Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Ρυμούλκησης, Μεθόρμισης και Υποβοήθησης Χειρισμών Απάρσεως-Παραβολής Πολεμικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων του ΠΝ

1 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- -ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ- ΠΡΟΣ : Ανωτάτη Επιτροπή Προμηθειών ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΠ/ΚΕΦΝ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΦ-ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΛ : 210-5531425 ΚΟΙΝ. : Ως Πίνακας Αποδεκτών Φ. 604.4/260125/5984 Σ. 2463 Αμφιάλη, 31 Οκτ 25 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών Ρυμούλκησης, Μεθόρμισης και Υποβοήθησης Χειρισμών Απάρσεως-Παραβολής Πολεμικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων του ΠΝ στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας (NΣ), Ευρύτερη Περιοχή Σαλαμίνας (Συμπεριλαμβανομένης της Περιοχής Μούλκι), Προσεγγιζόντων στο Λιμένα Πειραιά, Φαλήρου, Ελευσίνας, Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛΠΑ) (Συμπεριλαμβανομένων Καθηκόντων Πυρασφάλειας) Καθώς και Δυνατότητα Εκτέλεσης Ρυμούλκησης σε Περίπτωση Εκτάκτου Ανάγκης Κατόπιν Αιτήσεως του Ναυλωτή και Εφόσον Έχουν Εξαντληθεί οι Δυνατότητες Εύρεσης Έτερου Προσφορότερου Μέσου, σε Όλη τη Θαλάσσια Περιοχή Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους, Μέσω Σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο Διάρκειας Δύο (2) Ετών, Συνολικής Εκτιμώμενης Αξίας Εννιακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (900.000,00€), Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσόμενης ΦΠΑ, Όποιο εκ των Δύο (2) Ορίων (Χρόνος ή Ποσό) Επέλθει Πρώτο. Διακήρυξη με αριθμό 26/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συστημικός Αριθμός (Α/Α) ΕΣΗΔΗΣ 387354 Αναθέτουσα Αρχή Κεντρική Κυβερνητική Αρχή, με κύρια δραστηριότητα: Άμυνα ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ www.hellenicnavy.gr ΑΦΜ: 090153025 email: kf_1340@navy.mil.gr fax: 210-5531443 Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, Αμφιάλη, Τ.Κ.124 62 Επιχειρησιακός Φορέας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΚΛΑΔΟΣ Γ- ΤΜΗΜΑ 2 (ΤΗΛ 210-3368707) Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και στην οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά (όποια απαιτούνται) σε έντυπη μορφή ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΚEΦΝ/ΑΕΠ) Παπαρηγοπούλου 2 – Πλατεία Κλαυθμώνος, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα (Τηλ: 210-3368630) Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας Ανοικτή Διαδικασία Κριτήριο ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη χαμηλότερη τιμή (Ολικό Κόστος ΟΚ) Διαδικτυακή πύλη διενέργειας www.promitheus.gov.gr

-- 1 of 95 --

2 διαγωνισμού του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2025, 10:00 πμ Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2025, 14:00 μμ Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2025, 10:00 πμ Αντικείμενο διαγωνισμού Παροχή Υπηρεσιών Ρυμούλκησης, Μεθόρμισης και Υποβοήθησης Χειρισμών Απάρσεως-Παραβολής Πολεμικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων του ΠΝ Κωδικός CPV 63727000-1 (Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης πλοίων) Τόπος εκτέλεσης εργασιών Νομός Αττικής και όλη η θαλάσσια περιοχή Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους (NUTS: EL3 - EL4 - EL62) Διάρκεια Συμφωνίας - Πλαίσιο Δύο (2) έτη Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ KΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 02 Δεκεμβρίου 2025 Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ 04 Δεκεμβρίου 2025 Ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 04 Δεκεμβρίου 2025 Ημερομηνία ανάρτησης της περίληψης στο www.hellenicnavy.gr 04 Δεκεμβρίου 2025 Έχοντας υπόψη : α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/70 (ΦΕΚ Α’ 143) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», β. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών», γ. Το ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δ. Το ν.3310/05 (Α’ 30) «Περί Μέτρων για τη Διασφάλιση της Διαφάνειας και την Αποτροπή Καταστρατηγήσεων κατά τη Διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων», ε. Την υπ’αριθμ. Φ.800/133/134893 (ΦΕΚ Β’ 2300/3-12-07) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας των ΥΦΕΘΑ σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα τις Διοίκησης των Ε.Δ. κλπ» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ Φ.800/88/131798/Σ.2063/25-7-08 (ΦΕΚ Β΄ 1753/2-9-08) Υπουργική απόφαση και Αρ 250298/06-07-12 (ΦΕΚ Β 2130/12), στ. Το ν.3863/10 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς Διατάξεις, Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ζ. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», η. Την Παρ. Ζ του ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», θ. Το ν.4172/13 (Α’ 167) «Περί Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις»,

-- 2 of 95 --

3 ι. Το ν.4250/14 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», ια. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», ιβ. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», ιγ. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 3/16, ιδ. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4782/21 (ΦΕΚ Α΄ 36) και το ν. 5218/25 (ΦΕΚ Α΄ 125), ιε. Το π.δ 80/16 (Α’ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», ιστ. Το π.δ 38/17 (Α’ 63) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», ιζ. Το π.δ 39/17 (Α’ 64) «Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών», ιη. Το π.δ 83/19 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», ιθ. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 272, κ. Το ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», κα. Το ν.4624/19 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», κβ. Το ν.4700/20 (Α’ 127) «Ενιαίο Κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», κγ. Το ν.4727/20 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές

-- 3 of 95 --

4 Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», κδ. Την με αριθ. πρωτ. 13535/29 Μαρ 21/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ω1Α2Ω-41Τ) με θέμα: «Διαδικασία έκδοσης Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας» κε. Την υπ’ αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων», κστ. Την ΚΥΑ 64233//08-06-21 (Β’ 2453) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», κζ. Την ΚΥΑ 76928//09-07-21 (Β’ 3075) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ», κη. Το ν.4820/21 (Α’ 130) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες διατάξεις, κθ. Την υπ΄ αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (B’ 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), λ. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, λα. Το ν.4912/22 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης», λβ. Το ν. 4914/2022 (Α’61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις», λγ. Το ν. 4919/2022 (Α’ 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις», λδ. Την υπ’ αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016», λε. Το ν.4965/22 (Α΄ 162) «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα», λστ. Το Φ.830/6/118046/Σ.19242/3 Νοε 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, λζ. Την υπ΄ αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» ( Β’2385 με διορθ. σφαλ. στο Β’ 3061),

-- 4 of 95 --

5 λη. Την Υπ’ αριθμόν 35247/18 Μαρ 25 (Β’ 1313) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιο Δαβάκη», λθ. To ν.5135/24 (Α’ 147) «Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής και Άλλες Διατάξεις», μ. To 5143/2024 (Α’ 161) «Ρυθμίσεις για τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς, την ενίσχυση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπές διατάξεις», μα. Το ν. 5144/2024 (Α’ 162) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», μβ. Το με αριθ. πρωτ. 5868/07 Ιουν 24/ΕΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) με θέμα: «Αποκλεισμός νομικών προσώπων και οντοτήτων από τις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης», μγ. Το Φ.800/89864/Σ.13079/16 Ιουλ 24/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ, μδ. Την υπ’ αριθμ. 3543/23-01-2025 (Β΄318/04.02.2025) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός επιπρόσθετου περιεχομένου του φακέλου δημόσιας σύμβασης προμηθειών και υπηρεσιών, που συγκροτείται και τηρείται από τις αναθέτουσες αρχές, δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 4412/2016», με. Το με αριθ. πρωτ. 43282/04 Ιουν 25/Γενική Γραμματεία Εμπορίου/Διεύθυνση Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Υποστήριξης έγγραφο (ΑΔΑ: 9Ι1Ο46ΝΛΣΞ-5ΔΚ) με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με την τήρηση φακέλου δημόσιας σύμβασης προμηθειών/παροχής υπηρεσιών του άρθρου 45 του ν. 4412/2016», μστ. Την με αριθ. πρωτ. 45508ΟΙΚ./30 Ιουλ 25/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ οδηγία (ΑΔΑ: ΨΩΒ1Ω-0ΣΤ) με θέμα: «Επανεπιβεβαίωση της υποχρεωτικής εφαρμογής της υπ’ αριθ. 13535/29-03-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης – Κατάργηση του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης», μζ. Τον ν.5223/2025 (ΦΕΚ Α’137/31-07-25) «Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων - Σύσταση Ταμείου Ακινήτων Εθνικής Άμυνας και Φορέα Αξιοποίησης Ακινήτων Ενόπλων Δυνάμεων - Σχέδιο δράσεων για τη διαχείριση των στεγαστικών αναγκών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», μη. Το με αριθ. πρωτ. 7195/01 Αυγ 25/ΕΑΔΗΣΥ έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΖΗΝΟΞΤΒ-1ΥΔ) με θέμα: «Δημοσίευση του ν.5218/2025 (Α’ 125), τροποποίηση διατάξεων του ν.4412/16 και άλλες διατάξεις δημοσίων συμβάσεων», μθ. Το ΝΑΑ 141057Ζ Αυγ 25/ΓΕΝ (Επιβολή κρατήσεων σε συμβάσεις του ΥΠΕΘΑ), ν. Το Φ.810/135/144292/Σ.1184/28 Αυγ 25/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΔΠ (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) – Άρθρο 37 του ν.5223/2025 (ΦΕΚ Α’137/31-07-25) – Κρατήσεις υπέρ ΜΤ-ΕΛΟΑ), να. Το με αριθ. πρωτ. 8822/30 Σεπ 25/ΕΑΔΗΣΥ έγγραφο (ΑΔΑ: 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9) με θέμα: «Υποχρέωση ελέγχου ποινικής ευθύνης νομικών προσώπων για αδικήματα δωροδοκίας. Έκδοση επικαιροποιημένου υποδείγματος αποδεικτικών μέσων για συμβάσεις προμηθειών- υπηρεσιών»,

-- 5 of 95 --

6 νβ. Την με αριθ. πρωτ. 78453/09 Οκτ 25/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ εγκύκλιο (ΑΔΑ: 60ΕΕ46ΝΛΣΞ-ΦΤ9) με θέμα: «Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, σε συνέχεια του ν. 5218/2025 (Α’ 125)», νγ. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμόν 78072 (ΦΕΚ Β’ 5645/22-10-25) των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/08.06.2021 (Β’2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικράτειας», νδ. Το με αριθ. πρωτ. 34200/23-10-25/Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων /Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης έγγραφο με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/08.06.2021 (Β’2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικράτειας που αφορά στη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (Π&Υ) και Νέες Λειτουργίες», νε. Το με αριθ. πρωτ. 10013/05 Νοε 25/ΕΑΔΗΣΥ έγγραφο (ΑΔΑ: 63ΕΠΟΞΤΒ-5ΑΟ) με θέμα: «Ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 88 «Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές» του ν.4412/16 νστ. Την ΠΕΔ-Β-10028 «Παροχή Υπηρεσιών Ρ/Κ στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας» (Έκδοση 1η) /11 Μαι 16), νζ. Την ΕΠ Φ.604/4039/4539/Σ.24//19-03-25/ΔΔΜΝ/Γ2 (Εντολή), νη. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής ΟΚ (Ολικό Κόστος), για την παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης, μεθόρμισης και υποβοήθησης χειρισμών απάρσεως-παραβολής Πολεμικών Πλοίων και πλωτών μέσων στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας (NΣ), ευρύτερη περιοχή Σαλαμίνας (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Μούλκι), προσεγγιζόντων στο λιμένα Πειραιά, Φαλήρου, Ελευσίνας, Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛΠΑ) (συμπεριλαμβανομένων καθηκόντων πυρασφάλειας) καθώς και δυνατότητα εκτέλεσης ρυμούλκησης σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης κατόπιν αιτήσεως του ναυλωτή και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες εύρεσης έτερου προσφορότερου μέσου, σε όλη τη θαλάσσια περιοχή Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους, μέσω σύναψης συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικής εκτιμώμενης αξίας εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00€), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσόμενης ΦΠΑ, όποιο εκ των δύο (2) ορίων (χρόνος ή ποσό) επέλθει πρώτο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας. Οι εργασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα «Γ» αφορούν στο σύνολο των εργασιών που δύναται να συμπεριληφθούν στη συμφωνία-πλαίσιο, μετά την κατάρτιση της οποίας θα εκδίδονται επιμέρους εντολές ανάθεσης/κατακυρωτικές αποφάσεις, αναλόγως των απαιτήσεων και αναγκών του ΠΝ, και θα συνάπτονται αντίστοιχες εκτελεστικές συμβάσεις, με τους ίδιους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, όπου θα προσδιορίζεται επακριβώς το επιμέρους ανατιθέμενο έργο. Η συμφωνία - πλαίσιο θα

-- 6 of 95 --

7 συναφθεί με έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του ν.4412/16. Προσωρινός ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων που θα έχει τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή ΟΚ (Ολικό Κόστος), όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 16 του Παραρτήματος «B» της παρούσας. Αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. Οι προσφερθείσες τιμές θα είναι σταθερές για όλο το χρόνο ισχύος της συμφωνίας και των εκτελεστικών συμβάσεων. 2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hellenicnavy.gr. 3. Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση) θα διενεργηθεί από την Ανώτατη Επιτροπή Προμηθειών (ΑΕΠ/ΚΕΦΝ) την 14η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. 4. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 13η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 37 του ν.4412/16 και σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/163/2013 (Β΄ 401). Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών περιγράφεται στο Παράρτημα «Α» (Γενικοί Όροι). 5. Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. 6. Το εκτιμώμενο ποσό των εννιακοσίων χιλιάδων (900.000,00€) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των αναλογουσών κρατήσεων απαλλασσομένου ΦΠΑ, το οποίο είναι αθροιστικά το μέγιστο όριο δυνατότητας ανάθεσης εργασιών δια των εκτελεστικών συμβάσεων, θα καλυφθεί από πιστώσεις του λειτουργικού Π/Υ ΓΕΝ και συγκεκριμένα από τον Αναλυτικό Λογαριασμού Εξόδων (ΑΛΕ) 2440902001 αρμοδιότητας ΔΔΜΝ/Γ2 ή/και από τον ΑΛΕ 3130101002 αρμοδιότητας ΓΕΝ/ΔΕΞ ή/και από πιστώσεις στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στη διαχείριση της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης (ΕΦ 1011 701 0000000). Δύναται να προβλεφθεί και έτερη πηγή χρηματοδότησης υπό την προϋπόθεση ότι θα καθορίζεται ρητά στις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις. 7. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 25 του ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις διατάξεις της παρούσας διακήρυξης. Η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει απευθείας ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή μέσω εμπορικών αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα. 8. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά, όπως αυτά λεπτομερώς αναφέρονται στους πίνακες α, β και γ, Προσθήκης «1», Παραρτήματος «Β» της παρούσας.

