά- δοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης μετά από έτοιμα του Αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 206 και 207 του Ν. 4412/2016. 5.5 Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περι- πτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 5.6 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

-- 6 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 7 από 15 5.7 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Δ/νση Συντήρησης και την Επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρί- τερα. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέ- ρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6.1 Η αρμόδια Επιτροπή για κάθε τμηματική παραλαβή οφείλει να συντάξει πρωτόκολλο με το οποίο: είτε (α) παραλαμβάνει το υλικό είτε (β) παραλαμβάνει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης είτε (γ) απορρίπτει το υλικό. Το ως άνω πρωτόκολλο κοι- νοποιείται στον Ανάδοχο. 6.2 Ως προς την παραλαβή των υλικών ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρ. 5 της παρούσης. 6.3 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 6.4 Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, η δε Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 6.5 Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 7.1Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τον ΟΑΣΘ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις του σχετικά με την εκτελούμενη προμήθεια. 7.2 Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, καθώς και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή της. 7.3 Για την διασφάλιση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ο Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), με αριθ. μητρώου 14828. 7.4 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 για τη Γενική Προστασία Δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016 και Ν. 4624/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί ̟ προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα),

-- 7 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 8 από 15 καθώς και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που διαθέτει και εφαρμόζει ο ΟΑΣΘ, για τα οποία ο Ανάδοχος έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 7.5 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου. 7.6 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 7.7 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 8.1 Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, προσκόμισε την υπ΄ αριθμ. 251683 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού (#61,30#) Ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, μη συμπεριλαμ- βανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα τριών (3) μηνών. 8.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του Αναδόχου και καταπίπτει σε πε- ρίπτωση παράβασης οιουδήποτε εκ των όρων της Σύμβασης, συνομολογηθέντων απάντων ως ουσιω- δών. 8.3 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

-- 8 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 9 από 15 8.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον Ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 8.5 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα τριών (3) μηνών. 8.6 Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 8.7 Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρή- σεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότη- τας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγού- μενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη του διαγωνισμού για την καλή λειτουργία των αγαθών και την αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων που ανακύπτουν , ή των ζημιών που προκαλού- νται από δυσλειτουργία αυτών, προσκόμισε την υπ΄ αριθμ. 251685 εγγυητική επιστολή καλής λει- τουργίας του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού (#30,65#) Ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της αξίας της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λει- τουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσης και το 4.1.2. της Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία των ειδών της προμήθειας καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά τη λήξη της. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του α- ντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου η Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής ή η ειδική Επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την ανα- θέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του Αναδόχου στα προβλεπό- μενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, Επι- τροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του Αναδόχου. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαί- νεται για την συμμόρφωση του Αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφω- σης, ολικής ή μερικής, του Αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και

-- 9 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 10 από 15 στην παράγραφο 4.1.2 της διακήρυξης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όρ- γανο. ΑΡΘΡΟ 11:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας που ορίζεται με απόφαση του ΟΑΣΘ. 11.2 Ως προς το χρόνο παράδοσης των ειδών και τη δυνατότητα μείωσης του αντικείμενου της σύμβα- σης ισχύουν όσα προβλέπονται στα άρθρα 1 & 2 της παρούσης. 11.3 Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οι συμβατικές ποσότητες δύναται να μειωθούν έως 30%, λόγω ενδεχόμενης μεταβολής των συνθηκών, χωρίς να δημιουργηθεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον Ο.Α.Σ.Θ. και χωρίς να δημιουργείται δικαίωμα αποζημίωσης για τον Ανάδοχο (δικαίωμα προαίρε- σης κατά την εκτέλεση της σύμβασης). ΑΡΘΡΟ 12: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ΟΑΣΘ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α. η σύμβαση θα έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, β. ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της Διακήρυξης του διαγωνισμού και συνέτρεχε στο πρό- σωπό του μια από τις περιπτώσεις του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης, γ. η Σύμβαση δεν θα έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώ- σεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με από- φαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, δ. ο Ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης, ε. ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική δια- χείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από πα- ρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχει- ρηματικής του λειτουργίας, στ. ο Ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακε- ραιότητας της παρ. 4.3.3. της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 13: ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 13.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:

-- 10 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 11 από 15 α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέ- πονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο 1.3 της δια- κήρυξης, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. δ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 13.2 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ) και (δ) η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενερ- γειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική ό- χληση, παρέλθει, χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριά- ντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 13.3 Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέ- λεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 13.4 Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του απο- φαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση Ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκατα- βολής από τον Ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονο- μικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προ- σφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φο- ρέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

-- 11 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 12 από 15 ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο Ανάδοχο. ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομι- κός φορέας. Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του Αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της ανα- θέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η δια- δικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του Αναδόχου από το σύνολο των συμβά- σεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 13.5 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παρα- δοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμο- ποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής α- ξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 13.6 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διά- φορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 13.7 Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατά- πτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέ- σει το απαιτούμενο ποσό. ΑΡΘΡΟ 14: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 14.1 Για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, β) οι όροι της παρούσας Σύμβασης γ) οι όροι της Διακήρυξης του διαγωνισμού και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/216). 14.2 Σε περίπτωση που κάποιους από τους όρους της παρούσας Σύμβασης κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση παράνομος, άκυρος ή καταχρηστικός, τούτο δεν θα επηρεάσει την ισχύ της παρούσας Σύμβασης.

