ΕΛΕΓΧΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ν.Μ ΑΙΓΙΟΥ & Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθ. 2486/2025 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ν.Μ ΑΙΓΙΟΥ & Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) Συμβατικού Τιμήματος #9.200,00 €# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

-- 1 of 12 --

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ 7 ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΘΡΟ 8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΘΡΟ 9 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΘΡΟ 11 ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 12 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 13 ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

-- 2 of 12 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2486/2025 Στο Αίγιο σήμερα την 20η ΜΑΡΤΙΟΥ του έτους 2025 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας που εδρεύει στο Αίγιο, Άνω Βουλωμένο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την Διοικητή του Νοσοκομείου κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΗ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΤΑΚΗΣ Α.Ε., που εδρεύει στην Δωδεκανήσου 14-Ν. Ιωνία Αθήνα, Τ.Κ. 14235, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. : ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, με υποκατάστημα Λεύκας 10, Πετρωτό – ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26500, έχει Α.Φ.Μ. 094110679 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθ. ταυτότητας ΑΡ517891, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος». Λαμβάνοντας υπόψη : 1) Την από 1334/11-02-2025 προσφορά του αναδόχου. 2) Την υπ. αριθ. 75η/ 19-02-2025 απόφαση του Διοικητή. της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον Ανάδοχο. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. ΕΡΓΟ : ΕΛΕΓΧΟ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ν.Μ ΑΙΓΙΟΥ & Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: 20-03-2025 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική). Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

-- 3 of 12 --

Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: Η από 1334/11-02-2025 προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου όπου αφορά τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, του Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας (Ν. Μ. Αιγίου & Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων). Γ.Ν. ΑΙΓΙΟΥ  ΚΑΕ 0879 6.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ανάλογου ΦΠΑ) συντήρηση Ν.Μ. Αιγίου  ΚΑΕ 0879 2.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου ανάλογου ΦΠΑ) συντήρηση Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων & CPV 45343100-4 Αναλυτικά: Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ ΜΕ ΦΠΑ Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΕ 1 ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 6.800,00 € 0879 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2.400,00 € . Για κάθε υπηρεσία θα πρέπει να εκδίδονται διαφορετικές υπεύθυνες δηλώσεις για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

-- 4 of 12 --

Α. Έλεγχος και πιστοποίηση συστήματος πυρανίχνευσης και συστημάτων ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων Α.1. Νοσηλευτική μονάδα Αιγίου Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 6.820,00 € - ΚΑΕ 020879α Σύστημα: A.1.1 Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης: Notifier ID 2000 Πίνακας πυρανίχνευσης χειρουργείων: 8000 και IQ8 Control ESSER by Honeywell Πίνακας πυρανίχνευσης πινάκων ΔΕΗ: BS 5839 pt 4 1988 [τεμ: 2 ] A.1.2 Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης μαγειρείων: Matrix 2000/ANSUL R-102 WET CHEMICAL Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης Control Room πληροφορικής: Extinguishant Control, Model K11031M2/BS EN12094-1:2003 CLASS A Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης λεβητοστασίου Extinguisant Control, Model K11031M2/BS EN12094- 1:2003 CLASS A A.1.3 Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων μαγειρείων: CITY, 6 ζωνών (σε χρήση η μία ζώνη). Αυτόματο ανίχνευσης εκρηκτικών αερίων μικροβιολογικού εργαστηρίου: CITY, 6 ζωνών (σε χρήση η μία ζώνη). Περιγραφή υλικών συστήματος κεντρικού συστήματος πυρανίχνευσης Τεμ. Κατασκευαστής - Τύπος Κεντρικός Πίνακας Σημειακής αναγνώρισης ID2000 4 βρόγχων. 1 NOTIFIER UK Πίνακας 3 ζωνών ανίχνευσης και 1 εντολής κατάσβεσης, με μπουτόν κατάσβεσης. 1 KENTEC/ SIGMA XT Επαναληπτικός πίνακας IDR2-A "ενεργός", για Κεντρικό Πίνακα Σημειακής αναγνώρισης ID2000 με οθόνη LCD 2x40 χαρακτήρων (απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία 24Vdc και κάρτα επικοινωνίας RS485). 1 NOTIFIER/ 002-450 Κάρτα επικοινωνίας RS485 για ID61/ID3002/ID3000. 1 NOTIFIER/ 020-479 Στοιχείο επιτηρ. Single μονο+απομον. 1 NOTIFIER/M710 Στοιχείο ταυτότητας ΜΙΝΙ. 1 NOTIFIER UK/ MMX-102E Στοιχείο εντολής. 4 NOTIFIER/M-701 Συσσωρευτής 12v- 6Ah. 2 RB3 Συσσωρευτής 12v-2 3Ah. 2 Ανιχνευτής OPAL φωτοηλεκτρικός, διευθυνσιοδοτούμενος, με απομονωτή. 26 NOTIFIER /NFXI-OPT Μπουτόν χειροκινήτου συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενο, με τζαμάκι και απομονωτή. 4 NOTIFIER / M700KACI-FG Στοιχείο διασύνδεσης μέχρι και 20 συμβατικών ανιχνευτών, διευθυνσιοδοτούμενο. 21 NOTIFIER/ M710-CZR Ανιχνευτής καπνού. 1 System sensor/ECO1003 Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός. 1 System sensor/ ECO1005 Κλειδοδιακόπτης ακύρωσης εντολής. 1 wy9101/sy-fi Κουδούνι συναγερμού 6", 24VDC. 1 18-980851

