Απευθείας ανάθεση προμήθειας πλακών πεζοδρομίου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Τρικάλων ΔΔήήμμοοςς ΤΤρριικκκκααίίω ωνν Τρίκαλα 22 / 08 / 2019 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ. : 26774 Τμήμα : Προμηθειών & Αποθηκών Φ. 205 Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 Ταχ. Κώδ.: 421 31 Τρίκαλα Πληροφορίες: Σοφία Τσιτσικά Τηλέφωνο: 24313 51205 F A X: 24313 51219 E-mail: tsitsika@trikalacity.gr ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας πλακών πεζοδρομίου. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 Α (Καλλικράτης). 2. Τις διατάξεις: α. του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143Α/2014) όπως ισχύει, β. Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) γ. του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145Α/2016) 3. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 116, 118, 120 & 379 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται σύναψη σύμβασης για ποσό άνω των 2.500 € εκτός του ΦΠΑ. 5. Το με Α/Α Ε.Α. 2248/08.08.2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών περί Αποστολής δικαιολογητικών για την υλοποίηση της διαδικασίας ανάθεσης προμήθειας πλακών πεζοδρομίου. 6. Την από 25.06.2019 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.046,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20- 6662.0026 «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών» του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2019. 7. Την αριθμ. 879/02.07.2019 Απόφαση Δημάρχου περί «Έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης». 8. Την από 25.06.2019 Τεχνική Περιγραφή της αρμόδιας υπηρεσίας. 9. Την με αριθμ. Πρωτ. 26543/20.08.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς προς ΑΦΟΙ ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Α.Ε. 10. Την από 21.08.2019 οικονομική προσφορά του ανωτέρω. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 1. Εγκρίνει την προμήθεια πλακών πεζοδρομίου, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την αποκατάσταση – συντήρηση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Τρικκαίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 2.046,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και την Τεχνική Περιγραφή των προμηθευόμενων ειδών, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο παράρτημα Α΄, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 2. Αναθέτει απευθείας την προμήθεια, έναντι συνολικής αμοιβής 1.934,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, στον παρακάτω προμηθευτή: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία ΑΦΟΙ ΣΤΟΡΙΣΜΕΝΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση – Πόλη – Τ.Κ. ΤΕΡΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 43100 Α.Φ.Μ. 094082768 Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Στοιχεία επικοινωνίας Τηλ.: 2441 0 253 67 Email storismenoskar@gmail.com

-- 1 of 3 --

Αναλυτικά – σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές - ως εξής: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.) (€) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 1 Πλάκα πεζοδρομίου χρώματος λευκού διαστάσεων 40χ40 cm τ.μ. 300 5,20 1.560,00 ΦΠΑ 24%: 374,40 Γενικό Σύνολο: 1.934,40 Χρόνος Παράδοσης Η παράδοση θα γίνει ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας. Τόπος Παράδοσης Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο Δημοτικό Αμαξοστάσιο (Κηπάκι Σαραγίων), ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή Παραλαβή υλικών : Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής , σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου. Επίλυση διαφορών Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Τρικάλων. Αμοιβή- Τρόπος πληρωμής Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την βεβαίωση από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/9-5-2013/τ. ΠΡΩΤΟ. Φόροι, τέλη, κρατήσεις Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Δήμο.

-- 2 of 3 --

Τυχόν διαφορές μεταξύ του Δήμου και του Προμηθευτή, επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Αφοι Στορισμένου Α.Ε. 2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 3. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-- 3 of 3 --