ΣΥΜΒΑΣΗ 12/2016 ΜΗΛΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας- Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας – Περιοχή Μεζούρλο) Σύμβαση 12/2016 μεταξύ του Π.Γ.Ν.Λ. – Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» και του κ. ΜΗΛΙΟΥ για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κρίσιμων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (50710000-2)» για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Λάρισας, ετήσιου συμβατικού τιμήματος € 23.100,00 πλέον Φ.Π.Α. ήτοι € 28.413,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

-- 1 of 11 --

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ Στη Λάρισα σήμερα την 20η Ιουλίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: αφενός ο Διοικητής, κ. Παναγιώτης Ι. Νάνος του εδρεύοντος στη Λάρισα (περιοχή Μεζούρλο) Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (στο εξής Π.Γ.Ν.Λ.), ο οποίος εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή νόμιμα το Π.Γ.Ν.Λ., που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου ο κ. Μήλιος Μ. Θεόδωρος – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Ε.Μ.Π. που εδρεύει στη Λάρισα (28ης Οκτωβρίου 49, ΤΚ 41223 – ΛΑΡΙΣΑ, τηλ.:2410534270 & φαξ: 2410551844), έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 045308980, υπάγεται στη ΔΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μήλιο Θεόδωρο, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (ιδιότητα), και που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο προμηθευτής», λαμβάνοντας υπόψη: 1. τη με αριθμό 42/2013 διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής για την ετήσια συντήρηση & επισκευή των κρίσιμων Η/Μ εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν.Λ. 2. την με αριθμό πρωτοκόλλου 4095/29.01.2014 προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης 3. τη με αριθμό 7/19ης/12.11.2015 (ΑΔΑ : 78Α0469060-ΔΝΞ) απόφαση της αναθέτουσας αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης στον ανάδοχο και 4. τη με αριθμό 20/1ης/20.01.2016 (ΑΔΑ: 6Σ8Θ469060-ΚΡΖ) απόφαση της αναθέτουσας αρχής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής που αφορούσε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους 5. τη με αριθμό Α136/16.03.2016 (ΑΔΑ : ΨΨΙΜ469060-ΑΒΓ) απόφαση του κου Διοικητή με επιμερισμό του συμβατικού ποσού στα έτη 2016 και 2017 6. τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2011/15.07.2016 (ΑΔΑ : 7ΙΛΕ469060-ΗΣΧ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Π.Γ.Ν.Λ. δαπάνης για το οικονομικό έτος 2016, , στον Κ.Α.Ε. 0887απ 7. τη με αριθμό Α391/14.07.2016 (ΑΔΑ : 6ΤΕΞ469060-2ΘΤ) απόφαση του κου Διοικητή 8. Το με αρ. 6/8η τακτική/28.06.2016 (ΑΔΑ: 7Ω48469060-Β5Χ) απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. του νοσοκομείου συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1. Ορισμοί Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση,

-- 2 of 11 --

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ αριθμός τηλεφώνου, φαξ, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή σχετικά με την υλοποίηση του έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: Η ετήσια συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων, όπως εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η επόμενη ημέρα της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επόμενη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η από 29.01.2014 προσφορά του αναδόχου προς την αναθέτουσα αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την υλοποίηση του έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής. Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη σύμβαση, β) τη διακήρυξη, γ) την προσφορά του αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του έργου. Άρθρο 2. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης Με την παρούσα η αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου της ετήσιας συντήρησης & επισκευής των κρίσιμων Η/Μ εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν.Λ.. Το έργο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου σε συνδυασμό με τους όρους της με αριθμό 42/2013 διακήρυξης και της με αριθμό 20/1ης/20.01.2016 (ΑΔΑ: 6Σ8Θ469060-ΚΡΖ) απόφασης κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής. Συγκεκριμένα η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την ετήσια συντήρηση & επισκευή των κάτωθι κρίσιμων Η/Μ εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται ευθύς αμέσως:

-- 3 of 11 --

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: Η μονάδα θερμικής απολύμανσης των λυμάτων των τμημάτων Πειραματοζώων και Λοιμωδών Νοσημάτων αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη: Δεξαμενές – Φρεάτια • Δοχείο συλλογής αποβλήτων • Απολυμαντής • Αναμίκτης • Δεξαμενή επεξεργασμένων • Φρεάτιο υπερχείλισης Στις υποχρεώσεις μου ως αναδόχου θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Καθαρισμός και απολύμανση των δεξαμενών δύο (2) φορές το χρόνο, στα πλαίσια της συντήρησης, αλλά και καθαρισμός και απολύμανση αυτών σε περίπτωση αντιμετώπισης βλάβης. Συστήματα σωληνώσεων • Σύστημα παροχής ατμού • Σύστημα παροχής κρύου νερού • Σύστημα παροχής πεπιεσμένου αέρα Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται τα εξής: Καθαρισμός και απολύμανση των δικτύων σε περίπτωση αντιμετώπισης βλάβης και αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος των ανωτέρω δικτύων σε περίπτωση βλάβης.  Έλεγχος καλής λειτουργίας των δικτύων δύο φορές το χρόνο για την αποφυγή διαρροών. Βάνες Κεντρική βάνα ατμού Βάνα πλήρωσης του απολυμαντή με απόβλητα Βάνα εξαέρωσης του απολυμαντή Βάνα εισαγωγής ατμού στον απολυμαντή Βάνα εισαγωγής κρύου νερού στον απολυμαντή Βάνα αποστράγγισης του απολυμαντή Βάνα εισαγωγής κρύου νερού στον αναμίκτη Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:  Έλεγχος καλής λειτουργίας των βανών δύο φορές το χρόνο και αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση βλάβης. Αντλίες – Συμπιεστές Μικροτεμαχιστής στο δοχείο συλλογής αποβλήτων Δύο αντλίες στη δεξαμενή επεξεργασμένων Μία αντλία στο φρεάτιο υπερχείλισης Ένας αεροσυμπιεστής Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:  Έλεγχος καλής λειτουργίας των αντλιών καθώς και του αεροσυμπιεστή δύο φορές το χρόνο, αντιμετώπιση βλάβης και αντικατάσταση αυτών, όποτε παραστεί ανάγκη. Ηλεκτρονικοί ελεγκτές Ένα PLC τύπου AID3 της εταιρείας Μικροανάλυσις

-- 4 of 11 --

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:  Έλεγχος καλής λειτουργίας του PLC δύο φορές το χρόνο και συντήρηση αυτού (καλιμπράρισμα οργάνων ένδειξης κ.λ.π.) Αισθητήρια Τέσσερα ηλεκτρόδια στάθμης στο δοχείο συλλογής αποβλήτων Ένα αναλογικό αισθητήριο στάθμης στον απολυμαντή Ένα αναλογικό αισθητήριο θερμοκρασίας στον αναμίκτη Επτά ηλεκτρόδια στάθμης στη δεξαμενή επεξεργασμένων Ένας φλοτεροδιακόπτης στο φρεάτιο υπερχείλισης για εκκίνηση – παύση alarm Ένας πρεσσοστάτης στον αεροσυμπιεστή Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται τα εξής:  Έλεγχος καλής λειτουργίας των παραπάνω αισθητηρίων, καθαρισμός αυτών δύο φορές το χρόνο και αντικατάστασή τους σε περίπτωση βλάβης. Επιπλέον ως ανάδοχος θα υποχρεούμαι στην ανταπόκριση σε απεριόριστο αριθμό κλήσεων εντός 8 ωρών, για αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης κατά την διάρκεια της σύμβασης. Τα ανταλλακτικά που θα απαιτούνται θα με επιβαρύνουν ως ανάδοχο. Το κόστος των βελτιώσεων και παρεμβάσεων που θα προταθούν από την Τεχνική Υπηρεσία ή τον ανάδοχο δε θα βαρύνει τον ανάδοχο. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από την εταιρεία ΣΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΡΟΥ Αναλυτικά οι κινητήρες και οι αντλίες περιγράφονται παρακάτω: ΜΟΤΕΡ 4 μοτέρ ισχύος 28KW 6 μοτέρ ισχύος 30KW 2 μοτέρ ισχύος 22KW 8 μοτέρ ισχύος 37KW Ph: 3 380V Δ/Υ Κατασκευαστής ΒΑΛΙΑΔΗΣ Θα πραγματοποιηθεί μία φορά το χρόνο αντικατάσταση των ρουλεμάν, συντήρηση της περιέλιξής (καθαρισμός της από γράσα και νέα επίστρωση με πολυεστερικό βερνίκι) καθώς και τις απαραίτητες μηχανουργικές εργασίες που θα απαιτηθούν στον άξονα στο σημείο έδρασης και στήριξής του (φωλιά ρουλεμάν). - Αντικατάσταση περιέλιξης σε ηλεκτροκινητήρα 37 KW (τεμάχια 2 ) ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΕΡΟΥ 4 αντλίες παροχής 441 m3/h 11 ΜΥΣ 2 αντλίες παροχής 453 m 3/h 15 ΜΥΣ 2 αντλίες παροχής 424 m3/h 17 ΜΥΣ 2 αντλίες παροχής 446 m3/h 15 ΜΥΣ 2 αντλίες παροχής 390 m3/h 15 ΜΥΣ 4 αντλίες παροχής 457 m3/h 20 ΜΥΣ Κατασκευαστής ΔΡΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣ - Τύπος NORMA 150-250-3f, NORMA 125-250, 150-315-2F Θα πραγματοποιηθεί μία φορά το χρόνο αντικατάσταση των ρουλεμάν, των μηχανικών στυπιοθλιπτών (στεγανών), των φλατζών στεγανοποίησης, και των ελαστικών παρεμβυσμάτων στα κόμπλερ.