-- 7 of 95 --

8 9. Κατά την περίπτωση που ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών, όπως αυτός περιγράφεται στην προσθήκη «1» Παραρτήματος «Β» της παρούσας, διαφέρει από τον τρόπο υποβολής που περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή Παραρτήματος «Γ», υπερισχύει η Προσθήκη «1» Παραρτήματος «Β» της παρούσας. 10. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 79 του ν.4412/16, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητά από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 11. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’2453/09-06-21) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. 78072 (ΦΕΚ Β’ 5645/22-10-25) των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες μέσω του Υποσυστήματος ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, αποδίδονται σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Υποσυστήματος, είτε από τον Διαχειριστή του Υποσυστήματος, είτε μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας που υποστηρίζεται από το Υποσύστημα. Ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος που αποστέλλεται, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα ή τον Διαχειριστή του. 12. Στο πλαίσιο του παρόντος ηλεκτρονικού διαγωνισμού παρέχεται δυνατότητα εκπαίδευσης του οικονομικού φορέα στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09-06-21) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 78072 (ΦΕΚ Β’ 5645/22-10-25) των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως εξής: α. Από το Διαχειριστή του Υποσυστήματος για την κάλυψη αναγκών των εν λόγω χρηστών, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος αυτών, είτε μέσω δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης/εκπαίδευσης που διοργανώνει ο Διαχειριστής του Υποσυστήματος. Η εκπαίδευση παρέχεται, κατά περίπτωση, είτε στις εγκαταστάσεις του Διαχειριστή με φυσική παρουσία είτε απομακρυσμένα με ηλεκτρονικά μέσα τηλεκπαίδευσης. β. Από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης. 13. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παραρτήματα και τις προσθήκες αυτών, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Οι Ειδικοί όροι κατισχύουν των Γενικών όρων και της ΠΕΔ. 14. Η ισχύς των προσφορών θα είναι για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως μη κανονική. Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή

-- 8 of 95 --

9 δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα καθοριζόμενα στο άρθρο 97 του ν.4412/16. 15. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να αιτούνται εγκαίρως, και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, συμπληρωματικές/πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό. Εφόσον τα εν λόγω στοιχεία ζητηθούν εγκαίρως, αυτά απαντώνται το αργότερο έξι (6) ημέρες (τέσσερις (4) ημέρες στις περιπτώσεις διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παραγράφου 3α άρθρου 60 και 5α άρθρου 121 του ν.4412/16) πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών–διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 16. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην διακήρυξη και τα δικαιώματα επί αυτής ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της διακήρυξης από τους υποψηφίους προσφέροντες επιτρέπεται μόνο για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους. 17. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 18. Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια των διαγωνισμών και τη συμμετοχή σ’ αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, πλην των εντύπων με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά που δύνανται να είναι και στην αγγλική γλώσσα. 19. Η εξέταση των προβλεπόμενων προδικαστικών προσφυγών θα διενεργείται από οικείο κλιμάκιο της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα 345 έως 374 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και το ΠΔ 39/17. 20. Η πλαισίωση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό με συμπληρωτικά μέλη εμπειρογνωμόνων που θα θεωρούνται ειδικοί εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, δύναται πραγματοποιηθεί κατόπιν έγγραφου αιτήματος της. 21. H συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα και τα παραρτήματά της. 22. Η Υπηρεσία δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση καταβολής αμοιβής ή αποζημίωσης εξ' αυτού του λόγου στους συμμετέχοντες. 23. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: α. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του

-- 9 of 95 --

10 Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, β. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, γ. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 24. Το σχέδιο της παρούσας θεωρήθηκε από τον προληπτικό έλεγχο (ΓΕΝ/ΔOΥ/ΟΕΠΝΔΙΔΗΔΕ-IΙΙ), ως προς την νομιμότητά του. 25. Τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού και η κατακύρωση τελούν υπό την έγκριση του Έχοντος την Οικονομική Εξουσία, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και εισήγηση της Αναθέτουσας Αρχής. 26. Η κατακυρωτική απόφαση, η οποία τυχόν θα εκδοθεί δυνάμει της παρούσας, υπόκειται σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως εκ τούτου θα τεθεί σε ισχύ κατόπιν της κρίσης του. 27. Χειριστής: Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ, Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. και Εκποιήσεων, Τηλ. 210-5531447, -25. Αντιναύαρχος (Μ) Παναγιώτης Δημητρόγλου ΠΝ Ακριβές Αντίγραφο Διοικητής ΔΔΜΝ ΜΠΥ Α’ Βαθμού Ευτυχία Τζανουδάκη Γραμματέας ΚΕΦΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: - «Α» Γενικοί Όροι - «Β» Ειδικοί Όροι) - «Γ» Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων - «Δ» Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής - «Ε» Σχέδιο Συμφωνίας - Πλαίσιο - «ΣΤ» Έντυπο Συμμόρφωσης προς την ΠΕΔ

-- 10 of 95 --

11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αποδέκτες Για Πληροφορία (Διαβιβαστέο μέσω WAN) - ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ, ΔΚΓ, ΔΚΕ, Γ2, Ε1, Ε1-ΙΙ - ΔΔΜΝ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ, ΔΚΕ, Γ2, Ε2 - ΝΣ, ΝΣ/ΔΔ - 1330 Εσωτερική Διανομή (Διαβιβαστέο μέσω WAN) - 1300 - 1500 - 1520

-- 11 of 95 --

12 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ Σκαραμαγκάς, 31 Οκτ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 604.4/260125/5984/Σ.2463 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Γενικοί Υποχρεωτικοί Όροι 1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν το διαγωνισμό, προβλέπονται από τις διατάξεις των νομοθετημάτων που αναγράφονται στο κυρίως σώμα της παρούσας διακήρυξης. 2. Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έχουν: α. Φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά. β. Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. γ. Ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων, των οποίων τα μέλη έχουν τις ευθύνες ως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.4412/16 (Α’ 147//08-08-16). 3. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 4. Τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε: α. Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β. Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.). γ. Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) στην περίπτωση που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 καθώς και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσαρτήματος Ι της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων που κυρώθηκε με τον ν.2513/97 (Α’ 139//27-06-97). δ. Τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω υποπαράγραφο 1.4(γ) και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Άρθρο 2 Λόγοι Αποκλεισμού 1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για

-- 12 of 95 --

13 μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) μία ή περισσότερες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα: α. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), β. Ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, γ. Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), δ. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/20 (Α’103), ε. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/18 (Α’ 139), στ. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο

-- 13 of 95 --

14 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 2. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. β. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. γ. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 3. Επίσης, ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, με την επιφύλαξη των προβλέψεων της παρ. 3 του άρθρου 73 του ν.4412/16, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή β. Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 4. Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Οι υποχρεώσεις των της παραγράφου 3 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 5. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: α. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/16, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, β. Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,

-- 14 of 95 --

15 λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. γ. Εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3Γ του άρθρου 44 του ν.3959/11 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, δ. Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.4412/16, δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, ε. Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν.4412/16, δεν μπορεί να θεραπευτεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, στ. Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, ζ. Εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 του παρόντος Παραρτήματος, η. Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, θ. Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 6. Εφόσον η διαγωνιστική διαδικασία αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας ή / και φύλαξης προστίθεται ο κάτωθι υποχρεωτικός λόγος αποκλεισμού: ιδίως εάν σε βάρος του οικονομικού φορέα έχουν επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθ. 80016/31.08.2022 (Β’ 4629/2022), ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά, από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους ή δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.] 7. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις της παραγράφου 5 η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 8. Εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, αποκλείεται επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 , όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). Οι υποχρεώσεις της παρούσας αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά

-- 15 of 95 --

16 ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής που αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α. Οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β. Οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές εταιρείες ελέγχουν συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α. 8. Απαγορεύεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης, σε: α. Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία. β. Νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα του οποίου τα δικαιώματα ιδιοκτησίας κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % οντότητα αναφερόμενη στην ανωτέρω υποπαράγραφο ή γ. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας αναφερόμενης στις υποπαραγράφους α και β της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων, όταν αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 10 % της αξίας της σύμβασης, των υπεργολάβων, προμηθευτών ή οντοτήτων (τρίτων) στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, κατά την έννοια των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις. 9. Οι κυρώσεις των άρθρων 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, συνολικού ύψους που δεν ξεπερνά τις δύο εκατοστιαίες μονάδες (2%) επί της αξίας της σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας επιβλήθηκαν για την πλημμελή εκτέλεση απαίτησης σε οικονομικό φορέα, δεν θεωρούνται σοβαρή πλημμέλεια για την εφαρμογή της περ. στ) της παρ. 4 του άρθρου 73 εν λόγω νόμου, εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει εξοφλήσει το σύνολο του ποσού στην αναθέτουσα αρχή, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει διαφορετικά. Κατά τα λοιπά, για τις κυρώσεις ήσσονος σημασίας ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 202Α του ν.4412/16 10. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 11. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 5, εκτός από του εδαφίου β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτό, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευτεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω

-- 16 of 95 --

17 απόφαση. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο, εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 102080/24-10- 2022 (Β΄5623/02.11.2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016». 12. Στην περίπτωση που κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ από τον οικονομικό φορέα, δεν συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 και της παρ. 4, εκτός από την περ. β’ αυτής, του άρθρου 73 του ν.4412/16, αλλά η συνδρομή του προέκυψε κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας (οψιγενής μεταβολή), τα μέτρα αυτοκάθαρσης που επικαλείται, λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή, κατά τη σύνταξη του σχεδίου απόφασής της και εξετάζονται από την Επιτροπή. 13. Οικονομικός φορέας, εις βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Άρθρο 3 Κατάρτιση/ Περιεχόμενο Προσφορών - Χρόνος και Τρόπος Υποβολής 1 1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα (εκτός των εντύπων με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά που δύνανται να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα), σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13, την Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’2453/09-06-21) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 78072 (ΦΕΚ Β’ 5645/22-10-25) των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και στον ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως, ηλεκτρονικά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και στην υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’2453/09-06-21) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας, «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 78072 (ΦΕΚ Β’ 5645/22-10-25) των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: α. Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. β. Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 4. Όλα τα δικαιολογητικά των (υπό)φακέλων της προσφοράς υποβάλλονται στο σύνολό τους ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή αρχείου .pdf. Όσα εκ των δικαιολογητικών / παραστατικών εκδίδονται από τον ίδιο τον υποψήφιο οικονομικό φορέα, υπογράφονται ψηφιακά 1 Άρθρα 92, 93, 94, 95 και 96 του ν.4412/16

-- 17 of 95 --

18 από αυτόν. Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: α. Είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν.4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille, β. Είτε των άρθρων 15 και 27 του ν.4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, γ. Είτε του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45), δ. Είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, ε. Είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τον τρόπο συνέχισης και διεξαγωγής των διαδικασιών με αιτιολογημένη απόφασή της. Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 5. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστούς φακέλους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη έντυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι : α. Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής (εφόσον απαιτείται), πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, β. Τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016. 6. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν. ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα

-- 18 of 95 --

19 προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν.2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 7. Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η διενεργούσα τον διαγωνισμό επιτροπή, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της εν λόγω επιτροπής. 8. Επισημαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για το διαγωνισμό Υπηρεσία δειγματοληπτικός έλεγχος, προκειμένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Διαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αμέσως. 9. Προσφορές δύνανται να απορριφθούν ως απαράδεκτες, μη κανονικές ή μη κατάλληλες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν.4412/16. 10. Πέραν των ανωτέρω επισημαίνονται – διευκρινίζονται τα εξής: α. Οι φάκελοι της προσφοράς που περιέχουν σε έντυπη μορφή τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο σφραγισμένος φάκελος των δικαιολογητικών που υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, πρέπει να φέρουν εξωτερικώς τα στοιχεία του διαγωνισμού. β. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν (πχ λόγω του μεγάλου όγκου τους) να τοποθετηθούν στο φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου. γ. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.4155/13 και το άρθρο 9 της υπ’ αριθμόν 64233 (Β' 2453/9.6.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. 78072 (ΦΕΚ Β’ 5645/22-10-25) των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. δ. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της Προσφοράς. 11. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 12. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. 13. Δεν επιτρέπονται προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής. 14. Με την οριστική υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο ότι ο υποψήφιος ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος και ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του Διαγωνισμού.

