ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 2018.

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ. 1933 / 02-03-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( Κατασκευής περιπτέρου) Στην Ρόδο σήμερα 02/03/2018, ημέρα Παρασκευή του έτους 2018, οι υπογράφοντες, την παρούσα αφενός το Ν.Π.∆.∆. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Σύρο, Πλ. Τσιροπινά, Τ.Κ 85131, με Α.Φ.Μ. 998225768 και ∆.Ο.Υ. Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κο Χατζημάρκο Γεώργιο (στο εξής καλουμένης «Αναθέτουσα Αρχή»), και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ∆ΕΛΤΑ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ που εδρεύει στην ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΣΗΤΕΙΑΣ 8 & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, Τ.Κ.14451, τηλ. 2102117676 φαξ 2102117677, με Α.Φ.Μ. 094420370 & ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ∆ΕΡΙΖΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ, που θα αποκαλείται στο εξής για λόγους συντομίας Ανάδοχος, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και με το από 30/06/12 Πρακτικό του ∆.Σ. , Αφού έλαβαν υπόψη τους: 1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 2. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 3. το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 4. τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 5. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 6. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 8. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

-- 1 of 15 --

2 10. Το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού, που κατακυρώθηκε οριστικά και εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ. 104/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ∆ΕΛΤΑ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ δεύτερη συμβαλλόμενη, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. 50904/12-12-2018 αναλυτικής προκήρυξης και με βάση την προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία αυτή.(«απόφαση κατακύρωσης») 11. Τον έλεγχο νομιμότητας της με αριθ. 104/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΝΑΙ (ΑΔΑ : ΨΘΘΡΟΡ1Ι-066). 12. Τις με αριθ. 09/2018 (ΑΔΑ : Ω3ΞΒ7ΛΞ-ΒΙ6) και 17/2018 (ΑΔΑ : ΩΧΑΠ7ΛΞ-Υ73) αποφάσεις Οικ. επιτροπής για την έγκριση διάθεσης πίστωσης εντός του 2018 για τα Δωδ/σα και τις Κυκλάδες αντίστοιχα για την υλοποίηση του διαγωνισμού κατασκευής περιπτέρου για την έκθεση ΙΤΒ Βερολίνου 2018. 13. Τις με αρ. πρωτ. 567/29-01-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δωδ/σου (με ΑΔΑ: 6ΚΝΜ7ΛΞ-ΧΓΗ ) και την με αρ. πρωτ. 677/23-01-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Κυκλάδων (με ΑΔΑ: ΩΣ5Υ7ΛΞ-Η0Χ . ) του οικ. έτους 2018 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία Δωδ/σου και Κυκλάδων αντίστοιχα συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάθεση στην ανάδοχο του έργου , της κατασκευής, της παροχής του πάσης φύσεως εξοπλισμού ,της διακόσμησης στη έκθεση ΙΤΒ 2018 στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 07 έως 11 Μαρτίου 2018 στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έτσι όπως περιγράφεται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 50904 /12-12- 2017 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, στην παρούσα σύμβαση και στην προσφορά της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο σώμα της παρούσας. 2. Η ανάδοχος αναλαμβάνει, μετά το πέρας της έκθεσης, της ανάληψης των υλικών της κατασκευής και του εξοπλισμού του περιπτέρου από τον εκθεσιακό χώρο. 5. Το περίπτερο στη έκθεση ΙΤΒ στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 07 έως 11 Μαρτίου 2018 στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ. θα καταλαμβάνει επιφάνεια 288 τ.μ. πρέπει να προβλέπει όσα περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να εκτελέσει τα ακόλουθα: Το περίπτερο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις παρακάτω ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές: 1. ∆άπεδο: • Eίδος : ∆άπεδο, διαστάσεων 23.00 x12.50m. • Eπίστρωση : Πλάκες μελαμίνης πάχους 0.02m με όψη πατητής τσιμεντοκονίας, χρώματος γκρι. 2. ∆ομή : 1. Ξύλινη πέργκολα : Σκελετός από φυσικούς κορμούς στρογγυλούς και επικάλυψη από δύο (2) τμήματα λυγαριάς αποφλοιωμένης , διαστάσεων 23.00 x3.00m, συνολικής επιφάνειας. 138m2