-- 5 of 12 --

Φωτεινή πινακίδα STOP ΑΕΡΙΟ. 1 0-SG2-4 Φαροσειρήνα 12/24V. 1 FS-601 Ανιχνευτής OPAL φωτοηλεκτρικός. 4 NOTIFIER UK/ NFXI-OPT Ανιχνευτής Καπνού 80 - 100 Παλαιού τύπου Α.2. Νοσηλευτική μονάδα Καλαβρύτων Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 2.480,00 € - ΚΑΕ 020879α Σύστημα: Περιγραφή Υλικών Συστήματος Τεμ. Κατασκευαστής - Τύπος Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης 6 ζωνών. 1 C-TEC / FP4 Συσσωρευτής. 2 12v-2 3Ah Ανιχνευτής καπνού. 35 System sensor/ECO1003 Βάση ανιχνευτή ECO. 38 System sensor/ECO1000B Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός. 3 System sensor/ ECO1005 Φωτιστικό ασφαλείας. 17 ZTE8N1 Μπουτόν επίτοιχο με αντίσταση 470 Ohm. 10 KAC/MUS1A-R470SG-01 Φαροσειρήνα 12/24V. 3 FS-601 Β. Τεχνική περιγραφή - προδιαγραφές Β.1. Έλεγχος και συντήρηση συστήματος πυρανίχνευσης: Οι ενέργειες του Ελέγχου και της συντήρησης του συστήματος πυρανίχνευσης θα γίνει σύμφωνα με το BS 5839 Pt1:1988 που προτείνεται από το Α.Π.Σ. 11143 Φ.701.2/27.02.02 καθώς και ότι σχετικά περιλαμβάνει το EN 54. Ετήσια συντήρηση:  Οπτικός έλεγχος πινάκων πυρανίχνευσης και περιφερειακών συσκευών.  Έλεγχος των στοιχείων του κεντρικού πίνακα, ρυθμίσεις βαθμίδων τροφοδοσίας, αυτομάτου φορτιστή.  Έλεγχος καλής λειτουργίας ανιχνευτικών κυκλωμάτων και συναγερμών, ηχητικών οργάνων κ.λπ.  Εκτυπώσεις κατάστασης ρυπαρότητας πυρανιχνευτών.  Αποξήλωση και καθαρισμό των πυρανιχνευτών.  Οπτικός έλεγχος για τη διαπίστωση ότι δεν έχουν γίνει κατασκευαστικές αλλαγές και ότι οι ανιχνευτές και όλες γενικά οι συσκευές του συστήματος είναι κανονικά στην θέση τους.  Συμπλήρωση του βιβλίου συμβάντων με λεπτομέρειες για την ημέρα, ώρα και συσκευή που δοκιμάστηκε. Επιπλέον καταγραφή κάθε μεταβολής που τυχόν έχει γίνει και ημερομηνίας επόμενης προγραμματισμένης συντήρησης.  Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται με την παρουσία του υπευθύνου.  Στις υποχρεώσεις του πελάτη περιλαμβάνεται η διευκόλυνση εισόδου του συντηρητή της εταιρείας, σ' όλους τους προστατευόμενους από το σύστημα χώρους.  Ο ανάδοχος θα παραδώσει την κατά τον νόμο βεβαίωση ελέγχου συντήρησης. Β.2. Έλεγχος και συντήρηση συστήματος αυτόματης κατάσβεσης.

