ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σελίδα 1 από 3 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εύοσμος , 17 Απριλίου 2019 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Αρ. Πρωτοκ.: 14592 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Στον Εύοσμο, σήμερα 17 Απριλίου 2019 μεταξύ, αφ' ενός του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Δήμαρχο κ. Πέτρο Σούλα και αφ' ετέρου του Λαμψίδη Γεώργιου του Γαβριήλ και έχοντας υπόψη : α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010, β) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. γ) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/16, με τις οποίες προστέθηκε περ. κζ’ στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α’), δ) Την υπ’ αριθ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3- 2016). , ε) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9022/13-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΥ0Α7ΛΛ-8ΔΚ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου με Παράρτημα ΚΕΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». στ) Την υπ’ αριθμ.235/2018 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:69ΗΣΩΛΒ-820) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση της 2ης Τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορδελιού Ευόσμου με Παράρτημα ΚΕΜ». ζ) Την υπ΄ αρ.9292/08-03-2019 (ΑΔΑ: Ψ211ΩΛΒ-ΙΨΙ) Ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2019, για τη σύναψη συμβάσης έργου) ΠΕ Νομικών για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου με παράρτημα ΚΕΜ». η) Τον πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων, ι) Την υπ’ αριθμ. 13860/722/12-04-2019 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:64Υ7ΩΛΒ-Ρ9Β) περί «Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Νομικών, για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου με παράρτημα ΚΕΜ». κ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13763/11-04-2019, βεβαίωση της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΑΑΥ 399 (Αρ. Πρωτ. 14466/ 16-04-2019 & ΑΔΑ : 7ΖΓ4ΩΛΒ-ΥΤ1/16.04.2019). συμφωνούνται, συνομολογούνται και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 1. Το αντικείμενο του έργου του θα είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα μεταναστευτικής νομοθεσίας/δικαιούχων νομικής προστασίας, περιπτώσεις παραβίασης των ανθρώπινων και οικονομικών –κοινωνικών δικαιωμάτων των ομάδων στόχου και διακρίσεων, ξενοφοβίας ή ρατσισμού και για εργασιακά θέματα. Επίσης, ο Ανάδοχος θα μεριμνά για την προώθηση περιστατικών στο Συνήγορο του Πολίτη/Παιδιού και στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την παιδική προστασία, την προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, ενδοοικογενειακής και ρατσιστικής βίας. Τέλος, θα αναλαμβάνει την υποστήριξη και συμβουλευτική για τη σύνταξη καταστατικών για συλλόγους και οργανώσεις μεταναστών και προσφύγων.

