2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1 2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 158.730,49€ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ», προϋπολογισμού 1.158.529,52€ (με Φ.Π.Α.) Στην Πάτρα σήμερα, την 7η του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη, στα Γραφεία του Δήμου, (Μαιζώνος 108, τηλ. 2610-966270,2610-966213 FAX 2610-966311 ) οι κατωτέρω υπογράφο- ντες: α. Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων, ενεργών στην προκειμένη περίπτωση ως εκ- πρόσωπος του Δήμου Πατρέων [ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΚΤΕ)] κατά την παρ.2 (1) του άρ- θρου 2 του Ν.4412/16 αφενός, και κατόπιν της απόφασης με αριθμό 599/10-08-2021 (Α- ΔΑ: 6ΝΨΥΩΞΙ-2ΑΒ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας και αφ΄ ετέρου, β. η ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Χρυσούλα Ανδριοπούλου, με έδρα την Πάτρα (Παπαφλέσσα 31-33, ΤΚ 26222, τηλ/fax.: 2610 342794/261,340118, Α.Φ.Μ.: 999781826 Δ.Ο.Υ. Γ΄ Πατρών) ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ Τα ακόλουθα : (1) Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, καλούμενος στο εξής ΕΡΓΟ- ΔΟΤΗΣ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του Ν.4412/16. β. Την υπ’ αρίθμ. 53899/26-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΗΩΠΩΞΙ-35Δ & ΑΔΑΜ: 18SYMV003494243 2018-07-27) σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της Α- ΝΟΔΟ Α.Τ.Ε. νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Χρυσούλα Ανδριοπούλου γ. Την υπ’ αρίθμ. 45163/30-09-2020 (ΑΔΑ:6ΛΓΥΩΞΙ-ΥΚΟ & ΑΔΑΜ: 20SYMV007399477 2020-09-30) 1η Συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της ΑΝΟΔΟ Α.Τ.Ε. νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Χρυσούλα Ανδριοπούλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 07/12/2021 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ.: 78174 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

-- 1 of 4 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2 δ. Την υπ’ αρίθμ. 1.325/411Β/08-02-2021 (AΔΑ:6Θ0ΧΩΞΙ-ΕΘΜ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε και δεσμεύτηκε πίστωση 352.000,00 € σε βά- ρος του Κ.Α 70.01-7331.00017 του προϋπολογισμού 2021 ε. Την απόφαση 599/10-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΨΥΩΞΙ-2ΑΒ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στ. Την υπ΄αρίθμ. 145/28-7-2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημο- σίων Έργων της Π.Δ.Ε. για την έγκριση της σύναψης 2ης Συμπληρωματικής Σύμβα- σης του έργου. ζ. Ότι η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου αντιστοιχεί σε ποσοστό 49,51% και δεν υπερβαίνει το 50% του ποσού της αρχικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 η. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου. θ. Τα στοιχεία της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που αναλύεται ως εξής: Δαπάνη εργασιών με ΓΕ και ΟΕ: 116.139,67 Ευρώ Απρόβλεπτα 9.541,00 Ευρώ Απολογιστικές εργασίες: 2.327,79 Ευρώ MEΡIKO ΣΥΝΟΛΟ 128.008,46 Ευρώ ΦΠΑ (24%) 30.722,03 Ευρώ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 158.730,49 Ευρώ ΑΝΑΘΕΤΕΙ Στη δεύτερη των συμβαλλομένων ΑΝΟΔΟ Α.Τ.Ε νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Χρυ- σούλα Ανδριοπούλου, καλούμενη εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ», Η ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Χρυσούλα Ανδριοπούλου, απο- δέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου και σύμφωνα με τα ακόλουθα : i. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο. ii. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυ- ξη. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υπο- χρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚτΕ. iii. Τα στοιχεία της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως φαίνεται στον πίνακα του ανωτέρω εδαφίου (1).θ της παρούσας σύμβασης. iv. Την απόφαση 599/10-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΨΥΩΞΙ-2ΑΒ) της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης μετά από την υπ΄αρίθμ 145/28-7-2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Π.Δ.Ε. και ειδικότερα τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της

-- 2 of 4 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 3 (2) Η ΔΕΥΤΕΡΗ των συμβαλλομένων ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε νόμιμα εκπροσωπούμενη από την κα Χρυσούλα Ανδριοπούλου αφού έλαβε υπόψη της άπαντα τα ανωτέρω ΔΗΛΩΝΕΙ α. Ότι η υπογραφή της στην παρούσα 2η Συμπληρωματική Σύμβαση τη δεσμεύει απο- λύτως ως ανάδοχο του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ» και ότι δεν δικαιούνται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη. β. Ότι η ανάδοχος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμ- βατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα εφαρμόσει σε συν- δυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις του Ν. 4412/16, και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο. γ. Ότι η ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντο- λές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών. δ. Ότι η ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στη ΓΣΥ και την ΕΣΥ και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενη- μέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμ- βατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικο- νομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου. ε. Ότι η ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργο- ταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προ- κληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υπο- χρεώσεών του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώ- ρων. στ. Ότι η ανάδοχος είναι η μόνη και αποκλειστική υπεύθυνη για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατα- σκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών. ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και α- κριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτη- σης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανε- πιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης. (3) Ακολούθως η δεύτερη των συμβαλλομένων κατέθεσε: α. την κάτωθι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης ίση με το 5% επί του συμβατικού ποσού (άνευ ΦΠΑ) της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου η οποία εκδόθηκε υπέρ της "ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε" Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝIA ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) 1 e-130455 16/11/2021 ΤΜΕΔΕ 6.400,42 Σύνολο: 6.400,42

-- 3 of 4 --

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 4 Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με το άρθρο 17 της σχε- τικής Διακήρυξης. β. Την από 17/11/2021 δήλωση της νόμιμης εκπροσώπου της αναδόχου Α.Τ.Ε κα Χρυσούλας Ανδριοπούλου περί ορισμού ως αντικλήτου της, τον κ. Γεώργιο Αν- δριόπουλο καθώς και την από 17/11/2021 δήλωση αυτoύ περί αποδοχής του ορι- σμού του. γ. Το υπ΄ αρίθμ. Σ14/20014106 ασφαλιστήριο συμβόλαιο του έργου της ασφαλιστικής εταιρίας "ΑLIANZ", το οποίο ισχύει από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης. δ. Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά συμμετοχής που προσκομίσθηκαν στο διαγωνισμό και που έχει τυχόν λήξει η ισχύς τους μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρού- σας σύμβασης (4) Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο άρθρο 12 της Διακήρυξης και στην ΕΣΥ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει κα- θοριστεί σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες με ημερομηνία έναρξης από την ημέρα υπογρα- φής της παρούσας σύμβασης. (5) Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (07/12/2021), αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου. (6) Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης και το άρθρο 152 του Ν.4412/16 (7) Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη. (8) Για κάθε διαφορά ή οποία θα προκύψει εκ των όρων της παρούσας σύμβασης αποκλει- στικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Πατρών. Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμ- βαλλομένους σε τέσσερα (4) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία ένα (1) παρέλαβε ο δεύ- τερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Πάτρα, 07/12/2021 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ο Δήμαρχος Η Νόμιμος Εκπρόσωπος της "ΑΝΟΔΟΣ" Α.Τ.Ε ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

-- 4 of 4 --