ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ Π.Π.Π.Α. "Η ΜΗΤΕΡΑ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α)– Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 9-10-2015 Αρ. Πρωτ.: οικ . 5480 Ταχ. Δ/νση : Τσόχα 5, 115 21, Αθήνα ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τμήμα : Προμηθειών ΣΕ ΕΥΡΩ Πληροφορίες : Χριστοφιλόπουλος Νικ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ Π.Π.Π.Α Τηλέφωνο : 213 203 1061-1062 “Η ΜΗΤΕΡΑ” και στις δομές αυτού FAX : 210 640 1921 α)Θερμουγρομόνωση Δώματος και Αποκατάσταση Υγρασιών στο Αναρρωτήριο Πεντέλης e-mail : promithiesky@0280.syzefxis.gov.gr β) Αποκατάσταση Φθορών στην Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας γ) Κατασκευή Πόρτας Εισόδου του Π.Π.Π.Α – Η Μητέρα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.510,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23% ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (CPV )-------------------------- ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΔΕΙΓΜΑ (ΝΑΙ-ΟΧΙ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’) ΟΧ 20 -10-2015 ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ Ώρα 10:00π.μ. ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: • Του Ν.Δ. 469/74 περί του Λογιστικού του Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. • Του Ν. 2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α΄/27.11.1995) άρθρα 79 – 85 περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου δαπανών του Κράτους» και άλλες διατάξεις. • Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) περί «Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις». • Του άρθρου 1 του Ν.4025/2011(ΦΕΚ 228/τ.Β΄/2-11-2011) «Συγχώνευση Μ.Κ.Φ.» • Του άρθρο 9 του Ν.4052/2012 «Αναδιοργάνωση Υ.Υ. & Κ.Α. και Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας» • Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. • Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην 1

-- 1 of 30 --

οδηγία 2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων των πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» • Του Π.Δ. 370/95 (Φ.Ε.Κ. 199/Α/14-9-1995) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών προς το Κοινοτικό Δίκαιο και τροποποίησης αυτού Π.Δ. 105/00 (Φ.Ε.Κ. 100/Α/17-3-2000). • Του εδαφίου Στ. παρ. 1 άρθρο 55 του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) σύμφωνα με το οποίο στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την προμήθεια υπηρεσιών. • Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011) περί «Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων Συμβάσεων» • Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2012) Άρθρο 9 «Συμπλήρωση του Π.Δ. 118/2007» & Άρθρο 10 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4013/2011». • Του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) Άρθρο 238 «Τροποποίηση διατάξεων για την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4013/2011)» σύμφωνα με το οποίο θα επιβάλλεται κράτηση 0,10% επί της αξίας των συμβάσεων εκτός ΦΠΑ. • Του αρ. 9 του Ν.4109/2013 «Περί κατάργησης και συγχώνευσης νομικών προσώπων του δημοσίου» (ΦΕΚ 16/ Α΄ /23-1-2013). • Της υπ’ αριθμ. Π1/3305/2010 Υ.Α. (ΦΕΚ 1789/Β΄/12-11-2010) περί ορισμού χρηματικών ποσών. • Της υπ’ αριθμ. 10054/2484/8-4-2013 Υ.Α. περί εξουσιοδότησης των ΜΚΦ για την διενέργεια του συνόλου των διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών κλπ μέσα στα όρια των προϋπολογισθεισών δαπανών κατά κωδικό αριθμό είδους. • Της υπ’ αριθμ. Οικ./Δ30/31968/955/1-10-2013 Απόφαση του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφ. & Πρόνοιας «Περί ορισμού μελών Δ.Σ. στο Κ.Κ.Π.Π.Α.» (ΦΕΚ 841/τ.ΥΟΔΔ/7-10- 2013), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. οικ. Δ9/15707/4528/17-04-2015 Απόφαση του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφ. & Κοι. Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 296/ τ.ΥΟΔΔ/28- 04-2015). • Την υπ’ αριθμ. Δ28/οικ./34876/2563 (ΑΔΑ: 7Γ66Λ-464) Κ.Υ.Α. περί κατανομής ποσού από το καθαρό προϊόν Ειδικού Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντίληψης (έκδοσης έτους 2012) σε Ν.Π.Δ.Δ. - φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. • Την υπ’ αριθμ. οικ.43308/10714/16-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΛ-ΜΑ1) έγκριση της Γεν. Γρ. του Υπουργείου Εργασίας. • Την υπ’ αριθμ. 28ης Συνεδρίασης 14-09-2015 Απόφαση Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για α) Θερμουγρομόνωση Δώματος και Αποκατάσταση Υγρασιών στο Αναρρωτήριο Πεντέλης β) Αποκατάσταση Φθορών στην Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας γ) Κατασκευή Πόρτας Εισόδου του Π.Π.Π.Α – Η Μητέρα από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού Λαχείου Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την κατασκευή των εργασιών του Κ.Κ.Π.Π.Α. που αφορούν: α) Θερμουγρομόνωση Δώματος και Αποκατάσταση Υγρασιών στο Αναρρωτήριο Πεντέλης β) Αποκατάσταση Φθορών στην Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας γ) Κατασκευή Πόρτας Εισόδου του Π.Π.Π.Α – Η Μητέρα με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμένης δαπάνης 37.510,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 30.495,93€ χωρίς ΦΠΑ 23%) που θα αντληθούν από το Ειδικό Προϊόν του Κρατικού Λαχείου. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δέκα (10) ημερών τουλάχιστον από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο “Διαύγεια”. 2

-- 2 of 30 --

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ως εξής: Τόπος διαγωνισμού Ημερομηνία. διαγωνισμού Ημέρα Ώρα ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τσόχα 5, Τ.Κ. 115 21 , Αθήνα) 20-10-2015 ΤΡΙΤΗ 10.00 π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα συνημμένα παραρτήματα που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής ως εξής: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ -ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στον διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης. Τεύχη Διακήρυξης με τους όρους του διαγωνισμού, καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Α. τηλ. 213 203 1061-1062 ΦΑΞ 210 640 1921 , κάθε εργάσιμη ημέρα τις ώρες εργασίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κ.Κ.Π.Π.Α.. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις όπως έχουν μέχρι σήμερα τροποποιηθεί και συμπληρωθεί των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που έχουν προαναφερθεί στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. Εσωτερική Διανομή : 1.Προμήθειες 2.Οικονομική υπηρεσία Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α. ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ 3

