Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-κίνησης για τις ετήσιες ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων του έτους 2022

«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-κίνησης για τις ετήσιες ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων του έτους 2022» ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στη Λάρισα σήμερα την 14/01/2022 ημέρα Παρασκευή του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, μεταξύ των: 1) Της εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Περιφέρειας Θεσσαλίας, με ΑΦΜ 997844846 ΔΟΥ Α’ Λάρισας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 2) Της εταιρείας με την επωνυμία «JETOIL INDUSTRIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με ΑΦΜ 801151674, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον, Αλέξανδρο Χανδρή του Ιωάννη που εδρεύει στην Βούλα Αττικής (Ηλία Βενέζη αριθμός 16), με ΑΦΜ 101231210 ΔΟΥ Στ’ Αθηνών (εφεξής ο «Ανάδοχος») Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147A/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 4. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 6. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» Άρθρο 21 παρ. 2 «Ανάληψη υποχρεώσεων» 7. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/5.8.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 8. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/4.5.2017) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 9. Το ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις» 10. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 11. Την αριθ. 76928 (ΦΕΚ Β’ 3075/13.07.2021) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» 12. Την αριθ. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021) Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 13. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β)

-- 1 of 8 --

14. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) 15. Την αριθ. Ε/262/18.06.2021 (ΑΔΑ 946Ζ46ΜΓΨ7ΚΔΒ) απόφαση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Μ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης σχετικά με την Καταχώριση ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων στο ηλεκτρονικό μητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α’68), όπως ισχύει 16. Το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ Α’ 226 /27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 17. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγγράφουν σε ξεχωριστές πιστώσεις (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας, τις όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες που τις αφορούν 18. Το άρθρο 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚΑ΄18) με το οποίο κυρώθηκε η από 12.12.2012 (ΦΕΚ Α΄240) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί ρύθμισης θεμάτων ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών καυσίμων 19. Το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’ 93/14.04.2014) άρθρο 63 περί αρνητικής έκπτωσης στους διαγωνισμούς πετρελαιοειδών 20. Την αριθ 38212/23.11.2017 (ΑΔΑ: 7100465ΧΘ7-6ΔΡ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 21. Τις διατάξεις του αρ.1 παρ.1 περ. ια' και αρ.19 του ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 22. Τα έγγραφα των Διευθύνσεων Π.Ε. Τρικάλων με τα οποία αποτυπώνονται οι ανάγκες σε καύσιμα για ένα (1) έτος. 23. Το αριθμ. Οικ. 339947/03.09.2021 έγγραφο μελέτη του Τμ. Προμηθειών Της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 24. Την ανάγκη προκήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών (κίνησης, θέρμανσης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για το έτος 2022. 25. Το με αριθμ. Πρωτ. 19/07/2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Τρικάλων με το οποίο αποτυπώνονται οι ανάγκες για υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο θέρμανσης) για το έτος 2022. 26. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγγράφουν σε ξεχωριστές πιστώσεις (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας, τις όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες που τις αφορούν. 27. Την υπ’αρ. 292770/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Έτους 2022 για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης για τις ανάγκες της Π. Ε. Τρικάλων για το έτος 2022» με ΑΔΑ :6Ζ3Φ7ΛΡ-Ψ3Φ. 28. Την υπ’ αρ. 1116/2021 - απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 1) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Έτους 2022 για τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης για τις ανάγκες της Π. Ε. Τρικάλων για τα έτος 2022. 2)Έγκριση όρων για διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για τo έτos 2022. 3) Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες της Π. Ε. Τρικάλων για τo έτος 2022, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 του Ν. 4412/2016 , με ΑΔΑ: ΨΔΕ37ΛΡ-05Ι. 29. Το πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 21REQ009200718 2021-09-14 30. Την υπ.αριθ.355635/15-9-2021 Ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2022, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων ύψους 219.989,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης 10% για τον ΚΑΕ 1511 (υγρά καύσιμα) και ύψους 84.178,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης 10% για τον ΚΑΕ 1512 (πετρέλαιο θέρμανσης) για το έτος 2022, με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 21REQ009207820 2021-09-15 και ΑΔΑ ΨΤΝΝ7ΛΡ-9ΥΩ 31. Την ανάγκη προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. 32. Το από 5.11.2021 α/α 1 Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών συμμετοχής/ τεχνικών προσφορών