-- 2 of 15 --

3 2. Toιχία αποθηκών-κεντρικό- πλευρικά: • Ξύλινη κατασκευή τοιχίου αποθήκης, 9.20x0.06x3.00m, 1τεμ. – ΜDF 16mm – λευκό πλαστικό χρώμα- ψηφιακές εφαρμογές στην όψη του τοιχίου . • Ξύλινη κατασκευή πλευρικού τοιχίου αποθήκης, 4.50x0.06x3.00m, 2τεμ. – ΜDF 16mm -– λευκό πλαστικό χρώμα, - ανοιγόμενη πόρτα με κλειδαριά, 2τεμ. • Ξύλινη κατασκευή τοιχίου αποθήκης LED WALL, 3.50x0.06x3.50m, 1τεμ,– ΜDF 16mm – ψηφιακές εφαρμογές στην όψη του τοιχίου. • Ξύλινη κατασκευή πλευρικού τοιχίου LED WALL, 1.00x0.06x3.50m, 2τεμ. – ΜDF 16mm -– λευκό πλαστικό χρώμα, - ανοιγόμενη πόρτα με κλειδαριά, 1τεμ. • Ξύλινη κατασκευή τοιχίου αποθήκης, 23.00x0.10x3.00m, 1τεμ. – ΜDF 16mm – λευκό πλαστικό χρώμα- ψηφιακές εφαρμογές στην όψη του τοιχίου . • Ξύλινη κατασκευή τοιχίου αποθήκης, 3.50x0.10x3.00m, 1τεμ. – ΜDF 16mm – λευκό πλαστικό χρώμα- ψηφιακές εφαρμογές στην εξωτερική όψη του τοιχίου . 3. Ύψος: Συνολικό τελικό ύψος κατασκευής 4.00 m. 4. Οροφή : Οροφή πέργκολας, επικάλυψη λυγαριά αποφλοιωμένη 138m2. 5. Bar: Ξύλινη γωνιακή κατασκευή , 3.50x2.30x1.10m , 1τεμ – Μελαμίνη 16mm με όψη πατητής τσιμεντοκονίας, χρώματος γκρι, με εσωτερικά ράφια και κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους. 6. Infodesk: Ξύλινη κατασκευή τύπου καφάσι 0.5m Χ 0.8m Χ 0.16 m , κατασκευασμένα από ξύλα παλέτας : 250 τεμάχια. 7. Πάγκοι: Ξύλινη γωνιακή κατασκευή , 3.95x0.80x0.45m , 2τεμ – MDF 16mm - λευκό πλαστικό χρώμα – χρήση καθιστικού. Τεμάχια 2 3. Φωτισμός – Ηλεκτρολογικά: 1. Γενικός : ΗQi/150W 2. Παροχές: Όλες οι απαραίτητες παροχές ρεύματος για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. H ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει την αποπληρωμή στην διοργανώτρια εταιρεία του κόστους κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τη χρήση των φωτιστικών σωμάτων ή οποιουδήποτε άλλου φωτιστικού σώματος και ηλεκτρικής συσκευής. 3. Την παροχή wi-fi για τουλάχιστον 50 συσκευές 4. Ένα πολύπριζο ανά δύο στάντ, ένα πολύπριζο ανά δύο τραπέζια Η ηλ. εγκατάσταση θα γίνει συμφώνα με τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας και τις απαιτήσεις του διοργανωτή. Προβλέπεται κεντρικός πίνακας διανομής στον αποθ. χώρο με ασφαλειοδιακόπτες ασφαλείας για αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 4. Ψηφιακές εκτυπώσεις - Επιγραφές: 1. 4.00x3.00m, 1τεμ. (τοιχίο αποθήκης - αυτοκόλλητο βινύλιο) 2. 4.00x3.00m, 1τεμ. (κεντρικό τοιχίο - αυτοκόλλητο βινύλιο) 3. 2.00x1.00m, 2τεμ. (πλευρικά τοιχία - αυτοκόλλητο βινύλιο) Τα εικαστικά που παρουσιάζονται στα σχέδια, είναι ενδεικτικά. Τα θέματα των ψηφιακών εκτυπώσεων θα δοθούν από τη ΠΝΑ σε ηλεκτρονική μορφή, με minimum ανάλυση 72dpi στο φυσικό τους μέγεθος. 5. Επίπλωση - Εξοπλισμός 5.1 Αιώρες κάθισμα (βλ.φωτό) τεμάχια 4 5.2 Παραδοσιακή καρέκλα καφενείου άβαφη ‘’Έμπωνας’’(βλ. φωτό) τεμάχια 66 5.3 Καλάθι καυτσούκ - ζεμπίλι (βλ. φωτό) τεμάχια 6 5.4 Βαρέλι μεγάλο (βλ. φωτό) τεμάχια 6