-- 3 of 30 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1ο Δικαίωμα συμμετοχής, Προσόντα και Δικαιολογητικά συμμετοχής. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Κ.Κ.Π.Π.Α. (Τσόχα 5, Τ.Κ. 115 21 , Αθήνα , τηλ. 213 203 1070-1071 ), μέχρι και την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού (με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτά κατατίθενται ή αποστέλλονται). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπ’ όψη προσφορές που ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν στο Γραφείο Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Α. έγκαιρα. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο διαγωνισμό έχουν 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 2. Συνεταιρισμοί, συμπράξεις , κοινοπραξίες και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ΄ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Φορέα. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την προμήθεια του είδους. Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή απορρίψεως, και με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω τα εξής δικαιολογητικά. Α. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ • Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). • Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 7 της παρούσης. • Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν.4250/2014 (η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τριάντα τελευταίων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών). • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 4

-- 4 of 30 --

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). • δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). • απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28. 6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄305). • για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. • για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας • . Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: • Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: • Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. • Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τριάντα τελευταίων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (παρ. 3 του αρ. 3 του Ν.4250/2014) 5

-- 5 of 30 --

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν.4250/2014 (η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τριάντα τελευταίων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών). • Να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου • Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς. • Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό. • Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. • Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Κ.Κ.Π.Π.Α. και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. • Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης καθώς και ότι έχουν λάβει υπόψη τους, τις εγκαταστάσεις και τις συνθήκες του έργου. • Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. • Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των εργασιών του έργου • Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Κ.Κ.Π.Π.Α. για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. • Να δηλώνεται ότι συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Β. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ • Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). • Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 7 της παρούσης. • Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν.4250/2014 (η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τριάντα τελευταίων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών): • Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: • συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). • δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). • απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 6

-- 6 of 30 --

για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28. 6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α΄305). • για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας. • για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: • Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: • Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. • Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. • Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις, η τελευταία περίπτωση για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τριάντα τελευταίων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (παρ. 3 του αρ. 3 του Ν.4250/2014) • Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν.4250/2014 (η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τριάντα τελευταίων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών). • Να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου • Να δηλώνεται ότι δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς. • Να δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό. • Να δηλώνεται ότι είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. • Να δηλώνεται ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από το Κ.Κ.Π.Π.Α. και ότι τα στοιχεία που 7

-- 7 of 30 --

αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. • Να δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης καθώς και ότι έχουν λάβει υπόψη τους, τις εγκαταστάσεις και τις συνθήκες του έργου • Να δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης κι έχουν λάβει πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση αυτών. • Να δηλώνεται ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο εργασιών του έργου. • Να δηλώνεται ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση του Κ.Κ.Π.Π.Α. για αναβολή ή ακύρωση ή ματαίωση του παρόντος διαγωνισμού. • Να δηλώνεται ότι συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Γ. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ • Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 7 της παρούσης. • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, στις περιπτώσεις Α.Ε. • Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα: • Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο που προβλέπετε από την κείμενη νομοθεσία και αποδεικνύει την ύπαρξη της εταιρείας. • ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας ή οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης (όπως π.χ. ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του Δ.Σ.). • Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του νομίμου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι αυτά που αναφέρονται στο υποβαλλόμενο ΦΕΚ εκπροσώπησης ή σε οποιοδήποτε άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης (όπως π.χ. ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του Δ.Σ.) που έχει υποβληθεί. • Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): • Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού. • Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. • Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: • Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 3Α ή 3Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. • Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 8

-- 8 of 30 --

Δ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ • Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 7 της παρούσης. • Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 3Α, 3Β και 3Γ. Διευκρινίζεται ότι : • το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και • οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν. Ε. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ • Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 7 της παρούσης. • Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. • Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. • Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει. Στ. Προσφορά ενώσεων υποψήφιων αναδόχων • Η ένωση υποψήφιων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης υποψήφιων αναδόχων. • Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. • Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α.. Ζ. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά συμμετοχής Για Έλληνες πολίτες ή ημεδαπά νομικά πρόσωπα: • Φορολογική ενημερότητα από το οποίο να προκύπτει ότι είναι φορολογικά ενήμεροι. • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τόσο κύριας όσο και επικουρικής (η υποχρέωση αυτή περί ασφαλιστικής ενημερότητας για την περίπτωση των νομικών προσώπων αφορά μόνο τα ίδια τα νομικά πρόσωπα και όχι τα μέλη της διοίκησης ή των εταίρων ατομικά (ΣτΕ ΕΑ 865/2005, Πρ. Ε’ Κλ. ΕΣ 412/2007)). Για αλλοδαπούς πολίτες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: • Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 9

-- 9 of 30 --

καταστάσεις της περίπτωσης 2 του εδαφίου (α) του παρόντος, ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 3 του εδαφίου (α) του παρόντος • Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Άρθρο 2ο Κατάρτιση- Υποβολή προσφορών Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, ειδικότερα: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ». γ Ο αριθμός τoυ πρωτοκόλλου δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: α.- Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (σε ένα αντίγραφο) του άρθρου 1 της παρούσας και η εγγύηση συμμετοχής (σύμφωνα με το αρ. 7 της παρούσας) τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο και μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά». Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν παραστατικό εκπροσώπησης (άρθρο 6, παρ. 1 περ.β’ του Π.Δ. 118/2007) β.- Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο, ) τοποθετούνται στον κυρίως φάκελο και μέσα σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.. Στον ίδιο φάκελο θα τοποθετηθούν δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/2007. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς συνυποβάλλονται και τα παρακάτω: • Βεβαίωση εγγραφής, αν απαιτείται από τις ισχύουσες διατάξεις, στο οικείο εμπορικό – βιοτεχνικό –βιομηχανικό επιμελητήριο ή όπου άλλου υποχρεούται να είναι εγγεγραμμένος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την επαγγελματική δραστηριότητα που ασκεί. • Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν.4250/2014 (η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τριάντα τελευταίων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας στην οποία θα δηλώνει ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας: α) διαθέτει το απαιτούμενο έμπειρο προσωπικό και τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου. β) έχει λάβει πλήρη γνώση των εργασιών και των υλικών που απαιτούνται για το συγκεκριμένο έργο και εφόσον τελικώς του κατακυρωθεί ο διαγωνισμός θα εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. γ) εγγυάται για το σύνολο των υλικών που προσφέρει καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών για το συγκεκριμένο έργο για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. 10