-- 2 of 8 --

33. Το από 5.11.2021 α/α 2 Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών 34. Την υπ’αρ. 1368/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» με ΑΔΑ :6Α787ΛΡ-05Σ. 35. Το από 02.12.2021 α/α 3 Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών κατακύρωσης 36. Την υπ’αρ. 1381/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» με ΑΔΑ : Ω3287ΛΡ-3ΝΘ. 37. Την υπ’αρ.808/03-01-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄ αριθμ. 1381/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας 38. Την υπ.αριθ. 15259/14-01-2022 Ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2022, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων ύψους 219.989,21€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης 10% για τον ΚΑΕ 1511 (υγρά καύσιμα κίνησης), με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 21REQ009207820 2022- 01-14 και ΑΔΑ 6Τ9Γ7ΛΡ-3ΘΤ 39. Την υπ.αριθ. 15260/14-01-2022 Ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2022, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Τρικάλων ύψους 84.178,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης 10% για τον ΚΑΕ 1512 (υγρά καύσιμα θέρμανσης), με μοναδικό κωδικό ΑΔΑΜ: 21REQ009207820 2022-01-14 και ΑΔΑ ΩΝΑΤ7ΛΡ-24Υ συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους: 1.1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων θέρμανσης-κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για ένα (1) έτος. 1.2. Η προμήθεια και οι υποστηρικτικές αυτής υπηρεσίες, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προκήρυξης του έργου, που έγινε με την υπ. αρ. 1116/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του Ν.4412/2016 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της προκήρυξης του εν λόγω έργου. Τα προσδιοριστικά στοιχεία του αντικειμένου, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή η υλοποίησή του, είναι: I. Τα είδη & οι ποσότητες της προμήθειας II. Η προσφερόμενη έκπτωση ΙΙΙ. Η εκάστοτε μέση λιανική τιμή πώλησης 1.3. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται υπεύθυνος/η της προμήθειας από την πλευρά του Αναδόχου, ο Αλέξανδρος Χανδρής του Ιωάννη ο οποίος είναι αρμόδιος για την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους του Αναδόχου όλων των παραδοτέων και στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ομαλής εκτέλεσης της Προμήθειας από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με την παρούσα σύμβαση και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, τα οποία αυτή διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύξει.

-- 3 of 8 --

ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικά στοιχεία: 2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: α) Σύμβαση β) Διακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης γ) Προσφορά του Αναδόχου δ) Κατακυρωτική απόφαση 2.2. Τροποποίηση των όρων της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους. 2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται κατωτέρω. 2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία είτε να παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3: Διάρκεια της Σύμβασης 3.1. Η σύμβαση θα έχει ισχύ ενός (1) έτους και λήγει με την οριστική παράδοση της προμήθειας και την επακόλουθη εξόφληση του(των) προμηθευτή(ων) κατόπιν της πιστοποίησης καλής εκτέλεσης αυτής από τα αρμόδια όργανα. Η αναθέτουσα αρχή έχει προβλέψει δικαιώματα προαίρεσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα οποία ενεργοποιεί μονομερώς εντός τριών (3) μηνών* προ της λήξης του αρχικού συμβατικού χρόνου και τα οποία συνίστανται σε:  προαίρεσης ύψους 10% με σκοπό την κάλυψη της προμήθειας λόγω ενδεχόμενης αύξησης των τιμών των καυσίμων κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου * Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η προαίρεση μπορεί να ενεργοποιηθεί και νωρίτερα. Σε περίπτωση της μη ολοκλήρωσης της προμήθειας εντός τους ενός (1) έτους λόγω πχ του ρυθμού κατανάλωσης, είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων με τους ίδιους όρους & προϋποθέσεις, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μέχρις εξαντλήσεως των ποσοτήτων. 3.2. Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 4% (άνευ ΦΠΑ) της προσδιοριζόμενης αξίας που αντιστοιχεί στα κατακυρωθέντα του είδη. ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Είδος Ποσότητα λίτρα Τιμή χωρίς ΦΠΑ € Σύνολο € Προαίρεση λίτρα Με προαίρεση λίτρα Σύνολο € ΦΠΑ 24% Τελικό Σύνολο € Πετρέλαιο κίνησης 119.090,91 1,08636 129.375,60 11.909,09 131.000,00 142.313,16 34.155,16 176.468,32 Βενζίνη αμόλυβδη 19.118,18 1,37195 26.229,19 1.911,82 21.030,00 28.852,11 6.924,51 35.776,62 Πετρέλαιο θέρμανσης 82.727,27 0,71974 59.542,13 8.272,73 91.000,00 65.496,34 15.719,12 81.215,46 215.146,92 236.661,61 56.798,79 293.460,40