-- 3 of 15 --

4 5.5 Βαρέλι μικρό ( βλ.φωτό) τεμάχια 6 5.6 ∆οχείο φέτας μεγάλο (βλ. φωτό) τεμάχια 6 5.7 ∆οχείο φέτας μικρό ( βλ. φωτό) τεμάχια 6 5.8 Κοφίνι Η:0.70 ( βλ. φωτό) τεμάχια 2 5.9 Κουλούρα σχοινί τεμάχιο 1 5.10 Κουλούρα μικρή σύρμα τεμάχιο 1 5.11 Νταμιτζάνες (βλ. φωτό) τεμάχιο 2 5.12 Καφάσια 50Χ80X16 (βλ. σχεδιάγραμμα) τεμάχια 250 5.13 Σκαμπό χαμηλά με ψάθα (βλ. φωτό) τεμάχια 25 5.14 Βότσαλα απόχρωσης γκρι τεμάχια 100 5.15 Σκαμπό bamboo χαμηλά (βλ. φωτό) τεμάχια 12 5.16 Ταμπελάκια ξύλινα με βάση (βλ. σχεδιάγραμμα ) τεμάχια 30 5.17 Τραπέζια τύπου καφενείου 0.70x0.70m (βλ. φωτό - σχεδιάγραμμα) τεμάχια 3 5.18 Φραγκοσυκιές ( κομμένες χωρίς ρίζα ) ύψος 1,50-1,70μ τεμάχια 6 5.20 Στερλίτσιες μπανάνα ύψος 2,00 μ τεμάχια 6 5.21 Φύλλα φραγκοσυκιάς τεμάχια 40 5.23 Κολοκύθες ξερές (βλ. φωτό) τεμάχια 20 5.24 Τσουβάλι μικρό (βλ. φωτό) τεμάχια 25 5.25 Τσουβάλι μεγάλο (βλ. φωτό) (40X60) τεμάχια 20 5.26 Σταντ τροχήλατο για ρούχα κρεμαστά (βλ. φωτό) τεμάχια 2 5.27 Κρεμάστρες ρούχων τεμάχια 50 5.28 Πετσέτα φαγητού λευκή 0,50χ0,50 (βλ. φωτό) τεμάχια 10 5.29 Ράφια τύπου dexion 2,00Χ2,00 τεμάχια 2 5.30 Χαλί Φ200 JUTE (φυσικό) (βλ, φωτό) τεμάχια 4 5.32 Κουρελού (βλ.φωτό) 0,80ΜΧ4,00Μ τεμάχιο 1 5.33 Κουρελού (βλ.φωτό) 0,80ΜΧ2,75Μ τεμάχιο 1 5.34 Κουρελού (βλ.φωτό) 2,20ΜΧ2,00Μ τεμάχιο 1 5.35 Κουρελού (βλ.φωτό) 0,80ΜΧ1,30Μ τεμάχιο 1 5.36 Τραπέζι ξύλινο 2,00μΧ0,90Μ (βλ. σχεδιάγραμμα) τεμάχια 2

-- 4 of 15 --

5 5.37 Πάγκος ξύλινος 1,80ΜΧ0,40Μ Η: 0,45Μ (βλ.σχεδιάγραμμα) τεμάχια 4 5.38 Κρεμάστρα ξύλινη 1,50ΜΧ0,40Μ τεμάχια 1 5.39 Εσωτερικό μαξιλάρι 60Χ60 τεμάχια 24 5.40 Εσωτερικό μαξιλάρι 50Χ75 τεμάχια 6 5.41 Εσωτερικό μαξιλάρι 40Χ60 τεμάχια 12 5.42 Κάλυμμα μαξιλαριου τύπου υφαντό 60Χ60 (βλ. φωτό) τεμάχια 24 5.43 Κάλυμμα μαξιλαριου τύπου υφαντό 50Χ75 (βλ. φωτό) τεμάχια 6 5.44 Κάλυμμα μαξιλαριου τύπου υφαντό 40Χ60 (βλ. φωτό) τεμάχια 12 5.47 Φωτιστικό κρεμαστό ψάθα 0,40ΜΧ0,60Μ ( βλ.φωτό) τεμάχια 4 5.48 Φωτιστικό κρεμαστό ψάθα 0,40ΜΧ0,70Μ ( βλ.φωτό) τεμάχια 4 5.49 Φωτιστικό κρεμαστό ψάθα 0,40ΜΧ0,70Μ ( βλ.φωτό) τεμάχια 4 5.50 Φωτιστικό μεταλλικό παλαιωμένο (βλ. φωτό) τεμάχια 11 5.51 Καλάθι ψάθινο 0,65ΜΧ0,60Μ (βλ. φωτό) τεμάχια 6 5.52 Κασπό τερακότα (βλ.φωτό) τεμάχια 6 5.53 Μπώλ κεραμικό καφέ σκούρο 0,13ΜΧ0,08 (βλ.φωτό) τεμάχια 12 5.54 Μπώλ κεραμικό καφέ σκούρο 0,07ΜΧ0,04 (βλ.φωτό) τεμάχια 24 5.53 Μπώλ κεραμικό καφέ σκούρο 0,10ΜΧ0,125 (βλ.φωτό) τεμάχια 12 5.54 Σετ καλάθια μαύρα ψάθινα (βλ.φωτό) τεμάχια 2 5.55 Κούπα εμαγιέ μαύρη (βλ.φωτό) τεμάχια 10 5.56 Κούπα εμαγιέ άσπρη (βλ.φωτό) τεμάχια 10 5.57 Πιάτο εμαγιέ μαύρο (βλ.φωτό) τεμάχια 10 5.58 Πιάτο εμαγιέ άσπρο (βλ.φωτό) τεμάχια 10 5.59 ∆ίσκος μεταλλικός (τσίγκινος) στργγυλός (βλ.φωτό) τεμάχια 4 5.60 ∆ίσκος μεταλλικός (βλ.φωτό) τεμάχια 4 5.61 Βάζο γυάλινο μικρό (βλ.φωτό) τεμάχια 10 5.62 Βάζο γυάλινο μεγάλο (βλ.φωτό) τεμάχια 10 5.63 Τενεκές λαδιού (βλ. φωτό) τεμάχια 2 5.64 . Γραφεία 70Χ1.40 (βλ. φώτο - σχεδιάγραμμα ) τεμάχια 15 5.65 Σκαμπό Μπαρ (βλ. φωτό - σχεδιάγραμμα) τεμάχια 10