-- 10 of 30 --

δ) θα εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών. ε) έλαβε πλήρη γνώση των όρων του άρθρου 8 της διακήρυξης του διαγωνισμού «Παράδοση και τοποθέτηση υλικών – μέτρα ασφαλείας και επίβλεψη εργασιών» και αποδέχεται την πλήρη και πιστή εφαρμογή τους. στ) εφαρμόζει και ότι θα συνεχίσει να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, όπως ορίζεται από τις εκάστοτε οικείες ισχύουσες διατάξεις. ζ) μονομερώς (και χωρίς καμία υποχρέωση και ευθύνη του Φορέα) θα έχει την ευθύνη έναντι του Νόμου να τηρήσει όλες τις διατάξεις που έχουν σχέση με την εργατική Νομοθεσία και τις επιμέρους διατάξεις για αμοιβές – ωράριο – φορολογία – ατυχήματα – αποζημιώσεις κ.λ.π. για το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει, καθώς και ότι το προσωπικό φύλαξης δεν έχει καμία εργασιακή σχέση με το Κ.Κ.Π.Π.Α.. η) έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση , την θέση του κτιρίου και των χώρων αυτού, των προσπελάσεων προς αυτούς και τις τοπικές συνθήκες της υφιστάμενης κατάστασης ,που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του έργου. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης θα κατατεθεί στην Τεχνική Υπηρεσία. • Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συν-διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ ΄αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. Οι προσφέροντες, επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής τους, οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την προσφορά – πέρα από τα ως ανωτέρω δικαιολογητικά - και τα παρακάτω,: 2.. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄75), χωρίς θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σύμφωνα με το αρ. 3 του Ν.4250/2014 (η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τριάντα τελευταίων ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών) ότι: Α) υπάρχουν ή ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. Εφόσον δηλώνεται ότι υπάρχουν αποκλίσεις ή διαφοροποιήσεις από τα καθοριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης, αυτές πρέπει να περιγράφονται με ξεχωριστή αναφορά στην τεχνική προσφορά, ώστε να αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. Β) ο συμμετέχων δύναται να λάβει τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης προϊόντων που θα χρησιμοποιήσει, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και τη ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων. Γ) η επιχείρηση είναι οικονομικά και χρηματοοικονομικά επαρκής για να φέρει σε πέρας το έργο. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 11

-- 11 of 30 --

• Υπόχρεοι των υπευθύνων δηλώσεων είναι , κατά περίπτωση: • Για τις Ο.Ε. , Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι. • Για τις Ε.Π.Ε. και τις Ι.Κ.Ε.͢ οι διαχειριστές • Για τις Α.Ε.͢ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος • Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου͢ οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. • Για το συνεταιρισμό͢ ο Πρόεδρός του • Για την ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία͢ κάθε μέλος γ.- Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, μέσα στον κυρίως φάκελο και σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.διαμορφωμένα ως εξής: Θα δοθεί μια συνολική και τελική τιμή με και χωρίς ΦΠΑ (θα αναφέρεται και ο συντελεστής ΦΠΑ) που θα ανταποκρίνεται πλήρως στην εκτέλεση του έργου όπως ακριβώς αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές (Παράρτημα Β’). Η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί δεν μπορεί να αναφέρεται σε μέρος της ζητούμενης προμήθειας. Κριτήριο κατακύρωση είναι η χαμηλότερη τιμή Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου. Ο προσφέρων υποχρεούται με την προσφορά του να δηλώσει το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αποκλείεται αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς και οποιαδήποτε οικονομική αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίμου βάσει της προσφοράς του, και των τιμών της κατακύρωσης και της σύμβασης που θα υπογραφεί. Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Η Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. Σε περίπτωση που δεν παρασχεθούν τα ανωτέρω στοιχεία, διακόπτεται η αξιολόγηση της συγκεκριμένης προσφοράς, η οποία χαρακτηρίζεται πλέον ως απαράδεκτη. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. Οι φάκελοι της οικονομικής και τεχνικής προσφοράς θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού δεν κωλύει τη συμμετοχή στο 12

-- 12 of 30 --

διαγωνισμό. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, το αρμόδιο όργανο, ακόμη κι αν το ίδιο είναι αρμόδιο και για την αξιολόγησή τους, δεν είναι υποχρεωμένο να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120)ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Έαν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την παρόδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, είτε όχι. Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη “πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα”. Στην αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου του ενδιαφερομένου. Άρθρο 3ο Κριτήρια ανάθεσης - Αξιολόγηση προσφορών Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή για την α) Θερμουγρομόνωση Δώματος και Αποκατάσταση Υγρασιών στο Αναρρωτήριο Πεντέλης β) Αποκατάσταση Φθορών στην Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας γ) Κατασκευή Πόρτας Εισόδου του Π.Π.Π.Α – Η Μητέρα Για την επιλογή του μειοδότη λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή. Δεν παρέχεται η δυνατότητα υποβολής προσφοράς μόνο για μέρος κατασκευής του έργου 13