-- 19 of 95 --

20 15. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την ΠΕΔ και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας όπως αναφέρονται στους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 16. Οι οικονομικοί φορείς δύνανται να αποσύρουν την προσφορά τους και να την υποβάλουν εκ νέου έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 17. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. Η εν λόγω δήλωση περιλαμβάνεται καταρχήν στο ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ. Ενότητα Α) που μπορεί να διευκρινίζεται στη συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση που δύνανται να υποβάλλουν τα μέλη της ένωσης και η εξουσιοδότηση χορηγείται με πρόσφορο έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας, (ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ένωσης οικονομικών φορέων/ ορισμού κοινού εκπροσώπου τους, ή αντίστοιχα πρακτικά των διοικητικών συμβουλίων των μελών της ένωσης), το οποίο (έγγραφο) πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά. Άρθρο 4 Δικαιολογητικά Συμμετοχής2 1. Όσοι από τους δικαιούμενους συμμετοχής λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού εντός του ηλεκτρονικού φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι προσφέροντες υποβάλουν τα δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, σε μορφή αρχείου .pdf, σύμφωνα με τον ν.4155/13 και την υπ’ αριθμόν 64233 (Β' 2453/9.6.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 78072 (ΦΕΚ Β’ 5645/22-10-25) των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 2. Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων / κάτω των ορίων (ως αυτά τα όρια καθορίζονται στο άρθρο 5 του ν.4412/16) περιλαμβάνουν: α. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ως αυτό προβλέπεται με το άρθρο 79 του ν.4412/16 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου. β. Την εγγύηση συμμετοχής3, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν.4412/16 και στους Ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα «Β»). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 3. Το ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υποβάλλεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: α. Η αναθέτουσα αρχή: 2 Άρθρο 93 του ν.4412/16 3 Εφόσον προβλέπεται από την παρούσα.

-- 20 of 95 --

21 (1) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη. (2) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή, αλλά και εκτύπωση (σε μορφή αρχείου .pdf). (3) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο που εκτυπώνεται σε μορφή αρχείου .pdf, το υπογράφει ψηφιακά. (4) Και τα δύο (2) αυτά αρχεία (.xml και ψηφιακά υπογεγραμμένο .pdf), τα αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. β. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: (1) Πρέπει να «κατεβάσει» το ανωτέρω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr. Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ. (2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. (3) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. (4) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). (5) Υποβάλλει το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ σε .pdf (ψηφιακά υπογεγραμμένο) στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, το οποίο εν συνεχεία αξιολογείται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση και οι προσφορές τους υπογράφονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στις προσφορές απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Επίσης, όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4412/16, το ΕΕΕΣ περιέχει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/16 όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 5. Το ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16, αφορά ιδίως: α. Τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.). β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις συνεταιρισμών. γ. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.). Τα πρόσωπα αυτά, μπορούν να προσυπογράψουν το ίδιο ΕΕΕΣ, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ξεχωριστού ΕΕΕΣ για κάθε ένα πρόσωπο ατομικά, ειδάλλως ως αναγράφεται και στα σχετικά

-- 21 of 95 --

22 πεδία του ίδιου του ΕΕΕΣ, αρκεί η δήλωση / υπογραφή από τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας ή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η οποία και δεσμεύει τον υπογράφοντα (με τις σχετικές κυρώσεις περί ψευδούς δήλωσης, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα δεν είναι αληθή) για όλα τα δηλωθέντα στοιχεία. 6. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 7. Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 8. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης. Άρθρο 5 Τεχνική Προσφορά4 1. H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα «Β» (Ειδικοί Όροι) και στο Παράρτημα «Γ» (Π.Ε.Δ.) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων εργασιών / υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για να προσκομίσουν τα συνοδευτικά έγγραφα - πιστοποιητικά - μητρώα που αναγράφονται στην Προδιαγραφή των Ενόπλων Δυνάμεων. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνεται και συμπληρωμένο Έντυπο / Φύλλο Συμμόρφωσης προς την Π.Ε.Δ. 2. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 3. Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf, το οποίο εξάγεται (εκτυπώνεται), υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή .pdf. Εφόσον, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 4. Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της ένδειξης «ΔΩΡΕΑΝ»). Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 4 Άρθρο 94 του ν.4412/16

-- 22 of 95 --

23 Άρθρο 6 Οικονομική Προσφορά5 1. Μέσα στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» της προσφοράς περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη. Ειδικότερα, η προσφερόμενη τιμή για το είδος πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο άρθρο 16 του Παραρτήματος «Β» της παρούσης. Οι τιμές που συμπεριλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά θα είναι οι τιμές με τις οποίες θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου ανάθεσης. 2. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 3. Η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και αντίστροφα, δεν αναγνωρίζεται και δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς. 4. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ (€) για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που ζητούνται από τον κύριο ανάδοχο και θα αναγράφονται αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ευρώ, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ, γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 5. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση του συμβατικού αντικειμένου στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ενώ δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ή επιμέρους προϋπολογισθέν ύψος αυτής. 6. Η τιμή που θα επιτευχθεί στο διαγωνισμό θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσαύξηση τιμής μέχρι την ολοκλήρωση εκτέλεσής της. Ως εκ τούτου, οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέες τιμές ή να τις τροποποιήσουν. 7. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές), οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής. 8. Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα υποβληθεί και δήλωση του οικονομικού φορέα, αναφορικά με το χρόνο ισχύος της προσφοράς, το χρόνο παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου και τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής (ως Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Β»). 5 Άρθρα 26 και 95 του ν.4412/16

-- 23 of 95 --

24 9. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α. δεν δίνεται τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα, β. δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν.4412/2016 και γ. η τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, όπως αυτή καθορίζεται στην παρούσα, από την Αναθέτουσα Αρχή. Άρθρο 7 Εχεμύθεια – Εμπιστευτικότητα Πληροφοριών6 1. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. 2. Οι οικονομικοί φορείς δεν αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, τις οποίες τυχόν θα παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή καθ’ όλη τη διαδικασία σύναψης σύμβασης, αλλά και κατά τη διάρκεια ισχύος της ίδιας της σύμβασης. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να εξασφαλίζει την τήρηση της εν λόγω εμπιστευτικότητας και για το προσωπικό του, και για τους τυχόν υπεργολάβους του, καθώς και για κάθε τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιεί κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. 3. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Σε διαφορετική περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν ισχύει και η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τήρησή της. 4. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 5. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του ΠΔ 28/2015. Άρθρο 8 Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών7 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η Αναθέτουσα Αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η παροχή διευκρινίσεων από τους οικονομικούς φορείς πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμόν 78072 (ΦΕΚ Β’ 5645/22-10-25) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Ψηφιακής 6 Άρθρο 21 του ν.4412/16 7 Άρθρα 79 και 102 του ν.4412/16, KYA υπ’αριθμόν 78072 (ΦΕΚ Β’5645/22-10-25)

-- 24 of 95 --

25 Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 64233/08.06.2021 (Β’2453) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικράτειας». Άρθρο 9 Χρόνος Ισχύος των Προσφορών 1. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α΄ του ν. 4412/16, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, οι προσφορές των οικονομικών φορέων, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 3. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τον χρόνο ισχύος των προσφορών τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 4. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν τον χρόνο ισχύος της προσφοράς τους. Άρθρο 10 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση Προσφορών8 1. Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 2. Πρώτα, γίνεται η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών». 3. Μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά») το πιστοποιημένο στο σύστημα αρμόδιο συλλογικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 8 Άρθρο 100 του ν.4412/16

-- 25 of 95 --

26 διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: α. Την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την Αναθέτουσα Αρχή. β. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, από τους συμμετέχοντες. Το αρμόδιο συλλογικό όργανο αποσφραγίζει τους φακέλους με την ένδειξη «Επιμέρους Έντυπα Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνικής Προσφοράς» και εν συνεχεία μονογράφει και σφραγίζει ανά φύλλο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 72, περί παράλειψης προσήκουσας προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής. γ. Στη συνέχεια, προχωρεί στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στις προσφορές των συμμετεχόντων για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις τεχνικές προδιαγραφές / απαιτήσεις της Υπηρεσίας. δ. Κατόπιν, το αρμόδιο συλλογικό όργανο γνωμοδοτεί με πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου ακολουθήσει η αποσφράγιση του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. ε. Ακολουθεί η αξιολόγηση μόνο των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής το αρμόδιο όργανο έκρινε πλήρη, και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας. Για τυχόν παραστατικά / δικαιολογητικά της οικονομικής προσφοράς που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, ακολουθείται η ίδια ανωτέρω διαδικασία αποσφράγισης, μονογραφής, σφράγισης και υποτύπωσης, με τα έντυπα δικαιολογητικά / παραστατικά των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών. Οι εν λόγω οικονομικές προσφορές ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και οι παραδεκτές κατατάσσονται με βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Έπειτα το αρμόδιο συλλογικό όργανο γνωμοδοτεί με πρακτικό για την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη των εν λόγω οικονομικών προσφορών, για την κατάταξη τους και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται αρμοδίως μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή. Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την Αναθέτουσα Αρχή. στ. Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μια απόφαση, στην οποία περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), και προσκαλεί εγγράφως τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν.4412/16, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. ζ. Ο/οι προσφέρων/ροντες που αναδείχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της προμήθειας / παροχής υπηρεσιών του συμβατικού αντικειμένου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών9, από τη σχετική ειδοποίηση που του/τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής 9 Άρθρο 103 του ν. 4412/16

-- 26 of 95 --

27 διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, οφείλει/ουν να υποβάλει/ουν, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε μορφή αρχείου. Pdf, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με επισύναψη των σχετικών στοιχείων στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της ηλεκτρονικής περιοχής της απάντησής του/τους, (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». η. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται σε χρόνο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον/ους προσωρινό/ούς ανάδοχο/αναδόχους να τα προσκομίσει/ουν ή να τα συμπληρώσει/ουν εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, ειδοποίησής του. θ. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: (1) Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή (2) Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή (3) Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (λόγοι αποκλεισμού και κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του10. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. ι. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. ια. Οι φάκελοι του διαγωνισμού με τα προσκομισθέντα έντυπα δικαιολογητικά για κάθε στάδιο με μέριμνα του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, συνυποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/16 στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση της ανωτέρω παραγράφου 3.στ. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105, οι προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 10 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3

-- 27 of 95 --

28 ιβ. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 της παρούσας. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής. Άρθρο 11 Απόρριψη Προσφορών11 1. H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α. Η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα, β. Η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/16, γ. Για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/16, δ. Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ε. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/16 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, στ. Η οποία είναι υπό αίρεση, ζ. Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, η. Για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/16, θ. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/16, ι. Η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, ια. Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/16, ιβ. Εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/16, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 11 Άρθρα 26 και 91 του Ν.4412/16

-- 28 of 95 --

29 ιγ. Εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του Ν.4412/16, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 2. Η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να απορρίψει προσφορές υπηρεσιών/υλικών που εκτελούνται/κατασκευάζονται ή και έχουν προέλευση από χώρες με ευμετάβλητο γεωπολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημοσίου συμφέροντος, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της χώρας. 3. Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Άρθρο 12 Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου 12 1. Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, αλλά μόνο κατόπιν αποστολής σχετικής πρόσκλησης από πιστοποιημένους χρήστες της Αναθέτουσας Αρχής στον προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, μετά την ανάδειξη του «προσωρινού αναδόχου» και πριν την κατακύρωση του διαγωνισμού. 2. Ο «προσωρινός ανάδοχος», μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της ηλεκτρονικής περιοχής απάντησής του, υποχρεούται να υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, με επισύναψη των σχετικών στοιχείων στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της ηλεκτρονικής περιοχής της απάντησής του, (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». Στον εν λόγω (υπο)φάκελο θα υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού, ως αυτοί έχουν καθοριστεί κατά τη σύνταξη και συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, καθώς επίσης και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα οποία έχουν ομοίως επιλεγεί κατά την σύνταξη / συμπλήρωση του εν λόγω ΕΕΕΣ. 3. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν.4412/16, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης. Ο «προσωρινός ανάδοχος», μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της ηλεκτρονικής περιοχής απάντησής του, προσκομίζει ή συμπληρώνει τα δικαιολογητικά ή παρέχει διευκρινίσεις επί αυτών, με επισύναψη των σχετικών στοιχείων στον αντίστοιχο (υπο)φάκελο της ηλεκτρονικής περιοχής της απάντησής του. Αν ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς την αναθέτουσα αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 4. Δεν απαιτείται η προσκόμιση όσων από τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν.4412/16 δεν αφορούν στα πεδία που έχουν υποτυπωθεί στο ΕΕΕΣ, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην κεντρική σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ για τον παρόντα διαγωνισμό. 5. Κατά τον παρόντα διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και του άρθρου 12 Άρθρα 80 και 103 του ν.4412/16