-- 5 of 15 --

6 5.66 Βιβλιοθήκη ∆ιαχωριστικά (βλ. φώτο - σχεδιάγραμμα) τεμάχια 8 5.67 Πόρτες λευκές με τζάμι (βλ.φωτό) τεμάχια 5 5.68 Κοφίνια ( με ντουί και λάμπα κρεμασμένα ανάποδα για φωτιστικό) 40Χ60 τεμάχια 10 5.69 Κοφίνια( με ντουί και λάμπα κρεμασμένα ανάποδα για φωτιστικό) 50Χ70 τεμάχια 20 5.70 Κοφίνια( με ντουί και λάμπα κρεμασμένα ανάποδα για φωτιστικό) 30Χ50 τεμάχια 10 5.71 Ψάθινα Καπέλα γήινων αποχρώσεων τεμάχια 20 5.72 Καλόγεροι τεμάχια 10 6. Εξοπλισμός Κουζίνας-Μπάρ 6.1 Ψυγεία 90Lt τεμάχια 4 6.2 ∆ιπλός νεροχύτης στο bar τεμάχια 1 7. Υπηρεσίες Catering Ο ανάδοχος θα αναλάβει τις υπηρεσίες catering για όλες τις ημέρες διεξαγωγής της τουριστικής έκθεσης. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα παρέχει τα εξής: 7.1 Προσωπικό δύο ατόμων, που μιλούν Ελληνικά και Γερμανικά, και καλύπτονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγιεινής, και τα οποία θα φροντίζουν για το catering εργαζόμενοι από τις 8.30 το πρωί έως τις 18.30 μ.μ., για τις πέντε ημέρες της έκθεσης, 7 έως και 11 Μαρτίου 2018. Ο ανάδοχος με εκπρόσωπό του θα καλύπτει το συντονισμό του προσωπικού του τμήματος τροφοδοσίας και θα εποπτεύει συνολικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Το προσωπικό θα φροντίσει για την παροχή υπηρεσιών catering στους επισκέπτες, καθώς και τυχόν αξιωματούχους και VIPS που ενδεχόμενα θα προσκληθούν. 7.2 Ο ανάδοχος καλύπτει την ασφάλιση αστικής ευθύνης, ευθύνης του εργοδότη, εθνική ασφάλιση και τους φόρους που καταβάλλονται για το προσωπικό, εκτιμήσεων κινδύνου, HACCP κ.λπ. ∆ιαθέτει επίσης όλες τις σχετικές πιστοποιήσεις για θέματα υγιεινής που απαιτούνται από την Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων της Γερμανίας. 7.3 Ροφήματα: ελληνικό καφέ, καφέ εσπρέσο, καφέ φίλτρου, χυμούς (πορτοκαλιού, χυμός μήλου, βυσσινάδες), νερό, σε απεριόριστες ποσότητες. 7.4 Τρόφιμα: λουκούμια Σύρου, διάφορα μπισκότα, κριτσίνια σουσαμιού, τσουρέκια, τυρί γραβιέρα, κρουτόν, επιλογή από ξηρούς καρπούς, παστέλι ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Όλα τα προαναφερόμενα είδη θα έχουν παραγγελθεί σε εύθετο χρόνο, από περιοχές εντός των γεωγραφικών ορίων της Π.Ν.Α.. 7.5 Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει τις μηχανές καφέ, εσπρέσο και σκεύη εστίασης (μπρίκια, βραστήρα ζεστού νερού), όλα τα αναλώσιμα που απαιτούνται, όπως ζάχαρη, γάλα, πλαστικά ποτήρια, χαρτοπετσέτες, κουτί πρώτων βοηθειών και οτιδήποτε αφορά στη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με αλλεργίες. Μετά το πέρας της πρώτης μέρας, ο ανάδοχος μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές ή βελτιώσεις, εφόσον αυτό απαιτείται, για τις επόμενες ημέρες, ύστερα από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή.