-- 13 of 30 --

Η Επιτροπή μετά το τέλος διεξαγωγής του διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση), συντάσσει το σχετικό πρακτικό με το οποίο μπορεί να προτείνει σχετικά στο Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Αττικής. .Α. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Β. Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου. Γ. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση θεωρεί απαραίτητη να διατυπωθεί στο πρακτικό πάντα ομοίως με αιτιολογημένη απόφασή τους. Δ. Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντας που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Η. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. Η κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μονάδας το οποίο μπορεί να αποφασίσει την κατακύρωση ή την επανάληψη αυτού, εάν κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο, χωρίς καμιά αξίωση ή απαίτηση του προμηθευτή. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί εγγράφως στους ανακηρυχθέντες προμηθευτές. Αυτοί υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης η οποία και θα παραμείνει στη Μονάδα μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στην περίπτωση που οι ανακηρυχθέντες προμηθευτές δεν προσέλθουν μέσα στην προθεσμία που τους ορίστηκε να υπογράψουν την σχετική σύμβαση, κηρύσσονται υποχρεωτικά έκπτωτοι από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά τους και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μονάδας και τους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Π.Δ. 118/07 κυρώσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26,27,28 και 32 μέχρι 34 του Π.Δ.118/07. Άρθρο 4° Διοικητικές προσφυγές – Ενστάσεις • Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.Δ. 118/2007, που υποβάλλονται από τον μειοδότη. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. • Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (010%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’ 202/2005). • Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997 (άρθρο 8 Ν. 2955/2001). 14

-- 14 of 30 --

Άρθρο 5ο Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του. Η εγγύηση καλύπτει το Κ.Κ.Π.Π.Α. σε περίπτωση ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών προς τα συμφωνηθέντα με βάση την προσφορά ή/ και για όλες τις περιπτώσεις αστοχιών ή και βλαβών μη οφειλόμενων στην συνήθη χρήση. Εφόσον διαπιστωθούν οι ως άνω αστοχίες ή/και βλάβες ή/και ασυμφωνίες, ο Ανάδοχος οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Κ.Κ.Π.Π.Α. να αποκαθιστά εν μέρει ή και εν συνόλω τα τμήματα εκείνα των υλικών που παρουσιάζουν πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση το Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αποκαθιστά τις από υπαιτιότητα του Αναδόχου αστοχίες και βλάβες με άλλα συνεργεία, σε βάρος του και για λογαριασμό του, εφόσον ο ίδιος δυστροπήσει ή αμελήσει για την αποκατάστασή τους και παρέλθει άκαρπη η εύλογη προθεσμία αποκατάστασης, που θα του έχει δοθεί έγγραφα. Άρθρο 6ο Αποσφράγιση προσφορών και ανακοίνωση τιμών Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδες αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι, είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει αμέσως μετά την λήξη του χρόνου υποβολής των προσφορών, στην αποσφράγιση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση δε κλειστού διαγωνισμού, παρουσία μόνο αυτών που κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Προσφορά που υποβάλλεται από προμηθευτή που δεν κλήθηκε από την Υπηρεσία δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται στον προμηθευτή. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των προσφορών. Σε περίπτωση που ο δικαιούμενος δεν παραστάθηκε, μπορεί να λάβει γνώση των στοιχείων αυτών, μόνο μετά από αίτησή του προς την Υπηρεσία ως εξής: • Των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς, εκτός των στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικά, εντός τριών (3) ημερών από την αποσφράγιση των προσφορών. • Των τιμών που προσφέρθηκαν κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών εντός τριών (3) ημερών από την αποσφράγιση αυτών. Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη 15

-- 15 of 30 --

συνεδρίαση της Επιτροπής του ∆ιαγωνισμού, με την εξής διαδικασία: Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του ∆ιαγωνισμού. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Αποσφράγιση του Κυρίως Φακέλου, του Φακέλου ∆ικαιολογητικών Συμμετοχής, και της Τεχνικής Προσφοράς του κάθε ενός συμμετέχοντος οικονομικού φορέα, έλεγχος και αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς. Διαπιστώνεται η ύπαρξη των τριών υποφακέλων (Δικαιολογητικών, Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς) οι οποίοι και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο φάκελος των Δικαιολογητικών και τα οποία μονογράφονται στο σύνολό τους ανά φύλλο. Εάν δεν υπάρχουν και οι τρεις υποφάκελοι (Δικαιολογητικών, Τεχνικής προσφοράς και Οικονομικής προσφοράς) ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο που επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους ως προς τους όρους της διακήρυξης. Κατά την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού αποσφραγίζει πρώτα το φάκελο των δικαιολογητικών και ελέγχει το σύνολο των κατατεθειμένων δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων. Εν συνεχεία η Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού αποσφραγίζει το φάκελο της τεχνικής προσφοράς και ελέγχει το σύνολο της τεχνικής προσφοράς των οικονομικών φορέων. Μετά την αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, όπως επίσης και της τεχνικής προσφοράς που υπέβαλαν σε Πρακτικό με αιτιολογημένη αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των Δικαιολογητικών ή και των Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ξεχωριστά, το οποίο πρακτικό υπογράφει και σφραγίζει. Αποσφράγιση φακέλου Οικονομικής Προσφοράς, έλεγχος και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων. Μετά την παραπάνω διαδικασία oι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, μόνο για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγισή τους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές δύναται να ζητηθεί από τον προσφέροντα έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις /τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος θα παράσχει την υπηρεσία / την πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. ∆ιευκρινίσεις που 16