-- 29 of 95 --

30 82 του ν.4412/16, ως αναλυτικά έχουν υποτυπωθεί στην Προσθήκη «1» του Παραρτήματος «Β». 6. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισμού, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν (σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του ν.4412/16), όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τον εν λόγω διαγωνισμό ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις απαιτήσεις του ΕΕΕΣ του παρόντος διαγωνισμού. 7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (πχ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο). Αν το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης το(α) οποίο(α) ο κύριος ανάδοχος είχε αναφέρει στην προσφορά του, ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε είναι απαραίτητη η υποβολή όλων των παραπάνω πιστοποιητικών / βεβαιώσεων / κλπ και για τους υπεργολάβους αυτούς. 9. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 8 και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 10. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν τα υποβάλλει εμπρόθεσμα, τότε εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 103 του ν.4412/16. Άρθρο 13 Χρόνος Συνδρομής Όρων Συμμετοχής – Οψιγενείς Μεταβολές13 Περί οψιγενών μεταβολών, ισχύουν τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 104 του ν.4412/16. Άρθρο 14 Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης/Συμφωνίας Πλαίσιο14 1. Η αναθέτουσα αρχή, κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, κατακυρώνει τη σύμβαση για ολόκληρη την ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 13 Άρθρο 104 του ν.4412/16 14 Άρθρο 105 του ν.4412/16

-- 30 of 95 --

31 2. Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρονται οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης/συμφωνίας πλαίσιο, λόγω τυχόν υποβαλλόμενων προδικαστικών προσφυγών, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» της ηλεκτρονικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/16. Η χρονοσήμανση του Συστήματος αποτελεί και την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία τεκμαίρεται η πλήρης γνώση του περιεχομένου κάθε αποστελλόμενου εγγράφου και αυτή από την οποία εκκινούν οι προθεσμίες άσκησης των ένδικων βοηθημάτων. 3. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, β. Σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 118 του ν.4412/16, περί απευθείας ανάθεσης, και των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ για τις συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας του άρθρου 119 ν.4412/16, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν.4412/16, περί δικαστικής προστασίας στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, γ. Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται, και δ. Ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 4. Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 5. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της ανωτέρω παραγράφου 4 στον ανάδοχο. 6. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν.4412/16 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 106 του ν.4412/16. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 7. Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την πρόσκληση της παραγράφου 4 εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς

-- 31 of 95 --

32 να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. Άρθρο 15 Ματαίωση Διαδικασίας15 1. Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/16, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 2. Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν.4412/16. Επίσης, μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β. Εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ. Εάν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ. Εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε. Στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 του ν.4412/16, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ. Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. Άρθρο 16 Κατάρτιση Συμφωνίας Πλαίσιο16 1. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος Παραρτήματος, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η συμφωνία-πλαίσιο. Το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο επισυνάπτεται στη διακήρυξη ως Παράρτημα «Ε». 2. Η Αναθέτουσα Αρχή συμπληρώνει στο κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ' αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της συμφωνίας πλαίσιο που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ' οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. 3. Η συμφωνία-πλαίσιο θα έχει ισχύ για ολόκληρη τη χρονική διάρκειά της από την υπογραφή της και από αυτή δεν απορρέει υποχρέωση της Υπηρεσίας για ελάχιστη παραγγελία ειδών / εργασιών. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο. 15 Άρθρο 106 του ν.4412/16 16 Άρθρο 39 του ν.4412/16

-- 32 of 95 --

33 4. Το κείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Άρθρο 17 Ανάθεση και Υπογραφή Εκτελεστικών Συμβάσεων 1. Κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος και υλοποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο θα υπογραφούν εκτελεστικές συμβάσεις για κάθε ανάθεση που θα πραγματοποιηθεί. 2. Αφού εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες πιστώσεις και εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης για την κάθε ανάθεση. Αυτή η απόφαση, αποστέλλεται στον/ους μειοδότη/ες που έχουν υπογράψει την συμφωνία-πλαίσιο και καλείται/ούνται να προσέλθουν για την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων, σε χρόνο που θα καθορίζεται στην απόφαση κατακύρωσης. 3. Μετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη εκτελεστική σύμβαση και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την εκτέλεσή της. 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν.4412/16. Άρθρο 18 Εγγυητικές Επιστολές17 1. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. Το ποσό των εγγυήσεων δίνεται σε ευρώ (€). Ειδικότερα εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 2. Εγγύηση Συμμετοχής: α. Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο 4 (Δικαιολογητικά Συμμετοχής) και τους Ειδικούς Όρους της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα «Β»). Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. β. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της συμφωνίας - πλαίσιο, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, άνευ Φ.Π.Α., του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (εφόσον προβλέπεται από την παρούσα η υποβολή προσφοράς για τμήματα της συμφωνίας - πλαίσιο). 3. Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρούσα. Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση 17 Άρθρο 72 του ν.4412/16

-- 33 of 95 --

34 συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 4. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: α. Αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή β. Παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν.4412/16, ή γ. Δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά, ή δ. Δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή ε. Υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4412/16, ή στ. Δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ. Στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν.4412/16, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο. 5. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 6. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, με την επιφύλαξη της ανωτέρω παραγράφου 4, στους λοιπούς προσφέροντες μετά από: α. Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, β. Την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, γ. Την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται. 7. Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες σε περίπτωση: α. Λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β. Απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 8. Εγγυητική προκαταβολής:

-- 34 of 95 --

35 α. Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, απαιτείται η προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7, 8 και 16 του άρθρου 72 του ν.4412/16. β. Η προκαταβολή που δίδεται είναι έντοκη και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β` 1209/17.9.2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». γ. Η προσκόμιση της εν λόγω εγγυητικής πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την παράδοση των ειδών / υπηρεσιών εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. δ. Επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών. ε. Αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. στ. Η προκαταβολή απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που δεν σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το αντικείμενο της σύμβασης. 9. Εφόσον ζητηθεί η χορήγηση προκαταβολής και ο χρόνος παράδοσης των εργασιών συνδεθεί με την λήψη της, η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην υπηρεσία την προβλεπόμενη από το νόμο εγγυητική επιστολή για την λήψη προκαταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας και στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί η εγγυητική επιστολή για την λήψη της προκαταβολής ο χρόνος παράδοσης μετρά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 10. Εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμβασης: α. Για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει έως την υπογραφή της, εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 4%, επί της εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ) της σύμβασης. β. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συνολικό συμβατικό χρόνο της σύμβασης. γ. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, καταπίπτει δε υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης αυτών. ε. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. 11. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Συμφωνίας-Πλαίσιο, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι μηδέν και πέντε δέκατα τοις εκατό (0,5%) επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο που του έχει ανατεθεί, εκτός ΦΠΑ, η οποία θα επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από τη λήξη της ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ή παρατάσεών της. Κατά την υπογραφή της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, σε περίπτωση που αυτή υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€, θα κατατίθεται πρόσθετη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 4% της εκτιμώμενης αξίας του συμβατικού τιμήματος που θα υπογραφεί και ισχύος έξι (6) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

-- 35 of 95 --

36 12. Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. Αν οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 13. Εγγύηση καλής λειτουργίας, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο λειτουργίας, το ύψος της οποίας καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) της εκτιμώμενης αξίας αυτής. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας. 14. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. Άρθρο 19 Στήριξη στις Ικανότητες Άλλων Φορέων / Υπεργολαβία18 1. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται (άρθρο 78 του ν.4412/16). Για την απόδειξη ότι οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληρούν τους κανόνες ποιοτικής επιλογής (άρθρο 79 του ν.4412/16) υποβάλλεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον εκδότη τους. 2. Στα έγγραφα της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ζητάει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. 3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/ δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 4. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/16 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 5. Εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της Συμφωνίας-Πλαίσιο που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 18 Άρθρα 58 και 131 του ν.4412/16

-- 36 of 95 --

37 συνολικής αξίας, υποχρεούται να υποβάλλει ξεχωριστό Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ-ESPD) του άρθρου 79 του ν. 4412/16 για τον υπεργολάβο. Σε περίπτωση κήρυξης ως Προσωρινού Αναδόχου, θα υποβάλλει τα πιστοποιητικά και λοιπά σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης όπως δηλώθηκαν στο ανωτέρω ΕΕΕΣ. 6. Κατά τα λοιπά, για τις υπεργολαβίες ισχύουν τα αναγραφόμενα στα άρθρα 58, 78 και 131 του ν.4412/16. Άρθρο 20 Παρακολούθηση Σύμβασης19 1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια ορισθείσα από το ΠΝ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα εισηγείται στην αναθέτουσα αρχή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης. 2. Η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου υλοποιείται με συνεργασία του αναδόχου, ο οποίος πριν από την παράδοση έρχεται σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Υπηρεσίας. 3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα πραγματοποιηθεί παρουσία του αναδόχου ή του νομίμου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει μαζί με την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο. 4. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. 5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, εφόσον καλείται, να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν σε διάφορες φάσεις της σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Ο συμμετέχων στην εν λόγω διαδικασία δεν δικαιούται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των εν λόγω στοιχείων. 6. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 205 του ν.4412/16. 7. Κατά τα λοιπά, για την παρακολούθηση της σύμβασης ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 216 του ν.4412/16. Άρθρο 21 Τροποποίηση Σύμβασης Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και κατόπιν γνωμοδότησης αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 221 του ν. 4412/16. 19 Άρθρα 206-221 του ν.4412/16

-- 37 of 95 --

38 Άρθρο 22 Μονομερής Λύση Σύμβασης20 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α. H σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, β. O ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν.4416/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, γ. H σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. δ. O ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν.4416/2016, ε. O ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. στ. Ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη δέσμευση ακεραιότητας ως Προσθήκη «1» στο Παράρτημα «Ε» της παρούσας. Άρθρο 23 Τρόπος Πληρωμής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Πληρωμή του Αναδόχου21 1. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της αναδόχου εταιρείας μέσω της διαδικασίας των Τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων (ΤΧΕ) (για εταιρείες εσωτερικού) ή με Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής (ΧΕΠ) (για εταιρείες εξωτερικού) ή Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του πιστοποιητικού/πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου και της παραλαβής του τιμολογίου και των λοιπών απαραίτητων δικαιολογητικών από την υπηρεσία. 2. Η πληρωμή της αξίας των υλικών ή της υπηρεσίας στον ανάδοχο μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α. Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. β. Με την χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης εγγύησης και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν του μακροσκοπικού 20 Άρθρο 133 του ν.4412/16 21 Άρθρο 200 του ν.4412/16

-- 38 of 95 --

39 ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή της υπηρεσίας. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής γίνεται εντόκως, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 72 του Ν.4412/16 και ο τόκος υπολογίζεται με βάση την ΥΑ Αριθ. 2/51557/0026/ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Β’ 1209/17-09-2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται ο τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψης αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των έντοκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 3. Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις, μόνο μετά την ολοκλήρωση προσκόμισης της αναλογούσας ποσότητας, εφόσον προβλέπονται από την παρούσα. 4. Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους δύο ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος τρόπος, ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής. 5. Σε περίπτωση που η εξόφληση του αναδόχου καθυστερήσει από την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα (30) ημέρες μετά την παραλαβή του τιμολογίου, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 υποπαράγραφος Ζ.5 του ν.4152/13 (Α’ 108/9-5-13), καθίσταται υπερήμερη και οφείλει νόμιμο τόκο. Ως βάση υπολογισμού, ορίζεται το ύψος του επιτοκίου των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Main Refinancing Operations Rate-MRO), πλέον τριών εκατοστιαίων μονάδων (3%) ετησίως. Το Δημόσιο οφείλει να καταβάλει τόκο, μόνον εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος του το εκάστοτε προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα και μάλιστα από το χρόνο κατά τον οποίο το σχετικό δικόγραφο έχει επιδοθεί από τον ίδιο το διάδικο (και όχι από τα Δικαστήρια ή δημόσια υπηρεσία) στον Υπουργό Οικονομικών ή στο αρμόδιο όργανο του Δημοσίου ή της αρχής που προβλέπεται από το νόμο σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων. Εάν επομένως δεν έχει υπάρξει επίδοση του δικογράφου από το διάδικο σε κάποιο από τα προαναφερόμενα όργανα, δεν υπολογίζεται τόκος στις οφειλές του Δημοσίου. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. 6. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα πρωτότυπα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν.4412/16, την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 7. Στις συμβάσεις προμήθειας / υπηρεσιών τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής: α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/16. β. Τιμολόγιο του αναδόχου. γ. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. δ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αναγράφεται στην παρούσα διακήρυξη και στα παραρτήματά της ή ζητηθεί από την αρμόδια για τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 8. Καμία επιπλέον χρέωση σε βάρος του αγοραστή, δεν θα γίνεται δεκτή πέραν αυτών που προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη. 9. Η παροχή υπηρεσιών υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, ως αυτές αναλύονται στο άρθρο 8 του Παραρτήματος «Β» της παρούσας.