-- 6 of 12 --

 Οι οδηγίες που ακολουθούν, αποτελούν έναν οδηγό για την επιθεώρηση και συντήρηση, όπως αναφέρονται σε αναγνωρισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού, εγκατάστασης και περιοδικού ελέγχου πυροσβεστικών συστημάτων με ολική κατάκλιση αερίου.  Σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, αλλά και βάσει της ισχύουσας μετά το έτος 1997 Ελληνικής Πυροσβεστικής Νομοθεσίας είναι απαραίτητο, κάθε μόνιμο πυροσβεστικό σύστημα να συνοδεύεται από το Ημερολόγιο Καταγραφής Συμβάντων, όπου θα εγγράφονται όλες οι επιθεωρήσεις, συντηρήσεις, μετρήσεις και γενικά ενέργειες που έγιναν, καθώς επίσης και να ελέγχεται και να πιστοποιείται η καλή λειτουργία του συστήματος ετησίως.  Τα συστήματα ολικής κατάκλυσης πρέπει να επιθεωρούνται λεπτομερώς και να δοκιμάζονται ως προς την σωστή λειτουργία τους από ειδικό προσωπικό.  Πριν από την πραγματοποίηση κάθε ελέγχου, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα αυτόματης κατάσβεσης είναι αποσυνδεδεμένο ηλεκτρικά και μηχανικά και απομονώστε όλους τους ηλεκτρικούς και πνευματικούς ενεργοποιητές. Το παραπάνω πρόγραμμα πρέπει να εφαρμόζεται από ειδικό τεχνικό, της εταιρείας συντήρησης, συμπληρωματικά με το πρόγραμμα επιθεώρησης χρήστη. Γ. Γενικά Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες και πριν την κατάθεση της προσφοράς τους οφείλουν να γνωρίζουν ότι:  Πρέπει να λάβουν γνώση των χώρων (απαιτήσεων υπάρχουσας κατάστασης των χώρων).  Πρέπει να εκτελέσουν τις απαραίτητες εργασίες σε συνεννόηση με την υπηρεσία για την απρόσκοπτη λειτουργία της.  Για τον έλεγχο και τυχόν διακοπή των ηλεκτρικών παροχών των χώρων των εργασιών, πρέπει πρώτα να έρθουν σε συνεννόηση με την υπηρεσία.  Για ό,τι δεν έχει προβλεφθεί στην παρούσα τεχνική περιγραφή, ισχύουν όλες εκείνες οι ενέργειες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κατασκευαστικούς οίκους των εξοπλισμών-εγκαταστάσεων, κ.ο.κ., ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να προλαμβάνονται πιθανές βλάβες.  Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εναρμονίζεται με την κείμενη νομοθεσία και να λαμβάνει μέτρα: α) Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας τους (όπως προστασία από μηχανικούς και ηλεκτρικούς κινδύνους, προστασία από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες, κ.λπ.). β) Για την εξασφάλιση της υγείας και την ασφάλεια τρίτων.  Είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα και υποχρέωση αποκατάστασης ή αποζημίωσης.  Πρέπει να απομακρύνουν όλα τα προϊόντα των εργασιών (π.χ. στοιχεία αποξήλωσης κ.α.) από τον εσωτερικό κι εξωτερικό χώρο των εργασιών αλλά και από τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του νοσοκομείου. Όλα τα απορρίμματα που θα προκύψουν από τις εργασίες, θα διατεθούν σε χώρο που προβλέπεται από τις τοπικές αρχές και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Κατόπιν των εργασιών, το κτίριο, τόσο στο εσωτερικό του όσο και στο εξωτερικό του, πρέπει να παραδοθεί καθαρό κι έτοιμο προς χρήση.  Οφείλουν να παραδώσουν τους χώρους σε πλήρη και καλή λειτουργία.  Σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση υλικών η παροχή υπηρεσιών θα συμπεριλαμβάνεται στο συμβατικό τίμημα.  Σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας, τουλάχιστον, για ένα έτος.  Για κάθε εργασία θα πρέπει να εκδοθούν διαφορετικές υπεύθυνες δηλώσεις για τη σωστή λειτουργία των συστημάτων.  Επί ποινή αποκλεισμού να προσκομιστούν από τον υποψήφιο ανάδοχο, σε ξεχωριστό φάκελο σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύεται ότι έχει τις σχετικές άδειες για να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες.