-- 16 of 30 --

δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Στο τέλος της διαδικασίας και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του ∆ιαγωνισμού συμπληρώνει στο πρακτικό τα αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης, στο οποίο αναδεικνύει την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής επί του Πρακτικού αξιολόγησης κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Άρθρο 7° Εγγυήσεις • Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. • Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% τουλάχιστον, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης για τα είδη που προσφέρει χωρίς ΦΠΑ. • Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. • Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά την παρούσα εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. • Η εγγυητική συμμετοχής θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ και να περιέχει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτό. • Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμβασης. • Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, αφαιρουμένου του Φ.Π.Α. και θα ισχύει για όσο διαρκεί η σύμβαση. Η εγγύηση κατατίθεται με την υπογραφή της σύμβασης και θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄.΄. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης δεν μπορεί να επιστραφεί αν δεν εκτελεστεί η σύμβαση (και η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας) και αν δεν εκκαθαριστούν τυχών απαιτήσεις της υπηρεσίας προς τον ανάδοχο. • Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν.2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. • Οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, όλα τα στοιχεία των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δ’ και Ε’ της παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση ένωσης υποψήφιων αναδόχων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. • Κατά τα λοιπά, σχετικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. Άρθρο 8ο Εκτέλεση έργου – Μέτρα Ασφάλειας – Επίβλεψη - Παραλαβή – Πληρωμή Α. Εκτέλεση Έργου Η παράδοση των υλικών και εκτέλεση εργασιών του έργου θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του 17

-- 17 of 30 --

προμηθευτή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την εκτέλεση του έργου μέσα σε χρονικό όριο σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης προμήθειας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών ή και των εργασιών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007, πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα στις εργασίες ο προμηθευτής είναι αναγκασμένος να ενημερώσει άμεσα εγγράφως την Διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Α. τους λόγους που εμποδίζουν την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων προκειμένου να του δοθεί η αναγκαία επιπλέον παράταση του συμβατικού χρόνου. Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αποκλειστική ευθύνη του Προμηθευτή συνεπάγεται αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας σε βάρος του βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται έγγραφα να αναφέρει τους λόγους οι οποίοι την δημιούργησαν μέσα σε 10 μέρες από τότε που άρχισε. Β. Μέτρα ασφάλειας – ασφαλίσεις - ατυχήματα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά αστική και ποινική ευθύνη. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προμήθειας και τοποθέτησης των υλικών του έργου ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών. Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό του Αναδόχου ή στο προσωπικό του Κ.Κ.Π.Π.Α. ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του Αναδόχου ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν. Γ. Επίβλεψη εργασιών τοποθέτησης των υλικών. Οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Κ.Κ.Π.Π.Α., στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα. Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του Αναδόχου προς το Κ.Κ.Π.Π.Α., κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του. Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του Ανάδοχου για ζημίες που γίνονται προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Δ. Πληρωμή. • Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07και στο άρθρο 18 του Ν. 2469/97. • Οι κρατήσεις που καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνουν τον προμηθευτή και είναι οι εξής: α) Κράτηση 0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, ΧΑΡΤ 2% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% β) Φόρος 4% για προμήθεια υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών • Ο ΦΠΑ βαρύνει το ΚΚΠΠΑ.. 18

-- 18 of 30 --

Άρθρο 9° Επέκταση – διακοπή σύμβασης • Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δημοσίου ή της Μονάδας σε περίπτωση προσωρινής ολικής ή μερικής αναστολής ή διακοπής λειτουργίας του Κ.Κ.Π.Π.Α. για οποιοδήποτε λόγο , ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. • Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων. • Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις συμβατικές υποχρεώσεις (μέχρι του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης) για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα Άρθρο 10ο Λοιπές Υποχρεώσεις του Αναδόχου και τελικές διατάξεις. • Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Α., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται, όταν καλείται, σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την Συμβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. • Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. • Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Α. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. • Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. • Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. • Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από την άποψη πληρότητας σύμφωνα με το συνολικό αριθμό 19

-- 19 of 30 --

σελίδων κι εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο Κ.Κ.Π.Π.Α. και να ζητήσουν ένα πλήρες αντίγραφο. Επίσης οι παραλήπτες της διακήρυξης είναι υπεύθυνοι να προβούν στους απαιτούμενους υπολογισμούς σύμφωνα με τους πίνακές ειδών ανά παράρτημα ή δομή του ΚΚΠΠΑ για την ορθή κατάρτιση της προσφοράς τους στο σύνολο των ειδών για τα οποία προσφέρουν. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. • Το Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για λόγους επείγουσας ανάγκης που δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο έως και 5% του προϋπολογιμού. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκύψει υπέρβαση του προϋπολογσιμού του διαγωνισμού. • Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των προϊόντων του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: • Πυρκαγιά • Πλημμύρα • Σεισμός • Πόλεμος • Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του έργου, όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς). Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων και άκρως εξειδικευμένων εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 20

-- 20 of 30 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ « Θερμουγρομόνωση δώματος και αποκατάσταση υγρασιών στο αναρρωτήριο Πεντέλης » Α.ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το δώμα στο αναρρωτήριο Πεντέλης είναι έκτασης περίπου 215 τ.μ . Λόγω μη επαρκούς υγρομόνωσης άλλα και της παλαιότητας του κτιρίου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα υγρασίας. Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι εργασίες που απαιτούνται στα πλαίσια της αποκατάστασης των φθορών που έχουν παρουσιαστεί λόγω παλαιότητας απαριθμούνται παρακάτω: • Πόλυ καλός καθαρισμός της επιφάνειας από ξένα σώματα. • Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό γαλάκτωμα για την δημιουργία φράγματος υδρατμών. • Τοποθέτηση ελαστομερους ασφαλτόπανου SBS • Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών πάχους 5εκ. • Γεωύφασμα. • Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με δομικό πλέγμα , πάχους τουλάχιστον 7 εκ. και διαμόρφωση της επιφάνειας με ειδικούς μηχανικούς λειαντήρες ( ελικόπτερα ) . • Αρμοί διαστολής , η κοπή των οποίων γίνεται το νωρίτερο δυο ημέρες αργότερα από την κατασκευή του βιομηχανικού δαπέδου σε κανναβο 4Χ4μ. • Σφράγιση αρμών με ασφαλτική μαστίχη. • Επικάλυψη με τσιμεντοκονία σε όλο το περβάζι του δώματος αφού γίνει προεργασία και αποκατασταθούν όποιες φθορές υπάρχουν. Οι διαστάσεις είναι 65 τρέχοντα μέτρα και πλάτος 55 εκ. • Διάνοιξη στα υπάρχοντα λούκια απορροής υδάτων και τοποθέτηση ανοξείδωτων σχαρών διαστάσεων αναλόγως του σημείου που βρίσκονται οι υδρορροές.. • Αντικατάσταση των στηλών των υδρορροών. • Επεξεργασία και αποκατάσταση των αρμών του βορινού τοίχου των μαγειρείων. • Αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων του εσωτερικού του κτίσματος στο χώρο των μαγειρείων, του κλιμακοστασίου και της αίθουσας συσκέψεων, καθώς και ελαιοχρωματισμό αυτών. Η παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνουν το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μην συμπέσουν με τυχόν βροχοπτώσεις, οι οποίες θα εγκλωβίσουν την υγρασία με αποτέλεσμα να ακυρώνονται τα οφέλη της μόνωσης. Σε περίπτωση που συμπέσουν οι βροχοπτώσεις με τις εργασίες αυτές, θα πρέπει να σταματήσουν μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες. Τεχνική Περιγραφή εργασιών Παιδόπολης Αγ. Ανδρέα Σχετ. αρ.πρωτ. 2289/23-6-2014, 2517/9-7-2014 , 905/3-2-2015 έγγραφα μας Σας ενημερώνουμε προκειμένου να αποκατασταθούν οι φθορές στη « Βίλα » και οι υπόλοιπες ανάγκες και αποκαταστάσεις στη παιδόπολη Αγ. Ανδρέα , θα πρέπει να γίνουν οι κάτωθι εργασίες. 21