-- 4 of 8 --

Οι τιμές είναι εκτιμώμενες βάσει τρεχουσών τιμολογιακών δεικτών κατά τη δημοσίευση της 01/2021 Διακήρυξης και τελούν υπό αναπροσαρμογή, αναλόγως της διακύμανσης που υφίστανται οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης στον αντίστοιχο Νομό της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το συμβατικό κόστος προσδιορίζεται από την αντίστοιχη κατακυρωθείσα 3,52 % έκπτωση στη μέση λιανική τιμή πώλησης η οποία θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προμηθευτεί χαμηλότερη της προϋπολογιζόμενης ποσότητας, εντός των νομίμων ορίων που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται πλήρως τα προβλεπόμενα έξοδα για την εκτέλεση των προμηθειών. Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών ακολουθούμενης της προβλεπόμενης διαδικασίας από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την οικεία Υπηρεσία Εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. - Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016. - Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα. - Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν. - Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: - 0,07% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. - 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. - Τα όποια έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Επιπλέον: - Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. - Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σημειώνεται ότι για την προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων (εκτός μηχανημάτων έργων) οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων (πλην Μ.Τ.Π.Υ. το οποίο δεν αποτελεί ασφαλιστικό ταμείο) επιβαρύνουν την αναθέτουσα αρχή, όταν η σύμβαση είναι αποτέλεσμα διαγωνιστικής διαδικασίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2022 της Περιφέρειας Θεσσαλίας Ειδ. Φορέα 073, ΚΑΕ 1512 (καύσιμα θέρμανσης), 1511 (καύσιμα κίνησης) ΑΡΘΡΟ 5: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ποιότητα των καυσίμων θα είναι εκείνη των προϊόντων των Ελληνικών Κρατικών Διυλιστηρίων (Ασπροπύργου κ.λ.π.) και θα πληρούν τις προδιαγραφές που εκάστοτε ορίζονται από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους ή ισοδύναμου οργανισμού άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. Πετρέλαιο Θέρμανσης Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)467/2002 ΦΕΚ 1531/2003 τεύχος Β 2) 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β’ 3) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ 4) ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012 όπως κάθε φορά ισχύουν. Το πετρέλαιο θερμάνσης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων καθαρό και διαυγές και δεν θα περιέχει νερό η άλλες ξένες ύλες σε ποσοστά μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα από την παρούσα. Οι εν

-- 5 of 8 --

λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως η και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές της παρούσης. Πετρέλαιο κίνησης (diesel) Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1)514/2004 ΦΕΚ 1490/2006 τεύχος Β 2) ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ 3) ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012 όπως κάθε φορά ισχύουν. Το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις, από νερό πέραν των επιτρεπόμενων ορίων και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλο καύσιμο. Βενζίνη αμόλυβδη Η αμόλυβδη βενζίνη θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην Υπ. απόφαση 1) ΑΧΣ 510/2004 ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β’ 2) ΑΧΣ291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β’ 3) ΦΕΚ 410/Β/11-4-2001 4) ΦΕΚ 1507 Β/04-05-2012 όπως κάθε φορά ισχύουν. Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των παραληπτών με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας από τις ενδιαφερόμενες για την προμήθεια Υπηρεσίες:  Για τα καύσιμα θέρμανσης: στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών από την ειδοποίηση στον Ανάδοχο.  Για τα καύσιμα κίνησης: Η παράδοση των καυσίμων, για την κίνηση των αυτοκινήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Ν.Π.Δ.Δ. και ιδρυμάτων, θα γίνεται από τα πρατήρια του προμηθευτή. Τα πρατήρια διανομής καυσίμων κίνησης θα πρέπει να βρίσκονται εντός εύλογης απόστασης (περί τα 10 χιλιόμετρα) από τις αντίστοιχες διευθύνσεις των υπό προμήθεια υπηρεσιών. Ο υποψήφιος αναγράφει τη διεύθυνση του πρατηρίου/ων που διαθέτει για την προμήθεια. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιμα που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατ’ αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Προμηθειών κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιόνια, πλημμύρες, κ.λπ.) τα εκχιονιστικά μηχ/τα μπορούν να προμηθεύονται καύσιμα στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

-- 6 of 8 --

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων υγρών καυσίμων στις έδρες των Υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των παραληπτριών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την οποία όμως δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λπ.),ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τις Δ.Υ. με υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα. Αν στην παραπάνω περίπτωση καθίσταται αδύνατη η προμήθεια υγρών καυσίμων τότε παρέχεται δυνατότητα να προμηθεύονται τα καύσιμα από το ελεύθερο εμπόριο. H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από την πλευρά του προμηθευτή και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Τα καύσιμα αλλά και οι διαδικασίες μεταφοράς ή/και διάθεσης τους πρέπει να συμφωνούν με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας, με την ελληνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Προσφορά φυσικού ή νομικού προσώπου που περιλαμβάνει υπεργολαβία που δεν έχει αποτυπωθεί στο φάκελο προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, απορρίπτεται ως μη κατάλληλη. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 7: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής αδικαιολογήτως παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι το 2% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής παραλαβής. 2. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαμβάνειν του προμηθευτή ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. ΑΡΘΡΟ 8: ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016, β) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς

-- 7 of 8 --

ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν. 3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που τυχόν χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 9: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό 7004114189 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 9.466,46 € (εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα έξι ΕΥΡΩ και σαράντα έξι λεπτά), με ημερομηνία λήξης 05/01/2023, της Τράπεζας «EUROBANK Α.Ε.». Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, τους όρους της με αριθμό 01/2021 Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς του αναδόχου. Αρμόδια δικαστήρια για τη σύμβαση είναι αυτά της Λάρισας. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τρία (3) πρωτότυπα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ………………………………

-- 8 of 8 --