-- 6 of 15 --

7 8. Προμήθεια Προωθητικών Αναμνηστικών ∆ώρων Ο ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια USB 4GB καθώς και αναμνηστικών δώρων ειδών γραφικής ύλης με το λογότυπο της ΠΝΑ, ως προωθητικό υλικό, για την προβολή των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεθνή τουριστική έκθεση ΙΤΒ 2018, τα οποία θα διανέμονται στους επισκέπτες, σε δημοσιογράφους και τουριστικούς πράκτορες. Προδιαγραφές POST - IT/Sticky Notes Εξώφυλλο Φύλλα Σελιδοδείκτες 105x80 mm 350 g/m2 Velvet, Printed in 4/0 colours + foil lamination 100x75 mm, 50 sheets self adhesive, 80 gsm, Printed in 1/0 color 50x75 mm, 25 sheets self adhesive, 80 gsm, Printed in 1/0 color 5x20 sheets pagemarker neon 1.000 τεμάχια Προδιαγραφές USB 4GB • Σχήμα: 8,6 cm W X 5,4 cm H X 0,3 cm D • Εκτύπωση: 4χρωμη, επιφάνεια εκτύπωσης: 80mm X 50mm • 1.000 τεμάχια • Εισαγωγή δεδομένων (τα αρχεία θα δοθούν από τις υπηρεσίες της Π.Ν.Α) Προδιαγραφές Στυλό • ∆ιαστάσεις: 1,3 cm WX 14 cm H • Υλικό: Πλαστικό, Mελάνι μπλε, • Επιφάνεια εκτύπωσης 15mm x 50mm, 1 χρώμα εκτύπωση, • Χρώματα λευκό, κροκί, κόκκινο, γαλάζιο, ροζ, μωβ, πορτοκαλί, πράσινο, μπλε, λαχανί, μωβ. • 1.000 τεμάχια Προδιαγραφές Μολύβια • ∆ιαστάσεις 0,7 cm WX 19,1 cm H • Υλικό Ξύλο, Επιφάνεια εκτύπωσης 20 mm W X 80 mm H, 1 χρώμα εκτύπωση • Χρώματα: Λευκό, πορτοκαλί, μπλε. • 1.000 τεμάχια Η παράδοση των ανωτέρω θα γίνει στο εκθεσιακό περίπτερο της Π.Ν.Α στο Βερολίνο, μια ημέρα πριν την έναρξη της διεθνούς τουριστικής έκθεσης ΙΤΒ 2018, ήτοι στις 6 Μαρτίου 2018 και σε κάθε περίπτωση πριν τις 15.00 μ.μ. 9. Προμήθεια Τοπικών Προϊόντων

-- 7 of 15 --

8 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια τοπικών προϊόντων από τα νησιά της Π.Ν.Α για την διακόσμηση των καφασιών και του εκθεσιακού περιπτέρου εν γένει. Τα κατωτέρω προϊόντα θα πρέπει απαραιτήτως να είναι συσκευασμένα ανά τεμάχιο. 9.1 Λουκούμια Σύρου τουλάχιστον 150 gr η συσκευασία 20 τεμάχια 9.2 Χαλβαδόπιτες Σύρου 30 τεμάχια 9.3 Μελεκούνια Ρόδου 300 τεμάχια 9.4 Φάβα Σαντορίνης τουλάχιστον 200 gr η συσκευασία 20 τεμάχια 9.5 Σάλτσα Τομάτας Σαντορίνης τουλάχιστον 200 gr η συσκευασία 20 τεμάχια 9.6 Παξιμάδια Αστυπάλαιας τουλάχιστον 200 gr η συσκευασία 20 τεμάχια 9.7 Παραδοσιακά Παξιμάδια Καρπάθου τουλάχιστον 200 gr η συσκευασία 20 τεμάχια 9.8 Μέλι από νησιά των Κυκλάδων τουλάχιστον 200 gr η συσκευασία 10 τεμάχια 9.9 Μέλι από νησιά των ∆ωδεκανήσων τουλάχιστον 200 gr η συσκευασία 10 τεμάχια 9.10 Γλυκό του Κουταλιού Τοματάκι από την Κω τουλάχιστον 200 gr η συσκευασία 10 τεμάχια 9.11 Μαρμελάδες από νησιά της Π.Ν.Α τουλάχιστον 200 gr η συσκευασία 20 τεμάχια 9.12 Πατάτες Νάξου 10 κιλά 9.13 Χειροποίητα Σαπούνια από νησιά της Π.Ν.Α 30 τεμάχια 9.14 Σφουγγάρια Καλύμνου 40 τεμάχια 9.15 Ψημένη Ρακή Αμοργού τουλάχιστον 500ml η φιάλη 10 φιάλες 9.16 Λευκός Οίνος από νησιά της Π.Ν.Α (κυρίως από τη Σαντορίνη, την Πάρο, την Ρόδο και την Κω) τουλάχιστον 500ml η φιάλη 20 φιάλες 9.17 Μπισκότα Βελανιδιού Κέας τουλάχιστον 100 gr η συσκευασία 10 τεμάχια 9.18 Κηραλοιφή από νησιά της Π.Ν.Α 10 τεμάχια 9.19 Αποξηραμένα Βότανα και Μυρωδικά από νησιά της Π.Ν.Α 30 τεμάχια 9.20 Ελιές από νησιά της Π.Ν.Α τουλάχιστον 150 gr η γυάλινη συσκευασία 10 τεμάχια 10. Οπτικοακουστικός Εξοπλισμός 1. LED WALL 3.50x3.50m, 2τεμ. (free standing) 2. LED WALL 23.50x1.75m, 1τεμ. (ανάρτηση από οροφή στην πρόσοψη του περιπτέρου) Ο ανάδοχος θα αναλάβει να προσαρμόσει δυο βίντεο που θα του δοθούν από την υπηρεσία της Π.Ν.Α. ούτως ώστε να καταστούν συμβατά με τις ανωτέρω προδιαγραφές των οθονών.

