Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη, 14 Μαρτίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 3263 ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της αριθμ. 2/2017 τακτικής συνεδρίασης του ∆.Σ. του ∆ήμου Πύλης Αριθμός απόφασης 53/2017 Θ Ε Μ Α: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ∆ήμου Πύλης και ∆.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης». Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Πύλης, ύστερα από την αριθμ. 2268/24-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε χωριστά σε καθένα από τα μέλη του ∆ημοτικού Συμβουλίου, στους Προέδρους/Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων και στον κ. ∆ήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών του ∆.Σ. βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Γιαννοτάκης Αθανάσιος (Πρόεδρος) 2. Καλαμαράς Στέφανος 3. Τόλιας Νικόλαος 4. Τζιορτζιώτης Γεώργιος 5. Ζιάκας Σταύρος 6. Μπόμπορας Παύλος 7. Αλέκος Ευάγγελος 8. Χαντζής Σωτήριος 9. Αγγέλης Σωτήριος 10. Μπακάλης Χρήστος 11. Πλαστήρας Κωνσταντίνος 12. Αναγνώστου Βασίλειος 13. Νάκος Χρήστος 14. Τζάνης Βησσαρίων (Άρης) 1. Κατσίβελος Βύρων 2. Καραΐσκου Γεωργία 3. Μπάκος Ευάγγελος 4. Μπόμπορας Αθανάσιος 5. Μπακλαβάς Σπυρίδων 6. Καλαντζής ∆ημήτριος (Τάκης) 7. Λέφας Παναγιώτης 8. Κουφογάζος Κωνσταντίνος 9. Λαμπρογεώργος Ηλίας 10. Παναγιώτου Γεώργιος που δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

-- 1 of 18 --

15. Κωστάκης Αθανάσιος 16. Οικονόμου Λαμπρινή (Ρούλα) 17. Κρούπης Κωνσταντίνος 18. Μπαλατσούκας Κωνσταντίνος 19. Κουτσονάσιος Ιωάννης 20. Παλλαντζάς Γεώργιος 21. ∆ούλαλας Κωνσταντίνος 22. Παπακωνσταντίνου Ιωάννης 23. Ζάχος Απόστολος Σε σύνολο σαράντα τριών (43) Προέδρων/Εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν παρόντες επτά (7), δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Παλαιομοναστήρου: Μπουτζιώλης Θωμάς Πηγής: Τζιμόπουλος Βασίλειος Πύλης: Πανάγου-Περγαντή Μαρίνα Φιλύρας: Βαμπούλα Ευαγγελία Αρματολικού:Τεντολούρης Παναγιώτης ∆έσης: Μήτσιος Αναστάσιος Καλογήρων: Γεωργομάνος Ιωάννης Αγίου Βησσαρίωνα: Τριχιάς Γεώργιος ∆ροσερού: Γεροβασίλη Βασιλική Γόμφων: Ποντίκας Αθανάσιος Ελάτης: Χαμψάς Βασίλειος Ελευθεροχωρίου: Παπαγεωργίου Σπυρίδων Κοτρωνίου: Αναγνώστου Απόστολος Λυγαριάς: Παπαϊωάννου-Τσιώκου Μαρία Μουριάς: Κανίστρας Κωνσταντίνος Μυροφύλλου: Ράπτης Γεώργιος Παραποτάμου: Καλυβιώτης Παναγιώτης-Όθων Πιαλείας: Λεμονάς Νικόλαος Ροποτού: Ρομπιές Γεώργιος Στουρναραίικων: Λαμπρογεώργου Γεωργία Φήκης: Λιούτας Αθανάσιος Αγίου Νικολάου: Καλόγηρος Αχιλλεύς Αγίου Προκοπίου: Αλέξης Γεώργιος Αθαμανίας: Πολύμερος ∆ημήτριος Βαθυρρεύματος: Κατσαρός Λεωνίδας Βαλκάνου: Λέφας Αθανάσιος Βροντερού: Πάνος Κωνσταντίνος Γαρδικίου: Αλεξίου Αριστείδης ∆ροσοχωρίου: Ευαγγελόπουλος ∆ημήτριος Κορυφής: Χονδρός Χαρίλαος Λιβαδοχωρίου: Πολυγένης Γεώργιος Μεσοχώρας: Σακκάς Αθανάσιος Μοσχοφύτου: Καψιώχας Γεώργιος Νέας Πεύκης: Σακκομήτρος Κωνσταντίνος