-- 7 of 12 --

 ISO 9001:2015, από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο να ταυτίζεται με κατάσβεση και πυρανίχνευση.  Κατάλογο με αντίστοιχα έργα.  Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης.  Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατά τον νόμο Συμβόλαιο Γενικής Αστικής Ευθύνης ασφαλιστικής εταιρείας.  Άδεια εταιρείας σχετική με υπηρεσίες ασφαλείας.  O υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώσει την εμπειρία του στον εν λόγω κατασκευαστικό οίκο NOTIFIER UK ή να διαθέτει βεβαίωση εκπαίδευσης σε συστήματα του οίκου NOTIFIER UK. ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Η συντήρηση κι οι επισκευές θα γίνονται από Τεχνικούς του " ΑΝΑΔΟΧΟΥ " , ειδικά εκπαιδευμένους στα μηχανήματα. 2. Σε περίπτωση έκτακτων βλαβών που θα συμβούν πέραν από τις προκαθορισμένες ημερομηνίες προληπτικής συντήρησης , ο " ΑΝΑΔΟΧΟΣ " υποχρεούται να μεριμνήσει για την αποκατάσταση αυτών, εντός 24 ωρών από της σχετικής γραπτής ή τηλεφωνικής κλήσεώς της, εκτός αν για λόγους λειτουργικότητας συμφωνηθεί με το Τμήμα Τεχνικού. 3. Οι εργασίες συντήρησης κι επισκευών θα διενεργούνται στους χώρους των "ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ" ή στα εργαστήρια του " ΑΝΑΔΟΧΟΥ " κατά την κρίση των Τεχνικών της. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των εργασιών προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με το αρμόδιο τμήμα (Τμήμα Τεχνικού) των “ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ”, ώστε να επιτυγχάνεται η καλλίτερη δυνατή εκμετάλλευση του “νεκρού” χρόνου του μηχανήματος. 4. Ο " ΑΝΑΔΟΧΟΣ " υποχρεούται, μετά την ολοκλήρωση των εκάστοτε εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, να εκδίδει ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Το Δελτίο αυτό θα υπογράφεται από τον Τεχνικό του " ΑΝΑΔΟΧΟΥ " κι από τον υπεύθυνο του Τμήματος Τεχνικού του "ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ" στον οποίο και θα παραδίδεται το αντίτυπο του Δελτίου που προορίζεται για το "ΙΔΡΥΜΑ". 7. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 9. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 10. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 11. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

-- 8 of 12 --

12. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 13. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 14. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα ορισθεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας των εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης. ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από 20 / 03 / 2025 έως 19 / 03 / 2026 με δικαίωμα δίμηνης ( 2 ) παράτασης χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Εντός πέντε (5) ημερών από την Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην ΕΠΠΕ λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της ΕΠΠΕ. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ΕΠΠΕ μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση που η προμήθεια ή το έργο παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 207. ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 9.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (6.800,00 € για Ν.Μ. Αιγίου & 2.400,00 € Α.Ο.Μ. Καλαβρύτων). 7.2. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και στην παρ.1 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης 52445 ΕΞ 2023 (Β΄2385) περί υποχρέωσης υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους Οικονομικούς Φορείς. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ν.Μ ΑΙΓΙΟΥ)

