ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

΢ΤΜΒΑ΢Η υπ’ αριθ. 7010 / 31-07-2020 ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΑΦΑΪΑ΢ ΚΑΙ ΣΗ΢ ΕΣΑΙΡΕΙΑ΢ ΚΟΤ΢ΟΤΛΟ΢ - ΘΕΟΔΩΡΟΤ Ο.Ε ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ ΣΗ ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η ΚΑΙ ΕΠΙ΢ΚΕΤΗ ΣΩΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ΢ ΑΠΟ΢ΣΕΙΡΩ΢Η΢ (ΚΛΙΒΑΝΟΙ & ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ GETINGE) ΢υμβατικού Σιμήματος 18.786,00€ συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α.

-- 1 of 8 --

- 2 - ΢ΤΜΒΑ΢Η ΤΠ. ΑΡΙΘ. 7010 / 31-07-2020 ΢την Αίγιο σήμερα 31η ΙΟΤΛΙΟΤ του έτους 2020 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Σο Γ. Ν. Ανατολικής Αχαιός που εδρεύει στο Αίγιο, Άνω Βουλωμένο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Διοικητής του Νοσοκομείου κα ΑΘΑΝΑ΢ΙΟ΢ ΓΕΩΡΓΑΚΗ΢ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΤ΢ΟΤΛΟ΢-ΘΕΟΔΩΡΟΤ Ο.Ε που εδρεύει στην Αθήνα, Πλουτάρχου 24, Αγ. Δημήτριος τ.κ.17342, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 997752073, υπάγεται στη Δ.Ο.Τ. Αγ. Δημητρίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢ και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Σην υπ. αριθ.5462/19-06-2020 διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την συντήρηση των μηχανημάτων της κεντρικής αποστείρωσης. 2) Σην υπ. αριθ. 5940/01-07-2020 προσφορά του Προμηθευτή που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης. 3) Σην υπ. αριθ. 6η/24.07.2020 (Θ. 59Ο) απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Ανάδοχο. ΢υμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙ΢ΜΟΙ Αντίκλητος Σο πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΦΟ΢ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της ΢ύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Έργο: ΢ΤΝΣΗΡΗ΢Η ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ΢ ΑΠΟ΢ΣΕΙΡΩ΢Η΢ ( ΚΛΙΒΑΝΟΙ & ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ GETINGE) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: 31/07/2020 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Σο αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική). Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη ΢ύμβαση. Προθεσμίες: Σα αναφερόμενα στη ΢ύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη ΢ύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: Η από 01-07-2020 προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. ΢ύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

-- 2 of 8 --

- 3 - ΢υμβατικά τεύχη : Σα τεύχη της ΢ύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη ΢ύμβαση, β) την Προσφορά του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ΢ ΠΑΡΟΤ΢Α΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ Η ανάδοχος εταιρία θα αναλάβει την συντήρηση των μηχανημάτων απολύμανσης / αποστείρωσης του τμήματος κεντρικής αποστείρωσης του νοσοκομείου, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μηχανήματα: ΢υγκεκριμένα περιλαμβάνει : Α. Δύο κλίβανοι αποστείρωσης μάρκας GETINGE, τύπου GE 6612 ERK-2 Β. Δύο πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων μάρκας GETINGE, τύπου S-4656 Γ. Ένας κλίβανος αποστείρωσης μάρκας GETINGE, τύπου HS 6613 ER-2 ΑΡΘΡΟ 3.ΤΠΟΦΡΕΩ΢ΕΙ΢ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 1. Η συντήρηση των μηχανημάτων θα περιλαμβάνει τρεις (3) τακτικές επισκέψεις ετησίως (μία φορά ανά τετράμηνο) και θα εκτελείται έλεγχος καλής λειτουργίας καθώς και συντήρηση. 2. Η συντήρηση περιλαμβάνει καθαρισμό, ρύθμιση, έλεγχο καθώς και κάθε μορφής απαιτούμενη εργασία για την διατήρηση σε καλή κατάσταση των μηχανημάτων. 3. Πέραν των τακτικών επισκέψεων για προληπτική συντήρηση, προβλέπεται η αποκατάσταση βλαβών όταν αυτές συμβούν (εντός των εργασίμων ημερών και ωρών). Οι κλήσεις για βλάβες είναι απεριόριστες. 4. Όλα τα αναλώσιμα / ανταλλακτικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των προληπτικών συντηρήσεων ή την αποκατάσταση των βλαβών, βαρύνουν την ανάδοχο εταιρία. 5. Η γενική συντήρηση των μηχανημάτων θα γίνεται από ειδικούς τεχνικούς του ανάδοχου οι οποίοι θα προβαίνουν στον έλεγχο, εσωτερικό καθαρισμό, ως και σε κάθε άλλη απαιτούμενη τεχνική εργασία για τη διατήρηση των μηχανημάτων σε άριστη κατάσταση και λειτουργία. 6. Οι εργασίες συντήρησης-επισκευής θα γίνονται στους χώρους του νοσοκομείου ή στα εργαστήρια του ανάδοχου αν οι τεχνικοί του το κρίνουν αναγκαίο. 7. Η εργασία που θα πραγματοποιείται θα αναφέρεται λεπτομερώς στο ειδικά συντασσόμενο κάθε φορά από τον Σεχνικό, Δελτίο Εργασίας. 8. Οι τεχνικοί του ανάδοχου θα μεταβαίνουν στο Νοσοκομείο όσο γίνεται γρηγορότερα (το αργότερο εντός 48 ωρών από την έγγραφη αναγγελία βλάβης) αλλά πάντα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για την άρση κάθε βλάβης. 9. Ο ανάδοχος να διαθέτει οπωσδήποτε πιστοποίηση ΕΝ ΙSO 9001, EN ISO 13485 και συμφωνία με την ΤΑ 1348. 10. Ο ανάδοχος να διαθέτει οπωσδήποτε τεχνικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων. ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ – ΦΡΟΝΟ΢ ΠΑΡΑΔΟ΢Η΢ Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από 31/07/2020 έως 30/07/2021 με δικαίωμα δίμηνης παράτασης χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην ΕΠΠΕ λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της ΢ύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της ΢ύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. ΑΡΘΡΟ 5. ΢Τ΢ΣΑ΢Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ΢ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ΢ – ΠΑΡΑΔΟ΢Η ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ

-- 3 of 8 --

- 4 - Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕ΢ ΡΗΣΡΕ΢ – ΕΚΠΣΩ΢ΕΙ΢ ΜΕΦΡΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΢ε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4412/2016 άρθρο 207. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ – ΣΡΟΠΟ΢ ΠΛΗΡΩΜΗ΢ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 18.786,00€ συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. ΢το τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Προμηθευτή για την εκτέλεση της Προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών, πάσης φύσεως εργασιών και υλικών θα γίνεται μετά την έγγραφη πιστοποίηση όλων των ανωτέρω από την ΕΠΠΕ προς το λογιστήριο και μετά από επικοινωνία της αναδόχου εταιρείας με αυτό. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. ΢ε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N.4152/2013, (ΥΕΚ 107/Α/2013), καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΥΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει & Ν. 4172/2013 άρθρο 62,64) ΢την αμοιβή του Προμηθευτή χωρίς ΥΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση: • 2% υπέρ Χυχικής Τγείας • Παρακρατείται φόρος 8% για υπηρεσίες & 4% για υλικά • 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗ΢Τ επί της καθαρής αξίας • 3% ΦΑΡΣΟ΢ΗΜΟ επί του ΕΑΑΔΗ΢Τ • 20% ΟΓΑ ΦΑΡΣΟ΢ΗΜΟΤ επί της κράτησης του χαρτοσήμου Όλα τα τιμήματα της παρούσας ΢ύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΤΗ΢Η ΚΑΛΗ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Η΢ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό 803877 εγγυητική επιστολή του Σ.Π. & Δ. ποσού επτακόσια πενήντα επτά € & 50/100 (757,50 €) ήτοι το 5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα.

-- 4 of 8 --

- 5 - ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙ΢ΣΟΛΗ ΚΑΛΗ΢ ΕΚΣΕΛΕ΢Η΢ (Τπόδειγμα) Εκδότης: Ημερομηνία Έκδοσης: Προς το Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας Σμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου ………, οδός……… αρ… 6, Σ.Κ. …., Πόλη………. Εγγύηση μας υπ’αριθμόν για ευρώ Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία , οδός , αριθμός , σαν Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ’ αρ. …………..σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση , συνολικής αξίας , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας ειδών………. του ………………... Ποσού Μετά τα παραπάνω, η Σράπεζα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της Εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η Εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της ΢ύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή. ΢ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα θα ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Τπουργείο Οικονομικών για την Σράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη) ΑΡΘΡΟ 8. ΕΜΠΙ΢ΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ – ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗ΢ΙΑ Καθ’ όλη τη διάρκεια της ΢ύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. ΢ε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ψς εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.

-- 5 of 8 --

- 6 - Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή. ΢ε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της ΢ύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. Σο πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ’ αρχής σε εκτέλεση της ΢ύμβασης, μεταβιβάζεται επ’ αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της ΢ύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της ΢ύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της ΢ύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. ΢ε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. ΢ε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. ΑΡΘΡΟ 9. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ Σα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑ΢ΣΟΛΗ – ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΤ΢Η ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 άρθρο 133. ΢την γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών

-- 6 of 8 --

- 7 - Δημοσίου. ΢τη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. ΢ε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. ΢ε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Σροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 11. ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΣΗ΢ ΢ΤΜΒΑ΢Η΢ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 12. ΛΟΙΠΕ΢ ΔΙΑΣΑΞΕΙ΢ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η 5462/19-06-2020 Διακήρυξη και η υπ. αριθ.5940/01-07-2020 κατατεθείσα προσφορά του Προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. ΢ε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου & ο Ν. 4412/2016 γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του Προμηθευτή Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΠΛΟΤΣΑΡΦΟΤ 24 Σ.Κ. 17342, ΑΓ. ΔΗΜΗΣΡΙΟ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢, με Fax: 210 9948059 ή με mail: sterisystems@yahoo.gr. ΑΡΘΡΟ 13. ΕΥΑΡΜΟ΢ΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΤ΢Η ΔΙΑΥΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Αιγίου, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

-- 7 of 8 --

- 8 - ΢Ε ΠΙ΢ΣΨ΢Η ΣΨΝ ΑΝΨΣΕΡΨ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, δύο έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος. ΣΑ ΢ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΣΟ Γ. Ν. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΑΦΑΪΑ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ΢ Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗ΢

-- 8 of 8 --