-- 2 of 18 --

Νεράιδας: Βλαχογιάννης Κυριάκος Νεραϊδοχωρίου: Μαργαρίτης Απόστολος Παλαιοκαρυάς: Καψάλης Γεώργιος Παραμέρου: Αναγνώστου Ηλίας Παχτουρίου: Μπόλλης Παναγιώτης Περτουλίου: Κουτσιανίτης Στέφανος Πετροχωρίου: Οικονόμου Χριστίνα Πολυνερίου: Βλαχοδήμος Παναγιώτης Πύρρας: Γιώτας Απόστολος που δεν παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Παρόντος του ∆ημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήμου, κ. Μαρκαντά Φανή, για την τήρηση των πρακτικών. Κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος προσήλθε στη συνεδρίαση ο ∆ημοτικός Σύμβουλος, κ. Κατσίβελος Βύρων. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ∆ήμου Πύλης και ∆.Ε.Υ.Α. Πύλης για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» είπε ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/23-12-2014 τεύχος Α΄) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020: ∆ιοικητική και Επιχειρησιακή Ικανότητα ∆ικαιούχων 1.Η αρχική εκτίμηση της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου διενεργείται από την αρμόδια ∆ιαχειριστική Αρχή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εκάστοτε πράξης και πριν την επιλογή της για χρηματοδότηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η εκτίμηση αυτή επαναβεβαιώνεται, μέσω των διαδικασιών παρακολούθησης και επαληθεύσεων, καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της συγκεκριμένης πράξης έως και την ολοκλήρωσή της. 2.Για το σκοπό αυτό ο δικαιούχος οφείλει, τόσο κατά την διαδικασία επιλογής όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης και έως την ολοκλήρωση των πράξεων για τις οποίες κρίθηκε αρχικά επαρκής, να αποδεικνύει τη διοικητική, χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή επάρκειά του και να προσκομίζει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στις διαδικασίες και τα τυποποιημένα έντυπα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου. 3.Μέρος ή και το σύνολο των κριτηρίων εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου μπορεί να καλυφθεί και μέσω σχετικής πιστοποίησης από τρίτους φορείς.

-- 3 of 18 --

4.Για την εξασφάλιση της επαρκούς διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη υποστήριξη των δικαιούχων. Ειδικότερες ρυθμίσεις που αφορούν στη διαδικασία εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου και το είδος των παρεμβάσεων υποστήριξης των δικαιούχων καθορίζονται με σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»: 1.α. Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήμων, η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.∆. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα δημοτικά και περιφερειακά ιδρύματα, καθώς και κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το ∆ημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, μεμονωμένα ή από κοινού. Στις προγραμματικές συμβάσεις, που μετέχει το ∆ημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης στην οποία εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. ………………………………………………………………………………………………….. 2.α. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις και η διάρκεια της σύμβασης. Επίσης ορίζεται το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, καθώς και ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους της προγραμματικής σύμβασης. β. Με την προγραμματική σύμβαση επίσης ορίζεται ο συμβαλλόμενος, στον οποίο μπορεί να ανατεθεί η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων του προγράμματος μετά την ολοκλήρωσή του, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχο στάδιο. γ. Αν ο συμβαλλόμενος σε προγραμματική σύμβαση αναθέσει σε τρίτον τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση των έργων αυτών, η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον κατά τη σύμβαση υπόχρεο συμβαλλόμενο.

-- 4 of 18 --

3.Οι συμβαλλόμενοι φορείς για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα, καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση. 4.Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων οργανισμών και φορέων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλομένου στον άλλον, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων. ……………………………………………………………………………………………….. Η ∆.Ε.Υ.Α. Πύλης σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του ∆ήμου προέβη στην εκπόνηση μελέτης του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης», προϋπολογισμού δαπάνης 215.000,00 €, για την υποβολή αιτήματος ένταξής του στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020, Άξονας προτεραιότητας (3) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας με κωδικό 010. Για την ένταξη και υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας. Επειδή η ∆.Ε.Υ.Α. Πύλης δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή προτάθηκε η μεταβίβαση της αρμοδιότητας εκτέλεσης της προτεινόμενης πράξης στο ∆ήμο Πύλης, ο οποίος διαθέτει διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα, με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 10 του Ν. 3840/2010. Το ∆ημοτικό Συμβούλιο, με την αριθμ. 134/2016 απόφασή του, αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄) μεταξύ του ∆ήμου Πύλης και της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλης (∆.Ε.Υ.Α.Π.) για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης», προϋπολογισμού δαπάνης 215.000,00 €. Με την αριθμ. πρωτ. 457/06-02-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η πράξη «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης», με Κωδικό ΟΠΣ 5001279 εντάχθηκε στο «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη 216.747,97 €, επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 155.022,82 €, μη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 61.725,15 €, αιτιολόγηση μη επιλεξιμότητας ανακτήσιμος ΦΠΑ