-- 8 of 15 --

9 11. Παράδοση Περιπτέρου Το περίπτερο θα παραδοθεί καθ΄ όλα έτοιμο την παραμονή έναρξης της έκθεσης αλλά η ανάδοχος εταιρία θα πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον επιβλέποντα αρχιτέκτονα ο οποίος θα επιβλέπει από την ημέρα ανάληψης του διαγωνισμού, έως και την παράδοση, όλες τις εργασίες. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την καθημερινή καθαριότητα του περιπτέρου καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης (7,8,9 και 10 Μαρτίου 2018), μετά τις 18.30 μ.μ καθημερινά. Για οποιαδήποτε διαφορετική ημερομηνία παραλαβής θα πρέπει να γίνει γραπτώς με την υπογραφή του συμφωνητικού. Το περίπτερο θα παραδοθεί καθαρισμένο. 12. Τεχνική Υποστήριξη Στη διάρκεια της έκθεσης προσωπικό της αναδόχου εταιρίας θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο, για οποιοδήποτε τεχνική υποστήριξη. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό της υποβληθείσας οικονομικής του προσφοράς, η οποία προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το ακριβές Συμβατικό Τίμημα, προκύπτει αναλυτικά εκ του παρακάτω πίνακα. Οι πληρωμές του Αναδόχου γίνονται σε ευρώ. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται τυχόν αμοιβές τρίτων, αμοιβές του προσωπικού του Αναδόχου, εισφορές στα οικεία Ασφαλιστικά Ταμεία και εν γένει οιοδήποτε κόστος, δαπάνη, έξοδο, αμοιβή, τέλος, φόρος, κλπ επιβαρυνθεί ο Ανάδοχος για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση του συμφωνούμενου με την παρούσα έργου. Δεν θα υπάρξει οιαδήποτε άλλη αμοιβή του αναδόχου ή τρίτων απασχοληθέντων υπ΄ αυτού ή όχι, ούτε πρόσθετη καταβολή σ΄ αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή για αμοιβή του και για τα έξοδα και τις επί μέρους εργασίες και γενικά για την εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως. 3. Η εκκαθάριση των λογαριασμών θα γίνεται με την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών, ήτοι των αποδεικτικών εγγράφων για την γενόμενη κατασκευή και αποξήλωση του περιπτέρου. 4. Η πληρωμή του Τιμήματος του Έργου θα γίνεται ως εξής: Μέσω τραπεζικής κατάθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από τον Ανάδοχο. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ ΑΕΠΠ, πλέον Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της ΑΕΠΠ, πλέον Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου  0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Υπέρ ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου  Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος 8% για παροχή υπηρεσίας ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1. Το τμήμα του Έργου που αφορά στη κατασκευή του περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση ΙΤΒ στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ η οποία θα πραγματοποιηθεί από 07 έως 11 Μαρτίου 2018 στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ θα παραδοθεί από τον Ανάδοχο στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Η λειτουργία του Περιπτέρου θα υποστηριχθεί τεχνικά κατά τη διάρκεια της έκθεσης. 3. Το Περίπτερο θα αποξηλωθεί, με ευθύνη του Αναδόχου, αμέσως μετά τη λήξη της έκθεσης και εντός τυχόν προθεσμίας της διοργανώτριας εταιρείας και του εκθεσιακού κέντρου για τις εργασίες αυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό της έκθεσης.