-- 5 of 11 --

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ Άρθρο 3. Διάρκεια της σύμβασης Η σύμβαση διαρκεί για ένα (01) έτος, ήτοι από 13/04/2016, μέχρι 12/04/2017. Το Δ.Σ. του νοσοκομείου μπορεί με μονομερή απόφασή του να παρατείνει την ισχύ της παρούσας σύμβασης για ένα επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους και τιμές. Άρθρο 4. Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση του συμβατικού έργου ή σε περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης και επίβλεψης του έργου δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το ελληνικό δημόσιο. Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/2007. Επίσης, σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας την εκτέλεση του έργου πέρα από τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στη με αριθμό 42/2013 διακήρυξη και γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σχετική σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007). Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα παρακρατώντας είτε μέρος της πληρωμής είτε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Άρθρο 5. Αμοιβή – τρόπος πληρωμής Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (23.100,00 €), πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι συνολικά είκοσι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δεκατρία ευρώ (28.413,00 €). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α΄/1994, όπως εκάστοτε ισχύει).

-- 6 of 11 --

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ Στην αμοιβή του ανάδοχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ολοκλήρωση της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τη λήξη της ετήσιας παροχής των υπηρεσιών συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή και της τυχόν παράτασης αυτής. Τέλος, ο προμηθευτής επιβαρύνεται με μέρος των εξόδων δημοσίευσης της περίληψης της με αριθμό 42/2013 «Πληρωμή δαπάνης δημ Το ύψος της σχετικής δαπάνης ανέρχεται σε € 130,16 (αριθμ. παραστ. 1676/20.12.2013 «Κόσμος» (172,20) & 238/20.12.2013 «Ελευθερία» (103,32)). Η πληρωμή μπορεί να γίνει στο ταμείο του Π.Γ.Ν.Λ. ή με κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό με αρ. GR 5601712550006255101200256 που διατηρεί το Π.Γ.Ν.Λ. στην Τράπεζα Πειραιώς και αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης (με αναγραφή του αριθμού παραστατικού της εφημερίδας) στο φαξ 2413501155 ή στο email: procure@uhl.gr. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.). Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. Άρθρο 6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην αναθέτουσα αρχή τη με αριθμό 165186 εγγυητική επιστολή του ΤΣΜΕΔΕ, ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων δέκα ευρώ ευρώ (2.310,00€) (10% της συμφωνημένης με την παρούσα αμοιβής του αναδόχου, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της με αριθμό 42/2013 διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας σύμβασης ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.

-- 7 of 11 --

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Άρθρο 7. Υποχρεώσεις αναδόχου Καθόλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ’ όψιν του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή της. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με την προσφορά του. Ο ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από υπάλληλό του που θα σχετίζεται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. Ο ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα. Άρθρο 8. Εμπιστευτικότητα Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του συμβατικού έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του έργου που θα

-- 8 of 11 --

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα ο ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρίες. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρεί την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το υπό ανάθεση έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσμεύει με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Άρθρο 9. Ανωτέρα βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα

-- 9 of 11 --

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. Άρθρο 10. Λύση της σύμβασης Σε περίπτωση λύσης της ανάδοχης εταιρίας ή πτώχευσης του αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ του δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/2007. Άρθρο 11. Εκτέλεση της σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν λήξει η παροχή των υπηρεσιών της ετήσιας συντήρησης & επισκευής των κρίσιμων Η/Μ εγκαταστάσεων του Π.Γ.Ν.Λ. που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ή και της παράτασης αυτής, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. Άρθρο 12. Λοιπές διατάξεις Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από 42/2013 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η από 29.01.2014 κατατεθείσα προσφορά του αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας. Αντίκλητος του αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την αναθέτουσα αρχή προς τον ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο/η κ./κα.……………………….,

-- 10 of 11 --

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ κάτοικος ………………., ΤΚ …………….. τηλ.:……………… , φαξ:………………….. Η κοινοποίηση εγγράφων από την αναθέτουσα αρχή στον ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. Άρθρο 13. Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Λάρισας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. Τα συμβαλλόμενα μέρη Για το Π.Γ.Ν.Λ. Για τον ανάδοχο ο Διοικητής Παναγιώτης Ι. Νάνος

-- 11 of 11 --