-- 1 of 3 --

Σελίδα 2 από 3 2.1) Η διάρκεια της σύμβασης με τον/την Ανάδοχο άρχεται από την 17-04-2019 μέχρι και την 31-03-2020, οπότε λύεται αυτοδικαίως χωρίς καμία προειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής. 2.2) Συμφωνείται ρητά ότι η παρούσα σύμβαση τερματίζεται με την ολοκλήρωση, παράδοση και παραλαβή του συμφωνημένου έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, χωρίς την καταβολή στον Ανάδοχο οποιασδήποτε αποζημίωσης ή άλλης παροχής που απορρέει από σχέση εξαρτημένης εργασίας. 3.1) Η συνολική αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανατιθέμενου με την παρούσα σύμβαση έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (7.475,00€), συμπεριλαμβανομένων φόρων και κρατήσεων, εφόσον προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 3.2) Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τυχόν εισφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4387/16 (ΦΕΚ 85/Α’). 3.3) Για το ανωτέρω ποσό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα νόμιμα παραστατικά. 3.4) Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, με την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση κάθε μέρους του έργου, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών, με βάση τις πραγματοποιηθείσες υπηρεσίες και το μέρος του έργου που θα πιστοποιείται ότι πραγματοποιήθηκε πλήρως και προσηκόντως από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου. Σημειώνεται ότι η πληρωμή θα ακολουθήσει την χρηματορροή από τον Φορέα Χρηματοδότησης και στο πλαίσιο του εκάστοτε υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στο εν λόγω χρηματοδοτούμενο Έργο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην πληρωμή του/της Αναδόχου, η οποία έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ενέργειες του Φορέα Χρηματοδότησης δεν επιφέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης ή καταβολής τόκων κλπ από μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 4) Το έργο θα παρέχεται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου. 5.1) Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε και μέχρι αποπεράτωσης του συμφωνημένου έργου. Δικαίωμα καταγγελίας χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής διατηρεί η Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση που ο Ανάδοχος κριθεί ακατάλληλος για την εκτέλεση του έργου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης των μέχρι εκείνη την στιγμή υποχρεώσεών του, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ή στην περίπτωση που αδυνατεί με ή χωρίς την υπαιτιότητά του/της να εκτελέσει το έργο. Χωρίς υπαιτιότητά του/της λόγος καταγγελίας, κατά τα ανωτέρω, αναφέρεται ενδεικτικά η διακοπή της χρηματοδότησης του έργου. 5.2) Σε περίπτωση διακοπής για οποιονδήποτε λόγο του έργου ή και καταγγελίας της παρούσης σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Ανάδοχο θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ποσοστό μόνο της ως άνω αμοιβής που αντιστοιχεί στο μέχρι της διακοπής ή της καταγγελίας πραγματικό εκτελεσθέν έργο και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 5.3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η Ανάδοχος επιθυμεί την λύση της σύμβασης μίσθωσης έργου,

-- 2 of 3 --

Σελίδα 3 από 3 υποχρεούται να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή δέκα -10- ημέρες πριν, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη αντικατάστασή του. 5.4) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης της παρούσας σύμβασης για λόγους ανεξάρτητους της βούλησής της, που έχουν να κάνουν με την εκτέλεση των σχετικών με την σύμβαση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση τροποποίησης των όρων της παρούσης σύμβασης μίσθωσης έργου, που όλοι τους θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο αποκλείεται. 6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει αυτοπροσώπως το έργο το οποίο ανέλαβε και δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει την ικανότητα, εμπειρία και τεχνογνωσία και εγγυάται την έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου, του οποίου δηλώνει ότι έχει λάβει λεπτομερώς γνώση της φύσης και των απαιτήσεών του, δεσμεύεται δε να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τρόπο ανταποκρινόμενο στη φύση των εργασιών και στις ανάγκες του έργου, με την επιμέλεια που επιδεικνύει επαγγελματίας δικηγόρος με τα ίδια χρόνια δικηγορίας με τον Ανάδοχο, έχει δε την υποχρέωση να τηρεί την απαιτούμενη εχεμύθεια και να μην ανακοινώνει σε οποιοδήποτε τρίτο οτιδήποτε έλθει σε γνώση του κατά την παροχή των υπηρεσιών του/της, καθώς και μετά την λήξη της παρούσας σε απεριόριστο χρόνο. 7) Η παρούσα σύμβαση χαρακτηρίζεται ως σύμβαση μίσθωσης έργου και δεν δημιουργεί σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ της Αναθετούσας Αρχής και του αναδόχου, ο οποίος δεν καθίσταται υπάλληλός της, καθώς το ανατιθέμενο έργο δεν ανάγεται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων του προσωπικού του Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου, αλλά παραμένει σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ελεύθερος επαγγελματίας. 8.1) Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Αστικού Δικαίου και κάθε άλλη ειδικότερη διάταξη Νόμου. 8.2) Οι τυχόν εκ της συμβάσεως αυτής διαφορές λύνονται από τα μέρη, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Αν παρά ταύτα δεν εξευρεθεί λύση, αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που θα αφορούν την παρούσα θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια. 9) Η παρούσα σύμβαση αναγνώστηκε, συμφωνήθηκε και υπεγράφη από τους δύο συμβαλλόμενους σε τρία (3) αντίγραφα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΥΛΑΣ

-- 3 of 3 --