-- 39 of 95 --

40 10. Σε περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο ανάδοχος συμπληρώνει τα κατωτέρω πεδία ως ακολούθως: α. «Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΗΤ» (ΝΣ): 1011.2030000000.0030. β. «Επωνυμία»: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. γ. «ΑΦΜ»: EL 090153025. 11. Επισημαίνεται ότι, από 01/01/2024 όλοι οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν Ηλεκτρονικά Τιμολόγια (ΗΤ) μέσω της Εφαρμογής Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου (ΕΔΗΤ), με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της αναθέτουσας αρχής –ως παράγραφος 10α ανωτέρω-, βάσει των καθοριζομένων σε ν.4601/19 (ΦΕΚ Α’ 44), ν.4972/22 (ΦΕΚ Α’ 181) και στην υπ’ αριθμ. Α.Π.52445/04 Απρ 23/ΓΓΔΠ/ΓΛΚ/ΓΔΘΒΔΚ (ΑΔΑ: 97Κ8Η-ΖΗ5) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ). Η ανωτέρω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ, του άρθρου 95 του ν.5104/2024 (Α’ 58) και στις λοιπές δαπάνες, το ύψος των οποίων είναι έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (2.500,00€) προ ΦΠΑ. Άρθρο 24 Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου22-Ποινικές Ρήτρες 1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν: α. Στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 του ν.4412/16. β. Στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, γ. Εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του χορηγήθηκε, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 217 του ν.4412/16 και του άρθρου 4 του Παραρτήματος «Β» της παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω παράγραφο 1γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4412/16 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης και μέσα σε καθορισθείσα με αυτή προθεσμία, όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, που έχουν γνωστοποιηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του ν.4412/16. 4. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 22 Άρθρα 203-221 του Ν.4412/16

-- 40 of 95 --

41 β. Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι την επιστροφή της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. γ. Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4412/16, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 5. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, δύναται να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, β. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει σε χρονικό διάστημα το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ ενδιάμεσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ. Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 6. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 7. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 8. Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν.4412/16, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για τους λόγους του ανωτέρω παραγράφου 1, πλην της υποπαραγράφου α αυτού, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο τμήμα της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός της ταχθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της πρόσκλησης. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία.

-- 41 of 95 --

42 Άρθρο 25 Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία23 1. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε έννομο συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη συμφωνία-πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: α. Δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή β. Δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ. Δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά διακήρυξης διαγωνισμού επιτρέπεται μέχρι και δεκαπέντε ημέρες (15) από τη δημοσίευσή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η ως άνω προθεσμία ισχύει και για κάθε τροποποίηση της διακήρυξης διαγωνισμού. 2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 3. Οι προθεσμίες άσκησης των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν παρέλθει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν παρέλθει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 4. Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική περιοχή της διαδικασίας ανάθεσης, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφότυπο pdf, το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 5. Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία ανακοινώνεται και πιστοποιείται εκ των προτέρων, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναστέλλονται για το αντίστοιχο διάστημα οι σχετικές προθεσμίες. Σε περίπτωση αιφνίδιας τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ, το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται και η προσφυγή κατατίθεται στην ΕΑΔΗΣΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η δε τεχνική αδυναμία πιστοποιείται σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία, εκ των υστέρων. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. Η έκταση της προσφυγής δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε (25) σελίδων. Υπέρβαση του ορίου των σελίδων δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως ιδίως, αν με την προσφυγή αμφισβητείται η πλήρωση πλήθους τεχνικών προδιαγραφών. Το Κλιμάκιο εξέτασης της προσφυγής μπορεί να ζητήσει, με πράξη του Προέδρου του, τον περιορισμό της αδικαιολόγητης έκτασής της. Αν ο προσφεύγων δεν συμμορφωθεί με την πράξη του προηγούμενου εδαφίου, καταβάλλει παράβολο ίσο προς το διπλάσιο του παραβόλου που προβλέπεται για την άσκηση της προσφυγής. 23 Άρθρα 345-374 του ν.4412/16 και ΠΔ 39/2017

-- 42 of 95 --

43 6. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.4412/2016, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50% της προϋπολογιζόμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της σχετικής σύμβασης και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 600,00€ και ανώτερο των 15.000,00€. 7. Αν το δικαστήριο ακυρώσει απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ και αναπέμψει την υπόθεση σε αυτήν για νέα κρίση, αν το παράβολο είχε επιστραφεί, κατατίθεται νέο ισόποσο παράβολο εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση στον προσφεύγοντα της πράξης περί ορισμού ημέρας εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής και Εισηγητή. Αν το δικαστήριο ακυρώσει απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ χωρίς να αναπέμψει την υπόθεση στην Αρχή για νέα κρίση, αποφαίνεται το ίδιο και για την τύχη του καταβληθέντος για την προδικαστική προσφυγή και μη επιστραφέντος παραβόλου. Στην περίπτωση αυτή, αν το δικαστήριο παραλείψει να περιλάβει στην απόφασή του διάταξη για την τύχη του παραβόλου της προδικαστικής προσφυγής, του οποίου είχε διαταχθεί η κατάπτωση, αυτό επιστρέφεται από την ΕΑΔΗΣΥ, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. 8. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα: α. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. β. Όταν η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής. γ. Σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 9. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο απόφασης αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλομένης πράξης, μόνο εφόσον συντρέχουν εξαιρετικά επείγουσες περιστάσεις, καθώς και μέτρων προσωρινής προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 του ν. 4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και 15 παρ. 1-4 του π.δ/τος 39/2017. Με την ως άνω απόφαση αναστολής μπορεί να διατάσσεται και η άρση της απαγόρευσης σύναψης της σύμβασης. Λόγο άρσης της απαγόρευσης αυτής συνιστά ιδίως το προδήλως απαράδεκτο ή το προδήλως αβάσιμο της προδικαστικής προσφυγής, περί του οποίου αρκεί απλή μνεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 10. Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: α. Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 362 του ν.4412/16, περί άσκησης προσφυγής και άσκησης παρέμβασης. β. Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους και τις απόψεις της επί της προσφυγής. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. γ. Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη τις απόψεις της, τις παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

-- 43 of 95 --

44 δ. Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 11. Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα εξέτασης της προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσής της. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την εξέταση της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην Αναθέτουσα Αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση. Εφόσον ο προσφεύγων ή ο παρεμβαίνων ή η Αναθέτουσα Αρχή αιτηθούν να αναπτύξουν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους επί των λόγων της προδικαστικής προσφυγής, ο προεδρεύων του κλιμακίου με πράξη του δύναται να καλεί σε ακρόαση ενώπιον του κλιμακίου όλους τους ανωτέρω σε ημέρα και ώρα, η οποία δεν μπορεί να είναι αργότερα από την ημέρα και ώρα εξέτασης της προσφυγής. Η κλήση για την ακρόαση κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ορισθείσα ακρόαση στον προσφεύγοντα, στην Αναθέτουσα Αρχή και στον ασκήσαντα παρέμβαση. Ακρόαση δεν πραγματοποιείται κατά τη διαδικασία για τη λήψη ή μη προσωρινών μέτρων. 12. Οι αποφάσεις της ΕΑΔΗΣΥ κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της, τηρουμένων των ρυθμίσεων του ν. 4624/19 (Α’ 137) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι αποφάσεις του Κλιμακίου ή του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΑΔΗΣΥ μπορούν να διορθωθούν, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή αυτεπαγγέλτως, αν κατά τη σύνταξη και την έκδοση αυτών παρεισέφρησαν λάθη, γραφικά ή λογιστικά, ή προφανείς ανακρίβειες. 13. Οι προθεσμίες των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/16 για την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών και την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, αναστέλλονται κατά το διάστημα από τις 5 μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Κατά το χρονικό διάστημα αυτής της αναστολής, οι προδικαστικές προσφυγές, τα αιτήματα αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και τα αιτήματα λήψης προσωρινών μέτρων που αφορούν κατεπείγουσες περιπτώσεις διαγωνιστικών διαδικασιών για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή διαγωνιστικές διαδικασίες συναπτόμενες με έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες, τα οποία χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εξετάζονται από Κλιμάκια Διακοπών της ΕΑΔΗΣΥ, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της, εντός των προθεσμιών των άρθρων 365, 366 και 367 του ν. 4412/16. 14. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/16 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής. 15. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του π.δ/τος 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός τού οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 16. Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 17. Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/16, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους

-- 44 of 95 --

45 επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 18. Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο αρμόδιο Δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 19. Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος στην ΕΑΔΗΣΥ, την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, για να προσκομίσει τον φάκελο της υπόθεσης και τις απόψεις της, καθώς και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση άσκησης της αίτησης από την αναθέτουσα αρχή, αυτή διαβιβάζει στο αρμόδιο δικαστήριο τον φάκελο, η δε αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επέχει θέση απόψεων αυτής επί των λόγων ακύρωσης, οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν με υπόμνημα. Ο αιτών υποχρεούται, επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος, να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις της αναθέτουσας αρχής. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 20. Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 21. Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 22. Για την άσκηση της αίτησης κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 23. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ/τος 18/1 . 24. Αν το Δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/16. 25. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ/τος 18/1989.

-- 45 of 95 --

46 Άρθρο 26 Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία24 1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 2. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση που συνάπτεται στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 205Α του ν. 4412/2016. Πριν την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο τηρείται υποχρεωτικά η ενδικοφανής διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 20 του παρόντος, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 3. Η παρούσα διακήρυξη, η συμφωνία-πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις που θα καταρτισθούν με βάση αυτή θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά, διένεξη επί των όρων των ανωτέρω, ο ανάδοχος υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ελληνικών Δικαστηρίων. Άρθρο 27 Γλώσσα25 1. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 2. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 3. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 1497/84 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 5. Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 6. Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 7. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου. 24 Άρθρο 129 του ν.4412/16 25 Άρθρα 53 και 80, ν.4412/16

-- 46 of 95 --

47 Άρθρο 28 Χρόνος και Τρόπος Πρόσβασης στα Έγγραφα26 1. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς δαπάνη για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης, πλην της δαπάνης που αντιστοιχεί στο κόστος αναπαραγωγής τους και της ταχυδρομικής αποστολής τους. 2. Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν άμεση, ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της προκήρυξης, μέσω του συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ), με βάση τον αντίστοιχο αριθμό του συστήματος (Α/Α Συστήματος). 3. Για την πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» και του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον ν.5143/2024 «Ρυθμίσεις για τους χερσαίους συνοριακούς σταθμούς, την ενίσχυση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπές διατάξεις», καθώς και των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23-04- 2012) και του ν.4155/13 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 70 του ν.4412/16. Άρθρο 29 Λοιποί Όροι 1. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις των περί προμηθειών νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους. 2. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημοσίου συμφέροντος, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της χώρας: α. Δύναται να απορρίψει προσφορές υπηρεσιών/ υλικών που εκτελούνται/ κατασκευάζονται ή έχουν προέλευση/ προορισμό από/ προς χώρες με ευμετάβλητο και ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Ανατολικής Ευρώπης. β. Απαγορεύεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/576 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, να αναθέσει την εκτέλεση οποιασδήποτε δημόσιας σύμβασης ή σύμβασης παραχώρησης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, σε Ρώσο υπήκοο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που έχει την έδρα του στη Ρωσία, ή κατέχει άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό άνω του 50 % τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ή σε οντότητα που ενεργεί εξ ονόματος ή κατ’ εντολή οντότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 4. Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δέον όπως προ της υποβολής προσφοράς λάβουν γνώση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 (Α’ 114), που αφορά στη μη χρησιμοποίηση σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό τους μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των ΕΔ, εφόσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του. 26 Άρθρα 53 και 70 του ν.4412/16

-- 47 of 95 --

48 5. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαμβάνει καμιά υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε προϊόν που θα παρασχεθεί από αυτούς. 6. Τυχόν δασμοί, φόροι, μεταφορικό και ασφαλιστικό κόστος, καθώς και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο οικονομικό φορέα. Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. - Εκποιήσεων

-- 48 of 95 --

49 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ Σκαραμαγκάς, 31 Οκτ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 604.4/260125/5984/Σ.2463 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 Γενικά Οι προς παροχή/εκτέλεση υπηρεσίες/εργασίες, θα καλύψουν άμεσες και επιτακτικές ανάγκες επισκευαζόμενων Πολεμικών Πλοίων και πλωτών μέσων που ανήκουν στο Πολεμικό Ναυτικό. Άρθρο 2 Κατάσταση Υλικού Τυχόν υλικά που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου πρέπει να είναι καινούργια. Άρθρο 3 Τεχνικός Προσδιορισμός του Συμβατικού Αντικειμένου Οι προς παροχή υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΠΕΔ του Παραρτήματος «Γ» (εφεξής η «ΠΕΔ») και θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων αυτής. Άρθρο 4 Χρόνος Παράδοσης του Συμβατικού Αντικειμένου 1. Η μέγιστη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών θα καθορίζεται στις επιμέρους εκτελεστικές κατακυρώσεις/συμβάσεις. 2. Η ευθύνη της έγκαιρης εξασφάλισης των απαιτούμενων υλικών και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Π.Ε.Δ., βαρύνει τον ανάδοχο. 3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. 4. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραληφθούν οι εργασίες, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