-- 12 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 13 από 15 14.3 Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 14.4 Η κοινοποίηση εγγράφων από τον ΟΑΣΘ θα γίνεται στην ταχυδρομική ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνει ο Ανάδοχος στην παρούσα Σύμβαση. Η παρούσα Σύμβαση καταρτίστηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους. Οι Συμβαλλόμενοι Για τον Ο.Α.Σ.Θ. Για τον Ανάδοχο Ταγγίρης Κωνσταντίνος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

-- 13 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 14 από 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Α/Α ΚΩΔ. ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣ/ΤΑ ΤΙΜΗ (ΜΟΝΑΔΑΣ) (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 5 21011008 A5 - ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 60 μέτρα) ΤΥΠΟΥ 3225- 10050 FL (3,2 x 15) FLENNOR FBS32-A ΤΕΜ 60 1,90 € 114,00 € 9 21012210 A9 - ΒΙΔΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΕΡΑΣ ΑΝΤΛ.ΠΕΤΡΕΛΑ ΤΥΠΟΥ 9502-A ΕΡΓΑΛΕΙΟ ELRING 9502-A ΤΕΜ 3 27,00 € 81,00 € 13 21013387 A13 - ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΡΟΦΙΣ ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΥΠΟΥ 2430136212 BOSCH 2430136212 ΤΕΜ 30 4,50 € 135,00 € 14 21013393 A14 - ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΠΕΚ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 2433314042 BOSCH 2433314042 ΤΕΜ 24 4,23 € 101,52 € 16 21015506 A16 - ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΙΟΥ ΑΝΤΛ.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 477980 FLENNOR 477980 ΤΕΜ 8 9,00 € 72,00 € 25 21019042 A25 - ΠΛΑΚΑΚΙ ΑΚΡΟΦΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ F00Ζ2003 BOSCH F00ZZ20003 ΤΕΜ 6 4,25 € 25,50 € 31 21017594 A31 - ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ ΤΥΠΟΥ 20364797 BOSCH 20364797 ΤΕΜ 1 12,77 € 12,77 € 49 21015283 A49 - ΣΦΥΚΤΗΡΑΣ ΣΠΙΡΑΛ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 20871332 - 8151616-3 DINEX 99302 ΤΕΜ 5 4,89 € 24,45 € 52 21018188 A52 - ΚΑΠΑΚΙ ΝΕΡΟΠΑΓΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ A0004772516 BOSCH 0004772516 ΤΕΜ 2 10,25 € 20,50 € 55 21018277 A55 - ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΥΠΟΥ A6460901480 Nissens 93205 ΤΕΜ 1 446,82 € 446,82 € ΣΥΝΟΛΟ 140 1.033,56 € ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ α. τα ανταλλακτικά θα είναι καινούργια και γνήσια (τύπου) και επιπλέον θα φέρουν υποχρεωτικά το τυποποιημένο σήμα της ημερομηνίας και της παρτίδας κατασκευής τους, το εργοστάσιο και τη χώρα κατασκευής,

-- 14 of 15 --

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σελίδα 15 από 15 β. τα ανταλλακτικά θα συνοδεύονται από το πιστοποιητικό ISO TS 16949 ή IATF 16949:2016 όπως ορίζει η ευρωπαϊκή οδηγία, γ. ο Ανάδοχος θα τηρεί απόθεμα στην αποθήκη του, ίσο τουλάχιστον με το 30% της συμβατικής ποσότητας, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί δ. ο Ανάδοχος θα εφοδιάζει, καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, τον Ο.Α.Σ.Θ. με τις αναγκαίες ποσότητες των ειδών, τακτικά και έγκαιρα, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την τμηματική παραγγελία της Υπηρεσίας, και πάντοτε προ μεσημβρίας, δηλαδή από τις 07:00 έως 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή. Τα προσφερόμενα είδη θα είναι καινούργια, σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και πρέπει να διέπονται από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς ώστε να αποτρέπουν την πρόκληση κινδύνων της ανθρώπινης ζωής ή την πρόκληση ζημιών υλικών εγκαταστάσεων. Θα είναι υψηλής αντοχής, με υψηλή διάρκεια ζωής. Κάθε προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι άριστης κατασκευής, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή standards, τα οποία εξασφαλίζουν την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία στις συνθήκες της χώρας μας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

-- 15 of 15 --