-- 5 of 18 --

και κόστος ιδιωτικών συνδέσεων και θα πρέπει να προβούμε στη λήψη νέας απόφασης για σύναψη προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» : Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το ∆ήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του. Το ∆ημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη: Την εισήγηση του Προέδρου, Την αριθμ. 010 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020, Την αριθμ. πρωτ. 457/06-02-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Τις διατάξεις άρθρου 50 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/23-12-2014 τεύχος Α΄) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Τις διατάξεις του άρθρου 100, της παρ. 1 του άρθρου 65, της παρ. 8 του άρθρου 67, της παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (ομόφωνα) Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06- 2010 τεύχος Α΄) μεταξύ του ∆ήμου Πύλης και της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλης (∆.Ε.Υ.Α.Π.) για την εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης», προϋπολογισμού 216.747,97 €. Τον ορισμό της ∆ημοτικής Συμβούλου, κ. Οικονόμου Λαμπρινής (Ρούλας), ως εκπροσώπου του ∆ήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης με αναπληρωτή τον ∆ημοτικό Σύμβουλο, κ. Κωστάκη Αθανάσιο. Την εξουσιοδότηση του ∆ημάρχου, κ. Μαράβα Κωνσταντίνου, για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Η προγραμματική σύμβαση επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 53/2017 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Γιαννοτάκης Αθανάσιος Ακριβές απόσπασμα Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

-- 6 of 18 --

Γιαννοτάκης Αθανάσιος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 Μεταξύ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗΣ» Δ.Ε.Υ.Α. ΠΥΛΗΣ και «ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» για την Πράξη1 «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» Πύλη Φεβρουαριος 2017 1 Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.

-- 7 of 18 --

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ2 «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» Στην Πύλη, σήμερα την /02/2017, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 1. Της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗΣ (ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ) που εδρεύει στην Πύλη Τρικάλων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μπακάλη Χρήστου και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου» 2. του Δήμου Πύλης, που εδρεύει στην Πύλη Τρικάλων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Μαράβα Κων/νο και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Υλοποίησης» Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού. 2. Το άρθρο 50 του Ν. 4314/2014 που θα καθορίζει τα της διαδικασίας εκτίμησης της διοικητικής, χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής ικανότητας του δικαιούχου 3. Την αριθμ. 26/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Πύλης, με την οποία εγκρίνεται και υπογράφεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. 4. Την αριθμ. 53/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, με την οποία εγκρίνεται και υπογράφεται το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης. 5. Την αριθμ. 457/06-02-2017 απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014- 2020, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ» προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο». Με την κατασκευή του έργου προβλέπεται η αντικατάσταση τμήματος του δικτύου ύδρευσης της Τ.Κ. Ελάτης. Το συγκεκριμένο δίκτυο παρουσιάζει μεγάλες διαρροές, που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της πίεσης στο δίκτυο και άρα την μειωμένη παροχή ύδατος σε διάφορα σημεία του δικτύου. Η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου αφορά στην αποκατάσταση των μεγάλων διαρροών που παρατηρούνται στο δίκτυο. Δεδομένου ότι: 2Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα (φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ’ αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Kατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα

-- 8 of 18 --

 ο Κύριος του Έργου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,  ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες3 : 1. Ωρίμανση του Έργου(έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων). 2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο ΕΠ 4. Σύνταξη ή/και Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 6. Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με αναδόχους, οι οποίες συνυπογράφονται από τον Κύριο του Έργου, εφόσον οι υπηρεσίες τιμολογούνται σε αυτόν. 7. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 8. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. 9. Παρακολούθηση χρηματορροών και υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου. 10. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή . 11. Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. 3Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου

-- 9 of 18 --

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι οι ανάδοχοι των τεχνικών έργων εκτελούν το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής. ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα: 2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:  Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη του Έργου.  Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.  Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου4 , κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.  Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.  Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου και να προβαίνει άμεσα στη σύνταξη και υποβολή των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών του έργου μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)  Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης5 και να πραγματοποιεί τις πληρωμές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα.  Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.  Να προβεί στην κάλυψη με ιδίους πόρους των μη επιλέξιμων δαπανών του έργου. 4 Για την περίπτωση που υπάρχει πρακτικά τέτοια δυνατότητα από τον Κύριο του Έργου. 5πλην της εξαίρεσης για την οποία τα τιμολόγια απευθύνονται στο Φορέα Υλοποίησης