-- 49 of 95 --

50 Άρθρο 5 Τόπος – Τρόπος Παράδοσης του Συμβατικού Αντικειμένου Οι υπηρεσίες του συμβατικού αντικειμένου θα παρέχονται σε Πολεμικά Πλοία και πλωτά μέσα του ΠΝ και όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 1 του κυρίου σώματος της παρούσας καθώς και στην ΠΕΔ. Κατά τη διάρκεια της παροχής των σχετικών υπηρεσιών θα παρίσταται κατά περίπτωση προσωπικό του ΠΝ. Άρθρο 6 Ασφάλιση Ασφάλιση κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 210 έως 212 του ν.4412/16. Άρθρο 7 Διαθεσιμότητα Πίστωσης Η απαιτούμενη για την ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας-πλαίσιο πίστωση θα ανέλθει μέχρι του συνολικού ποσού των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00€) για συνολικό χρόνο ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο. Η σχετική πίστωση θα διατεθεί από το λειτουργικό προϋπολογισμό ΓΕΝ και συγκεκριμένα από τον Αναλυτικό Λογαριασμού Εξόδων (ΑΛΕ) 2440902001 αρμοδιότητας ΔΔΜΝ/Γ2. Δύναται να χρησιμοποιηθεί και έτερη πηγή χρηματοδότησης υπό την προϋπόθεση ότι θα καθορίζεται ρητά στις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις. Άρθρο 8 Κρατήσεις Η παροχή υπηρεσιών υπόκειται στις κάτωθι υπέρ τρίτων κρατήσεις: α. Υπέρ ΜΤ- ΕΛΟΑ :6 % β. Υπέρ EAΔΗΣΥ : 0,10% Σύνολο : 6,1000% Επιπρόσθετα, κατά την πληρωμή, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 8%, σύμφωνα με τον ν. 4172/13, επί της καθαρής συμβατικής αξίας (προ ΦΠΑ) και μετά την αφαίρεση των κρατήσεων (6,1000%). Όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας. Οι εργασίες απαλλάσσονται ΦΠΑ, καθώς προορίζονται για κάλυψη αναγκών Πολεμικών Πλοίων. Εφόσον ανάδοχος κηρυχθεί εταιρεία με έδρα το εξωτερικό, απαλλάσσεται της Φορολογίας Εισοδήματος για εκτέλεση εργασιών (8%), εκτός από τις περιπτώσεις που οι υπηρεσίες αφορούν εκτέλεση εργασιών εντός του ελληνικού χώρου από εταιρείες του εξωτερικού (κατά κύριο λόγο στις περιπτώσεις μετάκλησης τεχνικών), για τις οποίες η εταιρεία οφείλει να προσκομίσει το προβλεπόμενο από την ελληνική νομοθεσία ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ, από τις φορολογικές αρχές της χώρας της, ώστε να ισχύσει εν λόγω απαλλαγή. Δεν θα γίνονται δεκτές οι προσφορές των συμμετεχόντων που δεν θα συμπεριλαμβάνουν τις ανωτέρω κρατήσεις. Άρθρο 9 Διαιρετότητα Συμβατικού Αντικειμένου

-- 50 of 95 --

51 Δεν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για μέρος του συμβατικού αντικειμένου για τεχνικούς λόγους. Η προσφορά πρέπει να αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών και σχετικών απαιτήσεων, που αναγράφονται στην ΠΕΔ, και όχι μέρος αυτών. Άρθρο 10 Ανάθεση του Συμβατικού Αντικειμένου 1. Ο ακριβής προσδιορισμός των ανατιθέμενων εργασιών θα γίνεται στις εκτελεστικές συμβάσεις της συμφωνίας-πλαίσιο, με περιορισμό το υφιστάμενο κάθε φορά υπόλοιπο του κατακυρωθέντος κόστους αυτής, που είναι το μέγιστο όριο δυνατότητας ανάθεσης εργασιών δυνάμει αυτής. 2. Η απολαμβάνουσα Υπηρεσία (ΝΣ) πριν την οποιαδήποτε ανάθεση επιμέρους εκτελεστικής σύμβασης, θα εξασφαλίζει με μέριμνα του οικείου χειριστή πίστωσης, τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης. 3. Μετά την έκδοση ΑΑΥ ή ΣΑΕ, θα εκδίδεται (με μέριμνα ΝΣ) επιμέρους εκτελεστική κατακυρωτική απόφαση (υπογεγραμμένη από το Διοικητή NΣ και εντός των ορίων της οικονομικής του εξουσίας) και στην οποία θα αναγράφονται επακριβώς οι ανατιθέμενες εργασίες, το χρονοδιάγραμμά τους και το υπολειπόμενο ποσό της συμφωνίας-πλαίσιο, και θα υπογράφεται από τον Διευθυντή Διεύθυνσης Διοικήσεως του NΣ (ΝΣ/ΔΔ), αντίστοιχη εκτελεστική σύμβαση. Άρθρο 11 Έλεγχος Ποιοτικής – Ποσοτικής Παραλαβής 1. Ο έλεγχος της διαδικασίας εκτέλεσης εργασιών και η αποδοχή τους από το ΠΝ, θα γίνεται σε όλα τα στάδια από κατάλληλη τριμελή επιτροπή Αξιωματικών του ΠΝ, με πρόεδρο Ανώτερο Αξιωματικό, η οποία θα συγκροτηθεί με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοίκησης του Ναυστάθμου Σαλαμίνας (ΝΣ/ΔΔ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Παραρτήματος «Α» της παρούσας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 και 221 του ν.4412/16 και την ΠΕΔ. Αποκλειστικά υπεύθυνη για την παραλαβή ή την απόρριψη των εργασιών ή/και των υλικών είναι η εν λόγω επιτροπή. Η παραλαβή των εργασιών και των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Π.Ε.Δ. και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 2. Εν λόγω επιτροπή θα προβαίνει στην παραλαβή των παρασχεθεισών υπηρεσιών των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων, συντάσσοντας αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου, υπογεγραμμένα από τα μέλη τους. 3. Τα ανωτέρω πρωτόκολλα θα υπογράφονται και θα θεωρούνται αρμοδίως, θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο και θα υποβάλλονται μέσω της αρμόδιας διεύθυνσης του ΝΣ, μετά του συνόλου των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών, στη ΓΕΝ/ΔOΥ/ΟΕΠΝ, για την ανάληψη περαιτέρω ενεργειών εξόφλησης του αναδόχου. Άρθρο 12 Κριτήρια Επιλογής Υποψήφιων Οικονομικών Φορέων 1. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4412/16 (Α’ 147//08-08-16): α. Να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής

-- 51 of 95 --

52 Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το ν.2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. β. Επί της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: (1) Να είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση ή δήλωση. (2) Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ναυτικό Επιμελητήριο, προσκομίζοντας σχετικό πιστοποιητικό, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο πλοιοκτήτης ή πλοιοκτήτρια εφοπλιστική εταιρεία του προσφερόμενου στο διαγωνισμό πλοίου είναι μέλος του. γ. Επί της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, να έχουν κύκλο εργασιών σε εργασίες στο αντικείμενο της παρούσης, ήτοι «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ», κατά τις τρείς (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις το σύνολο των οποίων να μην υπολείπεται του 10% του προϋπολογισθέντος κόστους της παρούσης για κάθε χρονιά ή να καλύπτει το 30% κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας αθροιστικά, ενώ για νεοσύστατες εταιρείες περιορίζεται στο χρονικό διάστημα που έχουν λειτουργήσει (γίνεται αναγωγή αναλογικά στους μήνες που λειτουργούν). δ. Επί της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΕΔ του παραρτήματος «Γ» παρούσας. 2. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν το «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» προς την Π.Ε.Δ.. Αναλυτικό Έντυπο Συμμόρφωσης προς συμπλήρωση επισυνάπτεται, ως Παράρτημα «ΣΤ» παρούσας. Προσφορά χωρίς ή με ελλιπές Φύλλο Συμμόρφωσης θα απορρίπτεται. 3. Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), όσον αφορά στο αντικείμενο της παρούσας όπως καθορίζεται στην Π.Ε.Δ., από τον ανάδοχο. Το κόστος έκδοσης και ανανέωσης των σχετικών πιστοποιητικών θα βαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο. 4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι για να προσκομίσουν τα συνοδευτικά έγγραφα - πιστοποιητικά - μητρώα που αναγράφονται στην Π.Ε.Δ.. Άρθρο 13 Υπεργολαβία- Στήριξη σε Ικανότητες Τρίτου 1. Για την επίτευξη των όρων και των απαιτήσεων της Π.Ε.Δ., όσον αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αλλά και στις δυνατότητες παραγωγής, ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο και επαρκές προσωπικό. 2. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης το οποίο προτίθενται, ενδεχομένως, να αναθέσουν σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς προτίθενται να εκτελέσουν τη σύμβαση στηριζόμενοι στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν με την τεχνική προσφορά τους: α. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 των επιχειρήσεων αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία προς τούτο μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία, β. Επίσημα στοιχεία ως αυτά αναφέρονται σε ανωτέρω Άρθρο 12 παράγραφο 1γ, που να πιστοποιούν τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων αυτών.

-- 52 of 95 --

53 Άρθρο 14 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση συμφώνως Προσθήκης «2» του παρόντος Παραρτήματος. Άρθρο 15 Αποδεικτικά Στοιχεία Αποδεικτικά Στοιχεία που αφορούν τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινού ανάδοχου) και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν, κατά περίπτωση όπως αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα παραγράφου δ της συνημμένης προσθήκης «1» του παρόντος παραρτήματος. Άρθρο 16 Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου 1. Προσωρινός ανάδοχος θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας, ο οποίος έχει τη χαμηλότερη τιμή ΟΚ (Ολικό Κόστος), σύμφωνα με τα ειδικότερα καθοριζόμενα στην Προσθήκη «4» του παρόντος Παραρτήματος, και ο οποίος θα κληθεί για υποβολή αποδεικτικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν.4412/16. 2. Οι τιμές που θα δοθούν στην οικονομική προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνες με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, το υπολογιζόμενο ημερομίσθιο για κάθε εργαζόμενο δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του νομοθετικά κατοχυρωμένου κατώτατου ημερομισθίου και των νομίμων προσαυξήσεων αυτού. Κρίσιμος χρόνος, από την άποψη του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος, για τη διαμόρφωση της προσφοράς του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό, είναι ο χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης. Συνεπώς δεν ασκεί επιρροή η οποιαδήποτε μεταγενέστερη του χρονικού αυτού σημείου μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος. 3. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θεωρείται ότι αυτά προσφέρονται άνευ κόστους. Ο οικονομικός φορέας που δεν υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών, αποκλείεται της περαιτέρω αξιολογήσεως. Αποκλείεται η αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν της τιμής της προσφοράς του. Άρθρο 17 Πληρωμή - Δικαιολογητικά Πληρωμής

-- 53 of 95 --

54 1. Η πληρωμή του αναδόχου θα λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου εκάστης εκτελεστικής σύμβασης και μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτού από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών του ΠΝ, καθώς και τη σύνταξη και υπογραφή σχετικών πρωτοκόλλων, μέσω Τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων (ΤΧΕ) ή Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε πληρωμή είναι τα εξής: α. Με μέριμνα ΠΝ: (1) Η παρούσα διακήρυξη (μόνο κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της πρώτης δαπάνης, που θα υλοποιηθεί δυνάμει αυτής). (2) Η κατακυρωτική απόφαση της συμφωνίας-πλαίσιο (μόνο κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της πρώτης δαπάνης, που θα υλοποιηθεί δυνάμει αυτής). (3) Η συμφωνία–πλαίσιο, που θα υπογραφεί δυνάμει της παρούσας (μόνο κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της πρώτης δαπάνης, που θα υλοποιηθεί δυνάμει αυτής). (4) Η εκτελεστική κατακύρωση, στην οποία θα αναφέρεται το υπολειπόμενο ποσό της συμφωνίας πλαίσιο. (5) Η υπογραφείσα εκτελεστική σύμβαση. (6) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ή ΣΑΕ της απαιτούμενης δαπάνης. (7) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των εργασιών. (8) Διαταγή συγκρότησης επιτροπής παραλαβής των εργασιών. β. Με μέριμνα του αναδόχου: (1) Πρωτότυπο ανεξόφλητο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα αναγράφεται ο εταιρικός αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ ΝUMBER). (2) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ (εφόσον το ποσό των τιμολογίων υπερβαίνει τα 1.500,00€). (3) Το νόμιμο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή αντίστοιχο (εφόσον το ποσό των τιμολογίων υπερβαίνει τα 3.000,00€). (4) Πιστοποιητικό αποφυγής διπλής φορολόγησης εκδιδόμενο με μέριμνα του αναδόχου (μόνον σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών στην Ελλάδα από εταιρεία άλλης χώρας). (5) Πιστοποιητικό έδρας ή μόνιμης κατοικίας εκδιδόμενο με μέριμνα του αναδόχου (μόνον σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών στην Ελλάδα από εταιρεία άλλης χώρας). (6) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή εφόσον προβλέπεται στη κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. γ. Σε περίπτωση που η ανάληψη της πίστωσης πραγματοποιηθεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ Εθνικό Σκέλος αρμοδιότητας ΓΕΝ/ΔΕΞ), η

-- 54 of 95 --

55 πληρωμή του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, θα πραγματοποιηθεί μέσω της Θ’ Χρηματικής Διαχείρισης του ΓΕΝ/Ε4, έναντι προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών / παραστατικών. Άρθρο 18 Εγγυητικές Επιστολές Για την παρούσα σύμβαση απαιτούνται οι εξής εγγυητικές επιστολές: α. Δεν απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. β. Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο ισχύος έξι (6) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου λήξης ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας-πλαίσιο εκτός ΦΠΑ, η οποία θα κατατεθεί από τον οικονομικό φορέα (ανάδοχο) στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, κατά την υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο. γ. Κατά την υπογραφή της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης, σε περίπτωση που το ύψος αυτής υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€), θα κατατίθεται πρόσθετη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτελέσεως, ποσοστού 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης και ισχύος έξι (6) μηνών πέραν του συμβατικού χρόνου παροχής των υπηρεσιών. δ. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 18, του παραρτήματος «Α» της παρούσας. Άρθρο 19 Εγγυημένη Λειτουργία Προμήθειας/Εργασίας 1. Όπως καθορίζεται στην Π.Ε.Δ. 2. Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της εκτέλεσης εργασιών. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στην Π.Ε.Δ. και στους λοιπούς σχετικούς όρους της συμφωνίας- πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης. 3. Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στη σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. Άρθρο 20 Απόρριψη Παραδοτέου – Αντικατάσταση 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος

-- 55 of 95 --

56 και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Άρθρο 21 Λοιποί Όροι 1. Η προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών της ΠΕΔ θα εκτελείται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο ν.1045/80 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σε Αρ. Απ. 4113.318/02/2014 (ΦΕΚ Β’/19-8-14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) - ISM. 2. Το ISM CERTIFICATE αφορά σε οδηγίες/τυποποίηση διαδικασιών για πλοία άνω των 500 GROSS TONNAGE. 3. Το πιστοποιητικό ασφαλείας ραδιοεπικοινωνιών είναι υποχρεωτικό να φέρεται από πλοία φορτηγά άνω των 300 GROSS TONNAGE και για τα ρυμουλκά ουσιαστικά καλύπτεται από το πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης. 4. Το πιστοποιητικό συστημάτων ασφαλείας είναι υποχρεωτικό να φέρεται από πλοία φορτηγά άνω των 500 GROSS TONNAGE και για τα ρυμουλκά ουσιαστικά καλύπτεται και αυτό από το πρωτόκολλο γενικής επιθεώρησης. 5. Για τη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του διεθνούς κώδικα ISM, ως παράγραφος 4.4.1 της ΠΕΔ, τα πιστοποιητικά που θα προσκομίζονται να αφορούν είτε στο φορέα είτε σε έκαστο ρυμουλκό καθόσον δεν υφίσταται συγκεκριμένη υποχρέωση σύμφωνα με Αρ. Απ. 4113.318/02/2014 (ΦΕΚ Β/19-8-14 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) - ISM. 6. Για την κάλυψη των υποχρεώσεων της παρούσας, απαιτείται η διάθεση τεσσάρων (4) τουλάχιστον ρυμουλκών (με ελληνική σημαία) ταυτόχρονα, ανεξαρτήτως πιθανών απεργιακών κινητοποιήσεων. Για κάλυψη αναγκών ΝΣ, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (06.00 έως 14.59), θα διατίθεται ρυμουλκό μετά από σχετική ειδοποίηση (ανάθεση) από NΣ/ΔΔ τουλάχιστον μία (1) ώρα νωρίτερα από την επιθυμητή ώρα και κατά τις υπόλοιπες ημέρες (Σαββατοκύριακα – αργίες) και ώρες, τουλάχιστον δυο (2) ώρες νωρίτερα. 7. Απαιτείται ασφάλιση των υπό εκμίσθωση ρυμουλκών, για ζημιές έναντι τρίτων, ελάχιστου ποσού 10.000.000,00€. Αντίγραφα των ασφαλιστηρίων συμβολαίων (εν ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο) θα προσκομιστούν σε NΣ/ΔΔ κατά την υπογραφή της πρώτης εκτελεστικής σύμβασης, η οποία θα συναφθεί δυνάμει της παρούσας. 8. Ο ανάδοχος θα ενημερώνει το ΠN επί της προόδου των εργασιών όποτε του ζητηθεί. Επιπρόσθετα, θα εκτελεί έκτακτη ενημέρωση για σημαντικά ζητήματα που τυχόν προκύψουν. 9. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΕΔ, βαρύνουν τον ανάδοχο. 10. Τα έξοδα αποφυγής ρύπανσης-προστασίας του περιβάλλοντος βαρύνουν τον ανάδοχο. 11. Σχετικές με το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο παροχές του ΠΝ προς τον ανάδοχο, παρέχονται κατά τα προβλεπόμενα στην ΠΕΔ μόνο εφόσον αυτό είναι δυνατό. Εφόσον δύναται

-- 56 of 95 --

57 να παρασχεθούν, κοστολογούνται και χρεώνονται βάσει της εν ισχύ νομοθεσίας και των κανονισμών της Υπηρεσίας «Περί Παροχής Υπηρεσιών σε Τρίτους». 12. Εντός Ναυτικής περιοχής, ο ανάδοχος υποχρεούται, για την είσοδο και τη μετακίνηση του ιδίου, του προσωπικού του, καθώς και για τη διακίνηση μέσων και υλικών, να τηρεί τις διατάξεις και τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας της Ν. Υπηρεσίας. 13. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με το κόστος και την προμήθεια / επισκευή των υλικών τα οποία ενδεχομένως να καταστραφούν / υποστούν βλάβη λόγω αμέλειας του. 14. Ο ανάδοχος ευθύνεται για κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί / προκύψει εις βάρος του ΠΝ καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο και των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων, ως αποτέλεσμα: α. Της μη λήψης-τήρησης των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τις Διαταγές του ΠΝ και τις τυχόν υποδείξεις της επιτροπής παρακολουθήσεως / παραλαβής, κατά την εκτέλεση των εργασιών. β. Της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης των όρων τους. 15. Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν το Ναύσταθμο Σαλαμίνας προκειμένου να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη εικόνα για το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο. 16. Το ΠΝ δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες ή τον προϋπολογισμό των εργασιών, εφόσον αυτό δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες του, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο. 17. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ή καταργηθούν οι αναφερόμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις νομοθετικού/θεσμικού πλαισίου που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη, θα εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία/διατάγματα. 18. Όλοι οι όροι της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΠΕΔ, είναι ανελαστικοί και μη συμμόρφωση έστω και με έναν εξ αυτών συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Π. Κατσιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. - Εκποιήσεων ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ «1» Πίνακας Περιεχομένου Προσφορών «2» Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων «3» Κοστολόγηση Εργασιών «4» Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου «5» Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

-- 57 of 95 --

56 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ Σκαραμαγκάς, 31 Οκτ 25 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 604.4/260125/5984/Σ.2463 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Α/Α Δικαιολογητικό Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά Απαίτηση Θεώρη- σης Απαίτηση έντυπης Υποβολής 1 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ-ESPD) του άρθρου 79 του ν.4412/16 το οποίο θα συμπληρωθεί και θα τηλεφορτωθεί στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο Παράρτημα «Α» της παρούσας. Σε επίπεδο προκαταρκτικής απόδειξης, δια του Ε.Ε.Ε.Σ., θα δηλωθούν υποχρεωτικά και οι κυρώσεις ήσσονος σημασίας του άρθρου 202Α του ν.4412/2016 (βλ. και υπ’ αριθμ. 78453/09 Οκτ 25/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ εγκύκλιο (ΑΔΑ: 60ΕΕ46ΝΛΣΞ-ΦΤ9) με θέμα: «Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των επανορθωτικών μέτρων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, σε συνέχεια του ν. 5218/2025 (Α’ 125)») ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 2 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει (θα εμπεριέχονται τα στοιχεία της παρούσης Διακήρυξης) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει συγκεντρωτικά (σε ενιαίο αρχείο δήλωσης) τα κάτωθι: α) ότι έχει λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

-- 58 of 95 --

57 του Νομοθετικού Διατάγματος ΝΔ 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών» που αφορά στη μη χρησιμοποίηση σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό τους, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των ΕΔ, εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει 5ετία από το χρόνο αποστρατείας του. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μονίμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς. β) ότι δε θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί. γ) ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. δ) ότι δεν υπάρχει ρωσική συμμετοχή στον οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5ια του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθμ. 833/2014 της 31ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα λόγω των ενεργειών της Ρωσικής Ομοσπονδίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, όπως τροποποιήθηκε από τον με αριθμ. 2022/578 Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) της 8ης Απριλίου 2022. ε) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρα 80 και 103 του ν. 4412/16 (Δικαιολογητικά Μειοδότη / Κατακύρωσης). 3 Σε περίπτωση που απαιτείται, εγγυητική επιστολή συμμετοχής ως άρθρο 18 Παραρτήματος «Β». ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ β. Τεχνική Προσφορά Α/Α Δικαιολογητικό Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά Απαίτηση Θεώρη- σης Απαίτηση έντυπης Υποβολής 1 Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 5 του Παραρτήματος «Α». Σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5 και 7 του Παραρτήματος «Α». 2 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει (θα εμπεριέχονται τα στοιχεία της παρούσης ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

-- 59 of 95 --

58 Διακήρυξης) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει συγκεντρωτικά (σε ενιαίο αρχείο δήλωσης) τα κάτωθι: α) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται το σύνολο των όρων της Διακήρυξης. β) καλύπτει τις απαιτήσεις της ΠΕΔ του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας διακήρυξης, χωρίς επιφύλαξη και αποδέχεται όλους τους όρους, εργασίες, κριτήρια και περιορισμούς αυτής. γ) ότι διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό, τεχνικά μέσα κλπ.) για την εκτέλεση της σύμβασης. δ) ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης (ως παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/16), θα τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/16. 3 Έντυπο Συμμόρφωσης προς την Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με το υπόδειγμα Παραρτήματος «ΣΤ» της παρούσας. Προσφορά χωρίς ή με ελλιπές Φύλλο Συμμόρφωσης θα απορρίπτεται. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 4 Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς προτίθενται να εκτελέσουν τη σύμβαση στηριζόμενοι στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν με την τεχνική προσφορά τους: α) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 των επιχειρήσεων αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεσή τους τα αναγκαία προς τούτο μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία, αναφορικά με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. β) Επίσημα στοιχεία που να πιστοποιούν τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων αυτών (ως αυτά αναφέρονται σε άρθρο 12 παράγραφο 1γ παρόντος παραρτήματος). ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 5 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει (θα εμπεριέχονται τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης) στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι κατέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά παραγράφων 5.1.α, 5.1.β, ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

-- 60 of 95 --

59 5.1.γ και 5.1.δ της ΠΕΔ και ότι θα τα προσκομίσει στο στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος. 6 Επίσημα στοιχεία που να πιστοποιούν τον κύκλο εργασιών της εταιρείας τους / εταιρειών τους σε εργασίες στο αντικείμενο της παρούσης σύμβασης ήτοι «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝΠΛΟΙΩΝ» κατά τις τρείς (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις το σύνολο των οποίων να μην υπολείπεται του 10% του προϋπολογισθέντος κόστους της παρούσης για κάθε χρονιά ή αθροιστικά να καλύπτει το 30% κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας αθροιστικά, ενώ για νεοσύστατες εταιρείες περιορίζεται στο χρονικό διάστημα που έχουν λειτουργήσει (γίνεται αναγωγή αναλογικά στους μήνες που λειτουργούν) (οι παροχές υπηρεσιών να αποδεικνύονται με τα απαραίτητα παραστατικά – τιμολόγια τα οποία θα προσκομισθούν από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες). Εφόσον οι προσφέροντες προτίθενται να εκτελέσουν τη σύμβαση στηριζόμενοι στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων οικονομικών φορέων, τα εν λόγω στοιχεία υποβάλλονται και για αυτούς τους οικονομικούς φορείς. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 7 Λοιπά δικαιολογητικά – δηλώσεις - πιστοποιητικά που αναγράφονται στην ΠΕΔ, και ειδικότερα στην παράγραφο 6 αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5 και 7 του Παραρτήματος «Α». 8 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου, τα δικαιολογητικά του φακέλου τεχνικής προσφοράς πρέπει να υποβληθούν και για τον υπεργολάβο. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής και φακέλου τεχνικής προσφοράς, πρέπει να υποβληθούν για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά. γ. Οικονομική Προσφορά Α/Α Δικαιολογητικό Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά Απαίτηση Θεώρη- σης Απαίτηση έντυπης Υποβολής 1 Συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας με μία (1) τιμή ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

-- 61 of 95 --

60 (ΟΚ), για το σύνολο των απαιτήσεων της ΠΕΔ, η οποία θα προκύπτει ως Προσθήκη «4» παρόντος παραρτήματος. Επιπλέον, υποβολή οικονομικής προσφοράς αρμοδίως υπογεγραμμένης στην οποία θα αναγράφονται οι προσφερόμενες τιμές, ως υπόδειγμα Προσθήκης «5» παρόντος παραρτήματος. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλα τα επιπλέον κόστη (κρατήσεις, μεταφορικά, ασφαλιστικά κτλ) και δεν θα περιλαμβάνεται ΦΠΑ. 2 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει (στην οποία θα εμπεριέχονται τα στοιχεία της παρούσης Διακήρυξης), στην οποία θα δηλώνονται τα κατωτέρω στοιχεία (σε επιπρόσθετο αρχείο υπό τη μορφή pdf): α. Χρόνος ισχύος της προσφοράς. β. Χρόνος παράδοσης των προς παροχή υπηρεσιών. γ. Επιθυμητός τρόπος πληρωμής (βλ. Παράρτημα «Α»). ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ δ. Δικαιολογητικά του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η Κατακύρωση (Προσωρινός Ανάδοχος) Α/Α Δικαιολογητικό Απαίτηση Ψηφιακής Υπογραφής Απαίτηση Μετάφρασης στα Ελληνικά Απαίτηση Θεώρη- σης Απαίτηση έντυπης Υποβολής Προσκόμιση πιστοποιητικών/δικαιολογητικών στοιχείου με α/α 5 πίνακα β παρούσας Προσθήκης, για τα οποία προσκομίστηκε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση στην Τεχνική Προσφορά. Συγκεκριμένα, το σύνολο των δικαιολογητικών παραγράφων 5.1.α, 5.1.β, 5.1.γ και 5.1.δ της ΠΕΔ του Παραρτήματος «Γ» της παρούσας. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΛΟΓΗΤΙΚΑ (i) Οι Έλληνες Πολίτες 1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