-- 21 of 30 --

Επισκευή – ανακατασκευή τραβηχτού επιχρίσματος για γείσα , παραστάδες ,πρέκια με οποιαδήποτε διαμόρφωση με το ανάλογο ανάγλυφο βάθος και πλάτος όμοια με αυτή που υπήρχε. Για να επιτευχτεί αποτέλεσμα αυτό με ακρίβεια , θα αποτυπωθούν τα παλαια τραβηχτά , θα καθαιρεθούν, θα απομακρυνθούν τα υλικά και θα κατασκευαστεί ο νέος τύπος για να τοποθετηθούν οι οδηγοί. Η εργασία και τα υλικά και ο χρωματισμός θα είναι με τα ίδια χρώματα που είναι και σήμερα το κτίριο. Η ίδια επεξεργασία θα γίνει και σε όλα τα ξύλινα κουφώματα του κτιρίου «Βίλα »εξωτερικά και εσωτερικά. Για να γίνει σωστά η εργασία αυτή θα πρέπει, κατόπιν αδείας από τη πολεοδομία, να τοποθετηθούν σιδερένια ικριώματα με δάπεδο εργασίας. Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφάνειας του κτιρίου και θα φέρουν κιγκλίδωμα ασφαλείας. Θα τοποθετηθούν πετάματα ασφαλείας για την προστασία των διερχόμενων. Εξωτερικά θα γίνει επένδυση με λινάτσα. Η επικάλυψη θα είναι πλήρης Στην πίσω πλευρά του κτιρίου πρέπει να γίνει καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων σε ένα μέρος της τοιχοποιίας αποκατάσταση τους και βάψιμο. Επίσης αποκατάσταση επιχρισμάτων στις τέσσερεις κολώνες στην πίσω πλευρά του κτιρίου ,και αποκατάσταση υγρασίας στο χώρο των πλυντηρίων και χρωματισμός. Καθαίρεση, αποκατάσταση σοβάδων στο πρόβολο που υπάρχει στο πίσω μέρος της « Βίλας» και χρωματισμός με τα ίδια χρώματα. WC ΒΙΛΛΑΣ Τα δύο δωμάτια απέναντι από τα W.C θα γίνουν αποθήκες με ράφια για πολλαπλές χρήσεις ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Στο δωμάτιο απέναντι από τα πλυντήρια θα γίνει αποξήλωση - απομάκρυνση όλων των καθαιρούμενων υλικών και η δημιουργία δωματίου διαχείρισης ιματισμού. Πόρτες πλυντηρίων: Αντικατάσταση εσωτερικής πόρτας. Η εξωτερική πίσω πόρτα αντικατάσταση με αλουμινίου. Δημιουργία προστατευτικού στη σκάλα εισόδου προς το γήπεδο, εξασφάλιση ελεγχόμενης προσβασιμότητας στο χώρο . 1. Κατασκευή πόρτας εισόδου παραρτήματος προστασίας παιδιού Αττικής « Η ΜΗΤΕΡΑ» Τεχνικές προδιαγραφές Κατασκευή δίφυλλής ανοιγόμενης πόρτας με τηλεχειρισμό ενσύρματα και ασύρματα, μόνιμης λίπανσης με γράσο, ανοίγματος 4 μέτρων και ύψους από 1.35m μέχρι 1,80m με κοιλοδοκούς 4Χ4cm με μοτέρ 230V AC μονοφασικού ρεύματος. Κατασκευή δύο ανοιγόμενων πορτών γαλβανιζέ με κλειδαριές, διαστάσεων 1,35Χ1,8m με κοιλοδοκούς 4Χ4cm. Αποξήλωση της παλαιάς πόρτας και απομάκρυνση της. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος του έργου , υποχρεούται : 22

-- 22 of 30 --

ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ : Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει ότι έχει προβεί σε επακριβείς επιμετρήσεις με τις οποίες θα βασίσει και κοστολογήσει την προσφορά του έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση , την θέση του κτιρίου και των χώρων αυτού , των προσπελάσεων προς αυτούς και τις τοπικές συνθήκες της υφιστάμενης κατάστασης ,που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του έργου. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 1. Ο συμβατικός χρόνος των εργασιών του Αναδόχου θα αρχίζει από την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, η δε διάρκειά του ορίζεται σε σαρανταπέντε (45) ημερολογιακές ημέρες. 2. Παράταση δικαιούται ο ανάδοχος σε περίπτωση καθυστέρησης υπαιτιότητα του Φορέα ή σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης , μετά από γραπτό αίτημα του στην υπηρεσία και κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων υπηρεσιών . 23