-- 10 of 18 --

 Να τηρεί τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και πληρωμών του έργου και ειδικότερα τις διαδικασίες λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων και εκκαθάρισης δαπανών – διεκπεραίωσης πληρωμών, σύμφωνα με τα έντυπα τις διαχειριστικής επάρκειας. 2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:  Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.  Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.  Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και την υποβολή του στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων καθώς και των δελτίων δήλωσης δαπανών.  Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.  Να καταρτίζει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών.  Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.  Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.  Να εξασφαλίσει σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου6 τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης του Κυρίου του έργου και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.  Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.  Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου7 .  Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο Φορέας Υλοποίησης - διοικητικά και επιχειρησιακά ικανός δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους8 . 6 Τα εντός παρενθέσεως αναφέρονται σε περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική του ΣΑΕ. 7 Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής περίπτωσης, που δεν απαιτείται μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου. 8 Η παράγραφος αυτή και το Παράρτημα ΙΙ τίθενται σε όσες περιπτώσεις εκ του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης κρίνεται αναγκαίο.

-- 11 of 18 --

ΆΡΘΡΟ 3 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (216.747,97€) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα χρηματοδότησης δαπανών του έργου. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ A. ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩN Α.1. Άμεσες δαπάνες i. Ποσό χωρίς ΦΠΑ 174.796,75 155.022,82 19.773,93 Ανακτήσιμος ΦΠΑ και κόστος ιδιωτικών συνδέσεων ii. ΦΠΑ 41.951,22 0,00 41.951,22 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 216.747,97 155.022,82 61.725,15 ΣΥΝΟΛΑ 216.747,97 155.022,82 61.725,15 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 216.747,97 Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας , εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου. «H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης» ΑΡΘΡΟ 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Τ.Κ. Πύλης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από9 :  έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του(με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να έχουν ήδη οριστεί και να έχουν γραφτεί στην παρούσα τα ονόματα των εκπροσώπων)  έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του και (με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να έχουν ήδη οριστεί και να έχουν γραφτεί στην παρούσα τα ονόματα των εκπροσώπων) 11∆ιαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών

-- 12 of 18 --

 ένα (1) μέλος υποδεικνυόμενο από τον φορέα χρηματοδότησης της Πράξης με τον αναπληρωτή του.(με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να έχουν ήδη οριστεί και να έχουν γραφτεί στην παρούσα τα ονόματα των εκπροσώπων)  Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στο Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 -2020. οι συμβαλλόμενοι φορείς και η Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Διοίκηση Τρικάλων ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν . Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

-- 13 of 18 --

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Τρικάλων. ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 10 Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή: Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν ορίσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης. 11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστεθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 10Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά.

-- 14 of 18 --

Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής. 11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστεθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. ΑΡΘΡΟ 12 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

-- 15 of 18 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Τίτλος Πράξης: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Ελάτης» 2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗ (ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ) 3. Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 4. Φορέας λειτουργίας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΗ (ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ) 5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης:11 Πρόκειται για εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης (διάταξη εσωτερικού υδραγωγείου) εντός της οριοθέτησης της Τοπικής Κοινότητας Ελάτης, που αφορά δύο Ζώνες : την Κέντρο Υψηλή (Κ.Υ.) και την Υψηλή Ζώνη (Υ). Οι διάμετροι των αγωγών καθώς και οι ατμόσφαιρες σε κάθε οδικό τμήμα, φαίνονται στο συνημμένο σχέδιο της οριζοντιογραφίας του έργου. Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν :  Υπόγειο δίκτυο ύδρευσης με πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ75mm, ονομαστικής πιέσεως 16atm, μήκους 1.825m.  Υπόγειο δίκτυο ύδρευσης με πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ63mm, ονομαστικής πιέσεως 16atm, μήκους 1.105m.  Υπόγειο δίκτυο ύδρευσης με πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ50mm, ονομαστικής πιέσεως 16atm, μήκους 430m.  Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγών (3 τεμάχια), εκκενωτηρίων (3 τεμάχια) και τοποθέτηση των διατάξεων αυτών.  Δικλείδες - Βάνες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες (34 τεμάχια)  Οι απαραίτητες συνδέσεις όλων των παραπάνω με ειδικά τεμάχια για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου καθώς και αναμονές των παροχών ύδρευσης  Τοποθέτηση ενός πυροσβεστικού κρουνου  Αποκατάσταση του οδοστρώματος όπως στην αρχική του κατάσταση (άσφαλτος, τσιμεντόστρωση, έδαφος) 6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης: ΟΙΚΙΣΜΟΣ Τ.Κ. ΕΛΑΤΗΣ 7. Προϋπολογισμός Προϋπολογισμός υποέργου 1 174.796,75 + ΦΠΑ 41.951,22= 216.747,97 € Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 174.796,75 + ΦΠΑ 41.951,22= 216.747,97 € 8.Διάρκεια υλοποίησης Διάρκεια σε μήνες υποέργο 1 Όπως ορίζουν τα τεύχη δημοπράτησης Σύνολο Πράξης Όπως ορίζουν τα τεύχη δημοπράτησης 11Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών

-- 16 of 18 --

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ12 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ13 Έγγραφο / απόφαση Φορέας έγκρισης ή αδειοδότησης Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή ΠΠΔ ή άλλου σχετικού απαλλακτικού εγγράφου. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας 4641/83265/19-5- 2016 Έγκριση Διεύθυνσης Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που να καλύπτει και τη συμβατότητα έργου με ΣΔΛΑΠ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας 824/557/13-5- 2016 Έγκριση από αρμόδια Υπηρεσία Δασών Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών υποθέσεων - Δ/νση Δασών Τρικάλων - Δασαρχείο Τρικάλων 821/554/13-5- 2016 Έγκριση αρμόδιων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων 820/553/13-5- 2016 Γενική Δ/νση Αναστύλωσης Μουσείων & Τεχνικών Έργων - Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας & Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας 822/555/13-5- 2016 Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων ή / και χρήσης ύδατος (σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 146896 – ΦΕΚ 2878/Β’/27-10-2014, ή προγενέστερης νομοθεσίας) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Γενική Δ/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής - Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας 824/557/13-5- 2016 Άδεια εκτέλεσης έργου από αρμόδια Υπηρεσία Δασών Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών υποθέσεων - Δ/νση Δασών Τρικάλων - Δασαρχείο Τρικάλων 821/554/13-5- 2016 Στοιχεία κυριότητας γης (εγκεκριμένο κτηματολόγιο, τίτλοι ιδιοκτησίας) ή άλλες διοικητικές ενέργειες απαραίτητες για την εξασφάλιση της απαιτούμενης γης (απαλλοτρίωση, εξαγορά γης, σύσταση δουλείας) για την απρόσκοπτη κατασκευή του έργου ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ) ΚΑΙ Π.Μ ΕΛΑΤΗΣ ΦΕΚ 577Δ/27-7- 1999 & ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ 836/6- 7-1999 & 5863/8- 8-1986 Άδεια Δόμησης ή όποια άλλη αντίστοιχη άδεια απαιτείται από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 12 Το περιεχόμενο των πινάκων είναι ενδεικτικό. 13Στον Πίνακα καταγράφονται όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν εκδοθεί, πχ τίτλοι ιδιοκτησίες εγκριτικές αποφάσεις μελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωμοδοτήσεις κλπ. Σε περίπτωση υποέργων πέραν του ενός οι Πίνακες 1 & 2 συμπληρώνονται για κάθε υποέργο.

-- 17 of 18 --

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) Ενέργεια Υπεύθυνος φορέας κύριος του έργου φορέας υλοποίησης ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. ∆ΕΥΑ ΠΥΛΗΣ 24/2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. ∆ΕΥΑ ΠΥΛΗΣ 24/2016 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ (ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΕΣ) ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. ∆ΕΥΑ ΠΥΛΗΣ 24/2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. ∆ΕΥΑ ΠΥΛΗΣ 24/2016 Ε∆ΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. ∆ΕΥΑ ΠΥΛΗΣ 24/2016 ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. ∆ΕΥΑ ΠΥΛΗΣ /2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. ∆ΕΥΑ ΠΥΛΗΣ 24/2016 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΧΑΡΑΞΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ) ΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ∆ΑΤΟΣ) ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ) ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. ∆ΕΥΑ ΠΥΛΗΣ 24/2016 ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) – ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. ∆ΕΥΑ ΠΥΛΗΣ 24/2016 ΓΙΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 200 ΤΟΥ Π.∆. 696/74 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

-- 18 of 18 --