-- 9 of 15 --

10 4. Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς καμία αξίωση του Αναδόχου, με την πάροδο του προαναφερθέντος χρόνου. Σε περίπτωση που η ποσοτική ή/και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων δεν κριθεί αποδεκτή από την Επιτροπή Παραλαβής του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο οποιεσδήποτε αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες έως και την τελική έγκρισή του από την ανωτέρω Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η καλή εκτέλεση του έργου της παρούσας θα πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής του περιπτέρου που θα συσταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, και η οποία θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατασκευή του περιπτέρου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Για την επιβολή ποινικών ρητρών ισχύει το άρθρο 24 της προκήρυξης. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου θα ισχύσει το άρθρο 24 της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 8 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Ρητώς ορίζεται ότι οποιαδήποτε τυχόν ανατίμηση ή υποτίμηση του ΕΥΡΩ έναντι των ξένων νομισμάτων δεν θα επιδρά στις τιμές με τις οποίες έγινε η κατακύρωση του διαγωνισμού, οι οποίες και θα παραμείνουν αμετάβλητες για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, του Αναδόχου παραιτουμένου της εφαρμογής των άρθρων 200,288 και 388 του Αστικού Κώδικα. Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, δεν είναι δε δυνατόν να αυξομειωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία . ΑΡΘΡΟ 9 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης την υπ’ αρ. 044/7077556 εγγυητική επιστολή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ , ποσού € εννιά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ένα ευρώ (9.361,00 €), το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. 2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα παραμείνει κατατεθειμένη στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και θα επιστραφεί στην αντισυμβαλλόμενη εταιρεία μετά την υποβολή, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, του πρακτικού καλής εκτέλεσης της κατασκευής και αποξήλωσης του περιπτέρου στις πιο πάνω εκθέσεις, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσης, και υπό τον όρο να μην υπάρχουν γενικά αξιώσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά του αναδόχου από την εκτέλεση της παρούσας. 3. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας, υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του αναδόχου, και να απαιτήσει αποζημίωση από τον ανάδοχο για κάθε είδους θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο10 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

-- 10 of 15 --

11 1. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι της «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» για την άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, η οποία θα είναι σύμφωνη με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τους όρους της υπ’αρ. 50904/12-12-2017 Διακήρυξης και της παρούσας σύμβασης. Με το έργο του οφείλει να εξασφαλίζει την ποιότητα της παρουσίας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και των εκθετών στην παραπάνω στη έκθεση ΙΤΒ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 07 έως 11 Μαρτίου 2018 στο ΒΕΡΟΛΙΝΟ όσο και την νομιμότητα της, άλλως, ενδέχεται να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής κατά την αδέσμευτη κρίση της, η εγγύηση της καλής εκτέλεσης ως ποινική ρήτρα υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του αναδόχου, ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον σε πλήρη αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε είδος ζημίας ήθελε υποστεί, κατά τα προβλεπόμενα και στο άρθρο 9 ανωτέρω. 2. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει η Αναθέτουσα Αρχή έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνομένου αποκλειστικά με κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π. υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος υπέχει έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία της, αν ο τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά αυτής και επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του από αυτήν. Παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ αυτής σε οποιαδήποτε σχετική δίκη και να της καταβάλει όλες τις σχετικές δικαστικές δαπάνες. 3. Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και για οποιαδήποτε ζημία, σε πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την εκτέλεση της παρούσας συμβάσεως ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε βάρος οιουδήποτε τρίτου. Παράβαση οιασδήποτε των ανωτέρω υποχρεώσεων του αναδόχου θα επιφέρει σε βάρος του την καταγγελία της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή, την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την αποκατάσταση από τον ανάδοχο κάθε ζημίας. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του αναδόχου πέραν αυτών που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση. 5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμβάλλεται με τους υπεργολάβους που έχει περιλάβει δεσμευτικά στις αρχικές προτάσεις του. Εάν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί η αντικατάσταση κάποιου από τους αρχικά προβλεπόμενους υπεργολάβους, αυτή θα πραγματοποιείται μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή και την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου της. 6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα προς τις διοργανώτριες εταιρείες της παραπάνω Διεθνούς Έκθεσης, όλα τα απαραίτητα έγγραφα και φόρμες που αφορούν στην συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην χορήγηση άδειας των κατασκευαστών για ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, μεταφορές, καταλληλότητα υλικών κ.λπ. δεόντως συμπληρωμένα. ΑΡΘΡΟ 11 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 2. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 3. Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 4. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως το έργο που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της Διακήρυξης.