-- 23 of 30 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………….. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ ………………………………….. ……………….., Τ.Κ. ………… Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας ………………………………………… για την συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό του …………………..……………… για την ανάθεση …………………………………………………… σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ………………………… Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………. (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αναφέρεται στη Διακήρυξη). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την τράπεζά μας. 24

-- 24 of 30 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ………………………………………….. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΡΟΣ ΤΟ ………………………… ………………………. Τ.Κ. ……………… Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ..…………. € υπέρ της εταιρείας ………………………………………… για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης …………………..……………… για την εκτέλεση του έργου …………………………………………………… σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ………………………… Διακήρυξή σας. Το παραπάνω ποσόν τηρούμε στην διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή αυτής Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσόν των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 25

-- 25 of 30 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο ………/…….. Για την κατασκευή των εργασιών του Κ.Κ.Π.Π.Α. που αφορούν: α) Θερμουγρομόνωση Δώματος και Αποκατάσταση Υγρασιών στο Αναρρωτήριο Πεντέλης β) Αποκατάσταση Φθορών στην Παιδόπολη Άγιος Ανδρέας γ) Κατασκευή Πόρτας Εισόδου του Π.Π.Π.Α – Η Μητέρα Αθήνα, σήμερα την ………………… έτους ……………. ημέρα ………………… στα Γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, οδός Τσόχα 5, Τ.Κ.11521- Αθήνα μεταξύ του κου Βεζυράκη Ι. Δμητρίου, Προέδρου ΔΣ/ ΚΚ.Π.Π.Αττικής νομίμου εκπροσώπου αυτού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και της εταιρείας ……………………………………………………………….., που εφεξής θα αναφέρεται ως «Ανάδοχος» που εδρεύει …………………………………………………….., νομίμως εκπροσωπούμενη από τον …………………………………………….…., συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα εξής: Ύστερα από Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις …………………. για την ανάδειξη προμηθευτή ………………..…………….. κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο, με απόφαση ΔΣ / ΚΚ.Π.Π. Αττικής της αριθ. …………………. συνεδρίας, η ………………………………………….….. πλέον Φ.Π.Α 23%., κατακυρωθείσας δαπάνης # .................... # €, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αριθ. …. / …….. Διακήρυξη, καθώς επίσης και στην Τεχνικοοικονομική Προσφορά της εταιρείας. Η διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και η Τεχνικοοικονομική Προσφορά ενιαίο κείμενο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο όπως αναφέρεται στο παρακάτω άρθρο. ΑΡΘΡΟ 1Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Οπως αναγράφεται Στο Παράρτημα Β΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται: ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία από το Νόμο μέτρα ασφαλείας. ΓΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ : Ο διαγωνιζόμενος βεβαιώνει εγγράφως ότι έχει γνωρίσει με επιτόπια εξέταση , την θέση του κτιρίου και των χώρων αυτού , των προσπελάσεων προς αυτούς και τις τοπικές συνθήκες της υφιστάμενης κατάστασης ,που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του έργου. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δαπάνη του, να ασφαλίζει πλήρως το προσωπικό του, 26

-- 26 of 30 --

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Νομοθετικές Διατάξεις στα αρμόδια κατά περίπτωση ασφαλιστικά ταμεία και να καταβάλλει ανελλιπώς και εγκαίρως όλες τις σχετικές προβλεπόμενες εισφορές. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 1. Ο συμβατικός χρόνος των εργασιών του Αναδόχου θα αρχίζει από την υπογραφή του πρωτοκόλλου εγκαταστάσεως, η δε διάρκειά του ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες. 2. Παράταση δικαιούται ο ανάδοχος σε περίπτωση καθυστέρησης υπαιτιότητα του Φορέα ή σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης , μετά από γραπτό αίτημα του στην υπηρεσία και κατόπιν εγκρίσεως των αρμοδίων υπηρεσιών . ΑΡΘΡΟ 2Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο Ανάδοχος εγγυάται την λειτουργία του υπό προμήθεια υλικών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) έτη από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του. Η εγγύηση καλύπτει το Κ.Κ.Π.Π.Α. σε περίπτωση ασυμφωνίας των λειτουργικών και τεχνικών χαρακτηριστικών των υλικών προς τα συμφωνηθέντα με βάση την προσφορά ή/ και για όλες τις περιπτώσεις αστοχιών ή και βλαβών μη οφειλόμενων στην συνήθη χρήση. Εφόσον διαπιστωθούν οι ως άνω αστοχίες ή/και βλάβες ή/και ασυμφωνίες, ο Ανάδοχος οφείλει απροφάσιστα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Κ.Κ.Π.Π.Α. να αποκαθιστά εν μέρει ή και εν συνόλω τα τμήματα εκείνα των υλικών που παρουσιάζουν πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση το Κ.Κ.Π.Π.Α. διατηρεί το δικαίωμα να αποκαθιστά τις από υπαιτιότητα του Αναδόχου αστοχίες και βλάβες με άλλα συνεργεία, σε βάρος του και για λογαριασμό του, εφόσον ο ίδιος δυστροπήσει ή αμελήσει για την αποκατάστασή τους και παρέλθει άκαρπη η εύλογη προθεσμία αποκατάστασης, που θα του έχει δοθεί έγγραφα. ΑΡΘΡΟ 3Ο ΠΑΡΑΔΟΣΗ- ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ Α. Παράδοση των υλικών. Η παράδοση των υλικών και εκτέλεση εργασιών θα γίνει με έξοδα και ευθύνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του έργου μέσα σε χρονικό όριο σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή σχετικής σύμβασης προμήθειας. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών ή και των εργασιών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή και σύμφωνα με το άρθρο 26 του Π.Δ. 118/2007, πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που υπάρχει οποιοδήποτε κώλυμα στις εργασίες ο Ανάδοχος είναι αναγκασμένος να ενημερώσει άμεσα εγγράφως την Διοίκηση του Κ.Κ.Π.Π.Α. τους λόγους που εμποδίζουν την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων προκειμένου να του δοθεί η αναγκαία επιπλέον παράταση του συμβατικού χρόνου. Οποιαδήποτε υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου συνεπάγεται αυτοδίκαιη επιβολή ποινική ρήτρας σε βάρος του βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 118/2007. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται έγγραφα να αναφέρει τους λόγους οι οποίοι την δημιούργησαν μέσα σε 10 μέρες από τότε που άρχισε. Β. Μέτρα ασφάλειας – ασφαλίσεις - ατυχήματα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίζει όλο το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να λαβαίνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημία σε πρόσωπα ή πράγματα γενικά αστική και ποινική ευθύνη. Κατά την εκτέλεση των εργασιών προμήθειας και τοποθέτησης των υλικών για το έργο ο Ανάδοχος θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για 27

