ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΠΗ-ΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΕ 0899

ΣΥΜΒΑΣΗ Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Ο Π Η - Ρ Α Φ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ω Ν Στην Αλεξανδρούπολη , σήμερα την 16η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπουμένου από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αλεξανδρούπολης, κ. Τσομπανόπουλος Πολυχρόνης καλούμενου εφεξής στη παρούσα σύμβαση με τη συντετμημένη λέξη «Τελωνείο Αλεξανδρούπολης» », χάριν του οποίου καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση και αφετέρου της επιχείρησης «ΚΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με έδρα στην Αλεξανδρούπολη, Κρώμνης 44 Τ.Κ. 68133, που στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος» με ιδιοκτήτη τον Κουματζίδη Κωνσταντίνο με ΑΔΤ ΑΕ 918351 και Α.Φ.Μ.026202066 συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα παρακάτω: ΄Αρθρο 1° : Αντικείμενο της σύμβασης Ύστερα από την αρ.6593/16-11-2015 απόφαση ανάθεσης έργου το «Τελωνείο Αλεξανδρουπολης » αναθέτει στην «Ανάδοχο» το έργο κοπής – ραφής είκοσι (20) συνολικά χειμερινών & θερινών υπηρεσιακών στολών Νο 8, 8β. ΄Αρθρο 2° : Υπηρεσίες που θα παρασχεθούν Ο ιδιοκτήτης της «Αναδόχου» μετά την υπογραφή της σύμβασης θα παραλάβει από «Τελωνείο Αλεξανδρούπολης», αναλυτικό πίνακα με τα ονόματα των τελωνειακών υπαλλήλων, για τους οποίους θα κατασκευασθούν στολές, σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν Τ.1648/539/0003β/4-4-2002 (ΦΕΚ441/Β/10-4-2002) Κανονισμό Στολής Τελωνειακών Υπαλλήλων ,αντίγραφο του οποίου και δείγμα στολής θα παραδοθεί στην «Ανάδοχο» προκειμένου να τηρηθούν ακριβώς οι αναφερόμενες σε αυτόν τεχνικές προδιαγραφές. Οι υπάλληλοι της εταιρείας θα μεταβούν στην έδρα του «Αναδόχου» για την λήψη μέτρων ραφής και τυχόν πρόβες- επιδιορθώσεις, τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής των στολών και όποια λοιπά έξοδα προκύψουν θα βαρύνουν τον « Ανάδοχο» Άρθρο 3° : Ειδικοί όροι: Η «Ανάδοχος» μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεώνεται να παραλάβει εντός πέντε (05) ημερών από το Τελωνείο το ύφασμα για την κοπή- ραφή των στολών , καθώς επίσης και τα μεταλλικά κουμπιά και τα αντίστοιχα σήματα σύμφωνα με την κατάσταση ραφής. Άρθρο 4° : Aμοιβή για τις εργασίες-κρατήσεις –τρόπος πληρωμής Η αμοιβή της «Αναδόχου» για όλες τις παραπάνω εργασίες, ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων ευρώ ( 1.400,00 €) (70,00 € (με ΦΠΑ) X 20 ΣΤΟΛΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ) Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι 0,10% κράτηση Α.Α.Δ.Σ., 3% χαρτόσημο επί της κράτησης Α.Α.Δ.Σ., 20% ΟΓΑ επί

-- 1 of 3 --

του χαρτοσήμου, και παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί του καθαρού ποσού, και συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., ο οποίος επιβαρύνει το Δημόσιο. Η πιο πάνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δημοσίου. Η «Ανάδοχος», υποχρεούται να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα. Η πληρωμή της «Αναδόχου» θα γίνει κατόπιν τακτικού χρηματικού εντάλματος, στο όνομα του δικαιούχου, μετά την εκτέλεση όλων των εργασιών (κοπή-ραφή και παράδοση υπηρεσιακών στολών), την έκδοση του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και ύστερα από την υπογραφή των πρακτικών παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή του Τελωνείου. Άρθρο 5° Χρονοδιάγραμμα Παράδοσης –Παραλαβής : Η «Ανάδοχος» οφείλει να παραδώσει τις στολές σε δέκα πέντε ( 15) μέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την λήψη των μέτρων όλων των υπαλλήλων. Σε περίπτωση που κατά την παράδοση διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωμα ή απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας η «Ανάδοχος» οφείλει να προβεί σε επιδιόρθωση χωρίς καθυστέρηση και πρόσθετη αμοιβή, εντός δέκα (10) ημερών. Αν η επιδιορθωμένη στολή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό, αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης της συγκεκριμένης στολής με αιτιολόγηση. Σε περίπτωση που η επιδιόρθωση και πάλι δεν καταστεί δυνατή, η «Ανάδοχος» με δική της δαπάνη, σε ύφασμα και υλικά θα προβεί στην αντικατάσταση αυτής. ΄Αρθρο 6° Σπουδαιότητα των όρων - ΚΥΡΩΣΕΙΣ Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι ουσιώδεις, κατάργηση ή τροποποίηση αυτών μόνο εγγράφως μπορεί να γίνει και μόνο μετά από κοινή αποδοχή των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.4 του ΠΔ.118/07 ΄Αρθρο 7° Δίκαιο- Δωσιδικία Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά ή διαφωνία μεταξύ του «Τελωνείου » και της «Αναδόχου» , που τυχόν θα προκύψει και θα αφορά στην εφαρμογή, την εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης ή γενικά στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, λύεται από τα δικαστήρια που καθίστανται αποκλειστικά αρμόδια. Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας σύμβασης, ισχύουν και όλοι οι όροι που αναφέρονται στην απόφαση ανάθεσης και στην προσφορά της Επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι όροι της παρούσας σύμβασης, εφόσον δεν αντίκειται στην ισχύουσα Νομοθεσία. Εκτός από τα παραπάνω, ισχύουν γενικά και όλες οι κείμενες διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αν η παράλειψη

-- 2 of 3 --

αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανώτερη βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Ούτε η «Ανάδοχος» ούτε το «Τελωνείο» εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει τη σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ετέρου μέρους.Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή που επέδειξε κάθε ένας, των συμβαλλομένων στην επιβολή της τήρησης όρου της σύμβασης από τον άλλο συμβαλλόμενο, δεν αποτελεί, ούτε θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση, ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη σύμβαση δικαίωμα του ενδιαφερομένου. Κυρώσεις Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί, από την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής του Τελωνείου, πλημμελής εκτέλεση των εργασιών το «Τελωνείο» έχει το δικαίωμα να περικόψει ποσοστό όχι μικρότερο του 10% της αμοιβής ή να καταγγείλει τη παρούσα σύμβαση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που η «Ανάδοχος» κατά την εκτέλεση της εργολαβικής εργασίας δεν συμμορφωθεί ακριβώς με τα οριζόμενα από τη σύμβαση ή εάν απορριφθεί οριστικά η εκτελεσθείσα εργασία από την αρμόδια επιτροπή, εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις οι διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών. Η παρούσα σύμβαση μετά την ανάγνωση και βεβαίωσή της υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα από τα οποία το ένα κατατίθεται στην Υ.Δ.Ε. ως δικαιολογητικό πληρωμής, το δεύτερο λαμβάνει η «Ανάδοχος» και το τρίτο παραμένει στο «Τελωνείο». ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Ανάδοχο Για το Τελωνείο

-- 3 of 3 --