-- 11 of 15 --

12 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εμπρόθεσμη και άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης. 7. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση της τυχόν αναφερόμενης στην προσφορά του, ομάδας έργου, που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι τα μέλη της θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή τα εκάστοτε υποδεικνυόμενα από αυτήν πρόσωπα. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της ομάδας έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων εντός της προθεσμίας που θα του τάξει προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή. 8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΝΑΣΤΟΛΗ- ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει αζημίως την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου της παρούσας σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση στον ανάδοχο. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της, καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών του υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Οφείλει ωστόσο να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για περιορισμό τυχόν δαπανών, είτε του ιδίου είτε της Αναθέτουσας Αρχής. 2. Πέραν των λοιπών ρητώς αναφερόμενων στην παρούσα περιπτώσεων και λόγων καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει και να λύσει οποτεδήποτε τη σύμβαση με τον ανάδοχο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της και ανεξαρτήτως της εκ μέρους του παράβασης ή μη συμβατικών υποχρεώσεων ή συνδρομής ή μη υπαιτιότητας του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος, πέραν της αμοιβής για το έργο, υπηρεσία ή προμήθεια που έχει εκτελέσει εμπροθέσμως και προσηκόντως μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός εάν το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής αποφασίσει την καταβολή εύλογης αποζημίωσης. 3. Σε περίπτωση θανάτου, περιορισμού κατά οποιονδήποτε τρόπο της δικαιοπρακτικής ικανότητας ή πτώχευσης του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, καθώς και σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση του αναδόχου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως από της επελεύσεως των ανωτέρω γεγονότων. 4. Σε περίπτωση που ένα εκ των γεγονότων της προηγουμένης παραγράφου επέλθει στο πρόσωπο ενός από τα μέλη, φυσικό ή νομικό, που απαρτίζουν τον ανάδοχο εφόσον είναι ένωση/κοινοπραξία, τότε, εάν μεν οι υποχρεώσεις οι απορρέουσες από τη σύμβαση μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της. Στην αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως. 5. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης των όρων της συμβάσεως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 6. Δεδομένου ότι όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις, η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από τον Ανάδοχο ή η μη εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής του εκ της παρούσας, θα συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων κατ΄ αυτού, περιλαμβανομένης και της έκπτωσης του Αναδόχου, της Αναθέτουσας Αρχής διατηρούσας κάθε δικαίωμά να αξιώσει και αποζημίωση της από τον Ανάδοχο για κάθε ζημία από τις παραπάνω περιπτώσεις. ΑΡΘΡΟ 13 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του Έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του Έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του.

-- 12 of 15 --

13 Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους, η εκτέλεση του Έργου θα συνεχίζεται από τον ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/ υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του Έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο ανάδοχος. 2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση ή/και υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης, θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Για κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση όσο και την ερμηνεία της παρούσας εφαρμόζονται οι όροι της από με αρ. 50904/12-12-2017 διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, οι κατακυρωτικές και λοιπές αποφάσεις της Εταιρείας ως αναθέτουσας αρχής, οι όροι της παρούσας σύμβασης ως και η προσφορά του αναδόχου και συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν.4412/2016 , όπως κάθε φορά ισχύουν. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά ή διένεξη που πιθανόν να προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, καθώς και κάθε αξίωση ή απαίτηση των συμβαλλομένων εκατέρωθεν, θα ρυθμίζεται καταρχήν φιλικά μεταξύ των μερών κατά την διάρκεια της ισχύος σύμβασης. Άλλως, θα εκδικάζεται και θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια Ρόδου, τα οποία οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν και δέχονται ως έχοντα αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των πιο πάνω αναφερομένων διαφορών και ενώπιον των οποίων η Αναθέτουσα Εταιρεία θα ενάγει ή ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζομένου σε κάθε περίπτωση του Ουσιαστικού και Δικονομικού Ελληνικού Δικαίου. ΑΡΘΡΟ 16 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΥ Ο ανάδοχος διορίζει αντίκλητο στην Αθήνα τον ΔΕΡΙΖΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ, στον οποίο θα γίνεται η επίδοση όλων των εξώδικων και διαδικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή οποιαδήποτε μεταβολή της διεύθυνσης του αντικλήτου. ΑΡΘΡΟ 17 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος "ανωτέρα βία" νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 2. Οσάκις ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. 3. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τότε που έλαβε χώρα.

-- 13 of 15 --

14 ΑΡΘΡΟ 18 Ρητά συμφωνείται και διευκρινίζεται ότι στην παρούσα σύμβαση έχουν εφαρμογή, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά σ’ αυτή, και όλοι οι μη διαδικαστικοί όροι της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού, στην οποία βασίζεται η παρούσα σύμβαση, οι όροι της σχετικής κατακυρωτικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, καθώς και η προσφορά του αναδόχου, όπως αυτή έγινε δεκτή. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αφού διάβασαν και βεβαίωσαν τη Σύμβαση αυτή, την υπογράφουν σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Από τα τρία όμοια πρωτότυπα, τα δύο έλαβε η «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» και το άλλο έλαβε η ΑΝΑΔΟΧΟΣ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» Για την Ανάδοχο Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

-- 14 of 15 --

15

-- 15 of 15 --