-- 27 of 30 --

αποτροπή του κινδύνου ατυχημάτων ή ζημιών. Σε περίπτωση ατυχημάτων ή ζημιών κατά την εκτέλεση των εργασιών στο προσωπικό του Αναδόχου ή στο προσωπικό του Κ.Κ.Π.Π.Α. ή σε γενικά σε οποιουσδήποτε τρίτους, εξ’ αιτίας παραλείψεων εκπλήρωσης των στην προηγούμενη παράγραφο αναφερόμενων υποχρεώσεων του Αναδόχου ή εξ’ αιτίας κακοτεχνιών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία ακόμη και τυχαία, όλες τις αστικές και ποινικές ευθύνες φέρει αποκλειστικά και μόνο ο Ανάδοχος, ο οποίος είναι υποχρεωμένος στην καταβολή όλων των τυχόν αποζημιώσεων ή χρηματικών ποινών που θα του επιβληθούν. Γ. Επίβλεψη εργασιών τοποθέτησης των υλικών. Οι εργασίες τοποθέτησης των υλικών θα εκτελεσθούν υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Κ.Κ.Π.Π.Α., στις εντολές και στις οδηγίες των στελεχών της οποίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται απροφάσιστα. Από την άσκηση της Επίβλεψης δεν αίρονται ούτε μειώνονται οι από την παρούσα σύμβαση απορρέουσες υποχρεώσεις και οι ευθύνες του Αναδόχου προς το Κ.Κ.Π.Π.Α., κυρίως σε ότι αφορά την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και τις σχετικές ευθύνες του. Η άσκηση αυτή δεν μπορεί επίσης να έχει την έννοια της άρσης ή μείωσης των ευθυνών του Αναδόχου για ζημίες που γίνονται προς τρίτους κατά την εκτέλεση των εργασιών και λόγω της εκτέλεσης αυτών και κάθε σχετική δαπάνη ή αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 4Ο ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του έργου με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας, με έκδοση εντάλματος πληρωμής αφού εγκριθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: α) Κράτηση 0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων, ΧΑΡΤ 2% ΟΓΑ ΧΑΡΤ. 20% β) Φόρος 4% για προμήθεια υλικών και 8% για παροχή υπηρεσιών ΑΡΘΡΟ 5Ο ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθ. …………………………………………. Εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………………… ποσού ……….. € (…………………………………... ……………………………………………………………………………………….ευρώ) Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί μετά την πλήρη κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 του 118/07. ΆΡΘΡΟ 6Ο ΛΟΙΠΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ. • Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι του Δημοσίου ή της Μονάδας σε περίπτωση προσωρινής ολικής ή μερικής αναστολής ή διακοπής λειτουργίας του Κ.Κ.Π.Π.Α. για οποιοδήποτε λόγο , ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος. • Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί με τη σύμφωνη γνώμη και των 28

-- 28 of 30 --

δύο συμβαλλομένων. • Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα μονομερώς να αυξήσει στον ανάδοχο τις συμβατικές ανάγκες για την κάλυψη τυχόν εκτάκτων αναγκών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν και να τον ειδοποιήσει εγγράφως μέσα, σε εύλογο χρονικό διάστημα. • Για πρόσθετες ποσότητες που δεν προβλέπονται από την διακήρυξη και δεν θα υπερβαίνουν το 5% του προϋπολογισμού του διαγωνισμού αλλά αποβλέπουν στην κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών των επί μέρους μονάδων του Κέντρου, ο προμηθευτής μπορεί να κληθεί θα υποβάλλει οικομοτεχνική προσφορά. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να προκύψει υπέρβαση του προϋπολογσιμού του διαγωνισμού. • Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια όργανα του Κ.Κ.Π.Π.Α., υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. • Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται, όταν καλείται, σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την Συμβατική Υπηρεσία (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. • Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. • Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι του Κ.Κ.Π.Π.Α. για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη/Προσφορά/Σύμβαση υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. • Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. • Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύμβαση. • Ο ανάδοχος δεν δικαιούται για κανένα λόγο να διακόψει την παροχή των προϊόντων του, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά: • Πυρκαγιά • Πλημμύρα • Σεισμός • Πόλεμος • Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση μερικώς ή ολικώς του έργου, όπως και η υπεργολαβία (μερικώς ή και ολικώς). Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (του αναδόχου δικαίωμα) σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα και η ανάθεση σε υπεργολάβο της εκτέλεσης ιδιαίτερα περιορισμένων και άκρως εξειδικευμένων 29

-- 29 of 30 --

εργασιών, μόνο μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 7Ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ του Κ.Κ.Π.Π.Α. και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια. Η σύμβαση αυτή κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως προσφορά διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών διέπεται δε από τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 (κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου) και του Ν. 2286/1195 και αφού συντάχθηκε αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφηκε και από τους δυο συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. Τα 2 κράτησε το Κ.Κ.Π.Π.Α., το δε άλλο έλαβε ο αντισυμβαλλόμενος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι. ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ Για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 30

-- 30 of 30 --