-- 9 of 12 --

Α.Φ.Μ. : 999894869 Δ.Ο.Υ. : Αιγίου Κωδ. Μητρώου: 1015.Ε00190.0001 Διεύθυνση : Άνω Βουλωμένο Τ.Κ. : 25100 Αίγιο 7.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με την πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. Η τιμολόγηση θα πραγματοποιηθεί διακριτά για κάθε νοσηλευτική μονάδα, σύμφωνα με την ανωτέρω αμοιβή. Η τιμολόγηση των υπηρεσιών πάσης φύσεως εργασιών και υλικών θα γίνεται μετά την έγγραφη πιστοποίηση όλων των ανωτέρω από την ΕΠΠΕ προς το λογιστήειο και μετά από επικοινωνία της αναδόχου εταιρείας με αυτό. ΑΡΘΡΟ 8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 8.1. Ο Ανάδοχος, συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης, του προσωπικού και των συνεργατών και τυχόν τρίτων εξωτερικών συνεργατών του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε τρίτο καμία εμπιστευτική πληροφορία που αφορά στην Αναθέτουσα Αρχή, τα οικονομικά στοιχεία του ή τα συμφέροντα του Αναθέτουσας Αρχής ή των προμηθευτών ή των πελατών ή οποιοδήποτε εν γένει στοιχείο αφορά στην οικονομική κατάσταση της Αναθέτουσας Αρχής. 8.2. Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας όσον αφορά στα οικονομικά και διαχειριστικά στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής και αυτή η υποχρέωση εμπιστευτικότητας θα ισχύει και ύστερα από την παύση της παρούσας Σύμβασης. Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με ζητήματα που έγιναν γνωστά στον Ανάδοχο δυνάμει των παρεχομένων υπηρεσιών, όπως ορίζονται στην παρούσα, θα πρέπει να διαφυλάσσονται με κατάλληλο κι εμπιστευτικό τρόπο και δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο. Ρητά και ανέκκλητα συμφωνείται ότι αν, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη λήξη της παρούσας, διαρρεύσει διά του Αναδόχου (ή οποιουδήποτε εν ενεργεία υπαλλήλου, συνεργάτη ή προστηθέντων αυτού) οποιοδήποτε στοιχείο, οικονομικής ή εμπορικής φύσεως, που αφορά τον Ανάδοχο, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει και ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή εύλογη και δίκαιη αποζημίωση. 8.3. Ο Ανάδοχος θα δικαιούται να γνωστοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες του Αναθέτουσας Αρχής σε τρίτα πρόσωπα, στο βαθμό που απαιτείται να γνωστοποιούνται από το Νόμο, είτε από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή είτε μετά από απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου, χωρίς η γνωστοποίηση αυτή να παραβαίνει τις υποχρεώσεις εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας όπως ορίζονται ανωτέρω. 8.4. Η Αναθέτουσα Αρχή, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, τηρεί και επεξεργάζεται Αρχεία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το Νόμο, τις συμβάσεις που έχει με τα υποκείμενα επεξεργασίας και τηρεί κατά δήλωσή του τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας εσωτερικής και ενωσιακής. Ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης, του προσωπικού και των συνεργατών του, στα πλαίσια και δυνάμει της παρούσας σύμβασης έλαβε γνώση της Πολιτικής Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Αναθέτουσας Αρχής και θα παρέχει τις προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση υπηρεσίες σύμφωνα με αυτή. ΑΡΘΡΟ 9. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με τη σύμβαση, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Νοσοκομείου , που μπορούν να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Με την οριστική λύση της σύμβασης τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στο Νοσοκομείο που θα είναι πλέον αποκλειστικός δικαιούχος μεταβίβασης,

-- 10 of 12 --

αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 άρθρο 133. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και η από 309/12-01-2024 κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και o N. 4412/2016 ή 4782/2021 γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού ή η πρόσκληση ενδιαφέροντος δ) Η προσφορά του Αναδόχου Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

-- 11 of 12 --

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Αιγίου, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

-- 12 of 12 --