-- 62 of 95 --

61 καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/16 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενεργητική δωροδοκία, απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδό- τηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων). Συμφώνως της υπ’ αριθ. Πρωτ. Εγκυκλίου 9941//07-04- 15/ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ/ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφων ποινικού μητρώου ηλεκτρονικά (χωρίς σφραγίδα και υπογραφή) από τις Υπηρεσίες τήρησης των σχετικών δελτίων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 2 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του [παρ. 2 α) και β) του άρθρου 73 του ν. 4412/16]: α. Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. ή βεβαίωση οφειλής από την Α.Α.Δ.Ε. μόνο στην περίπτωση μη καταβολής μικρών ποσών φόρων, β. Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ ή βεβαίωση οφειλής από τον e-ΕΦΚΑ μόνο στην περίπτωση μη καταβολής μικρών ποσών ασφαλιστικών εισφορών, γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ). δ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

-- 63 of 95 --

62 3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην παρ. 4.β. του άρθρου 73 του ν. 4412/16 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου: α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. γ) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 4 Πιστοποιητικό / βεβαίωση (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του ν.4412/16), του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του όπου πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

-- 64 of 95 --

63 και το ειδικό επάγγελμα τους. 5 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 λόγοι αποκλεισμού. ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 6 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/16). ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ (ii) Αλλοδαποί Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων δ(i)1 έως δ(i)6. {Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016}. (iii) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων δ(i)1 έως δ(i)6 ή δ(ii) αντίστοιχα και ειδικότερα) :

-- 65 of 95 --

64 1 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 άρθρου 73 του ν.4412/16. Ειδικότερα: α. Τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. β. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών. δ. Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπό του. (άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/16). 2. (Μεταβατικά έως τη σύσταση και λειτουργία ποινικού μητρώου νομικών προσώπων/ οντοτήτων): Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/ οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024: ένορκη βεβαίωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου/ οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024 (βλ. και υπ’ αριθμ. 5868/2024 (ΑΔΑ: ΡΝΑ1ΟΞΤΒ-ΗΩ0) έγγραφο ΕΑΔΗΣΥ με θέμα «Αποκλεισμός ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ (για ημεδαπά Ν.Π.) ΝΑΙ (για αλλοδαπά Ν.Π.) ΟΧΙ

-- 66 of 95 --

65 νομικών προσώπων και οντοτήτων από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης») 3. Όταν ο υποψήφιος ανάδοχος οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, που έχει την εγκατάστασή του στο εξωτερικό και ισχύει στην χώρα εγκατάστασης η ποινική ευθύνη νομικού προσώπου, οφείλει να υποβάλλει, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις, και ποινικό μητρώο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο για το ίδιο το νομικό πρόσωπο. 2 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμευτούν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου, να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την υποβολή τους. ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ αν είναι ΦΕΚ, ειδάλλως απαιτείται θεώρηση από δικηγόρο ΟΧΙ 3 Αντίγραφο Γενικού Πιστοποιητικού Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 4 Αντίγραφο Αναλυτικού Πιστοποιητικού Εκπροσώπησης Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 5 (Αφορά Διαγωνισμούς με Π/Υ άνω του 1.000.000,00€) Οι ανώνυμες εταιρείες, που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε μορφής οντότητα, είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας, είτε για μέρος αυτής (εφόσον το συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό των προσφερόμενων ειδών όπως αναγράφεται στον Πίνακα Προμηθευτέου Υλικού είναι άνω του 1.000.000,00€), θα προσκομίσουν στα δικαιολογητικά κατακύρωσης, επί ποινή απαραδέκτου: α. Βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους,

-- 67 of 95 --

66 β. Όσον αφορά την εξαίρεση για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες. γ. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: - Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. - Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Ειδικότερα: i. Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. ii. Όσον αφορά τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες: 1) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές, προσκομίζουν : α) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές β) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του ΟΧΙ ΝΑΙ (στην περίπτωση των Υπεύθυνων ΝΑΙ ΟΧΙ (για ημεδαπά Ν.Π.) ΝΑΙ (για αλλοδαπά ΟΧΙ

-- 68 of 95 --

67 κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. γ) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 2) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: α) Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου β) Έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, γ) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συμμετέχουσες εταιρείες δεν είναι εξωχώριες και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει. Δηλώσεων) Ν.Π.) (iv) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά : Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. (άρθρο 80 παρ. 6 του ν. 4412/16). Παρατηρήσεις: (1) Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf. Για όσα δικαιολογητικά κατακύρωσης απαιτείται και η έντυπη υποβολή τους, προσκομίζονται στην επιτροπή αξιολόγησης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. (2) Όλα τα παραστατικά που απαιτούνται να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή, πρέπει να είναι:

-- 69 of 95 --

68 (ι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14. (ιι). Ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.4250/14. (ιιι). Ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. (4) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. (5) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. (5) Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. (6) Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. (7) Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

-- 70 of 95 --

69 (8) Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: • οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, • οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. (3) Ληφθούν υπόψη οι αναλυτικές οδηγίες υποβολής και ελέγχου δικαιολογητικών, ως παράγραφοι 1 έως 8, 12 και 13 του Παραρτήματος «Α». Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. - Εκποιήσεων

-- 71 of 95 --

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ Σκαραμαγκάς, 31 Οκτ 25 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 604.4/260125/5984/Σ.2463 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: α. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. β. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. γ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: (1) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. (2) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. (3) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. δ. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

-- 72 of 95 --

ε. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. στ. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. – Εκποιήσεων

-- 73 of 95 --

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς θα προσφέρουν δύο τιμές για την παροχή των υπηρεσιών του συμβατικού αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού όπως παρακάτω: α. Τιμή εργατοώρας συμβατικού χρόνου εργασίας (από 07:00 έως 15:00). β. Τιμή εργατοώρας πέραν του συμβατικού χρόνου εργασίας (υπερεργασία ή υπερωρία). 2. Η κοστολόγηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών θα γίνεται με βάση τις προσφερθείσες τιμές από τον ανάδοχο ανά ώρα, ανάλογα με τον συνολικό χρόνο που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των ανατιθέμενων εργασιών, και θα υπολογίζεται ως εξής: α. Θα άρχεται από την ώρα άφιξης του/των Ρ/Κ του αναδόχου στο σημείο ρυμούλκησης, NΣ ή ευρύτερης περιοχής Σαλαμίνας (συμπεριλαμβανομένης περιοχής Μούλκι), προσεγγιζόντων στο λιμένα Πειραιά, Φαλήρου, Ελευσίνας, Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ), που του έχει ορισθεί με τη σχετική ειδοποίηση και θα λήγει κατά την ώρα ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών (οι οποίες ώρες θα πιστοποιούνται από τον αρμόδιο φορέα του NΣ) ή β. Θα άρχεται από την ώρα αναχώρησης και θα λήγει κατά την ώρα άφιξης (οι οποίες ώρες θα πιστοποιούνται από τον αρμόδιο Λιμενικό φορέα) από/στη βάση ελλιμενισμού του/των Ρ/Κ εφόσον η ειδοποίηση αφορά περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε θαλάσσια περιοχή Αιγαίου ή Ιονίου Πελάγους. Ο χρόνος άφιξης του/των Ρ/Κ στο σημείο ρυμούλκησης δεν μπορεί να ξεπερνάει τις πέντε (5) ώρες και ο χρόνος επιστροφής στη βάση ελλιμενισμού δε δύναται να είναι μεγαλύτερος του εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) του χρόνου άφιξης από τη βάση ελλιμενισμού στο οριζόμενο σημείο παροχής υπηρεσιών, εφόσον δεν επικρατούν δυσμενή καιρικά φαινόμενα ή δεν εκτελείται ρυμούλκηση (οι ώρες άφιξης/αναχώρησης από/στο σημείο παροχής υπηρεσιών Ρ/Κ καθώς και από/στη βάση ελλιμενισμού του/των Ρ/Κ, για τον υπολογισμό των αντίστοιχων χρόνων, θα πιστοποιούνται αντίστοιχα από το φορέα του ΠΝ που έκανε χρήση των υπηρεσιών και από τον αρμόδιο Λιμενικό φορέα). 3. Ελάχιστος χρόνος παροχής υπηρεσίας καθορίζεται η μία (1) ώρα και πέραν αυτής θα υπολογίζεται ο χρόνος ως προς το επόμενο πεντάλεπτο της ώρας, το οποίο θα κοστολογείται αναλογικά ως προς τη συμφωνηθείσα τιμή της ώρας. Για παράδειγμα, για χρήση του Ρ/Κ για 1 ώρα και 32 λεπτά η χρέωση θα είναι για 1 ώρα και 35 λεπτά, οπότε με υποτιθέμενη τιμή της ώρας τα 100€, η χρέωση θα είναι : 1 * 100 + (7/12 * 100) = 158,33€. Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. και Εκποιήσεων ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ Σκαραμαγκάς, 31 Οκτ 25 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 604.4/260125/5984/Σ.2463

-- 74 of 95 --

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με βάση το ύψος της παραμέτρου Ολικό Κόστος (ΟΚ), το οποίο θα εξαχθεί ως εξής: ΟΚ = (Τ.Ε.1 Χ Σ.Β.1 ) + (Τ.Ε.2 Χ Σ.Β.2 ) Όπου: Τ.Ε.1: Τιμή Εργατοώρας Συμβατικού Χρόνου Εργασίας. Σ.Β.1: Συντελεστής Βαρύτητας ίσος με 0,7. Τ.Ε.2: Τιμή Εργατοώρας Πέραν του Συμβατικού Χρόνου Εργασίας (ο ανάδοχος εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για την αποζημίωση του εργαζόμενου σε αυτόν προσωπικού – στον υπολογισμό λαμβάνεται ως ενιαία για όλη τη διάρκεια της ημέρας-καθημερινής και αργίας-, ανεξάρτητα εάν εκτελείται, αποτελεί υπερεργασία / υπερωρία, βραδινή ή όχι). Σ.Β.2: Συντελεστής Βαρύτητας ίσος με 0,3. 2. Συμβατικός χρόνος εργασίας καθορίζεται από 07:00 έως 15:00. Η απασχόληση πέραν του συμβατικού χρόνου εργασίας (υπερεργασία ή / και υπερωρία), θα διέπεται από τα καθοριζόμενα στη σχετική εργατική νομοθεσία. 3. Αποκλείεται η αναθεώρηση της τιμής της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου, πέραν της τιμής της προσφοράς του. 4. Προσωρινός ανάδοχος θα αναδειχθεί ο οικονομικός φορέας, του οποίου η προσφορά (βάσει των προσφερθεισών τιμών Τ.Ε.1 και Τ.Ε.2) θα συγκεντρώσει το μικρότερο ύψος της παραμέτρου ΟΚ. Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. – Εκποιήσεων ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ Σκαραμαγκάς, 31 Οκτ 25 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 604.4/260125/5984/Σ.2463

-- 75 of 95 --

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης, μεθόρμησης, και υποβοήθησης χειρισμών απάρσεως - παραβολής Πολεμικών Πλοίων και πλωτών μέσων ΟΚ = (Τ.Ε.1 Χ 0,7 ) + (Τ.Ε.2 Χ 0,3 ) Τ.Ε.1=………….. Τ.Ε.2=………….. Τ.Ε.1: Τιμή Εργατοώρας Συμβατικού Χρόνου Εργασίας σε ευρώ. Τ.Ε.2: Τιμή Εργατοώρας Πέραν του Συμβατικού Χρόνου Εργασίας σε ευρώ (ο ανάδοχος εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για την αποζημίωση του εργαζόμενου σε αυτόν προσωπικού – στον υπολογισμό λαμβάνεται ως ενιαία για όλη τη διάρκεια της ημέρας (καθημερινής και αργίας) ανεξάρτητα εάν εκτελείται αποτελεί υπερεργασία / υπερωρία βραδινή ή όχι). Συμβατικός χρόνος εργασίας καθορίζεται από 07:00 έως 15:00. Η απασχόληση πέραν του συμβατικού χρόνου εργασίας (υπερεργασία ή / και υπερωρία) θα διέπεται από τα καθοριζόμενα στην σχετική εργατική νομοθεσία την οποία και αποδέχομαι πλήρως. Στην τιμή περιλαμβάνονται ο εξοπλισμός, οι εργασίες και οι κρατήσεις όπως αναφέρονται στην Διακήρυξη και την ΠΕΔ και δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ. Υπογραφή Σφραγίδα προσφέροντος Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. και Εκποιήσεων ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ Σκαραμαγκάς, 31 Οκτ 25 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 604.4/260125/5984/Σ.2463 ΟΚ=…………………………………………….

-- 76 of 95 --

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ Σκαραμαγκάς, 31 Οκτ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 604.4/260125/5984/Σ.2463 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕΔ – B – 10028 ΕΚΔΟΣΗ 1η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρ/Κ ΣΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 11 ΜAΪΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

-- 77 of 95 --

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) έχει ως αντικείμενο την κάλυψη των απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών ρυμούλκησης, μεθόρμισης και υποβοήθησης χειρισμών απάρσεως – παραβολής πολεμικών πλοίων στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας (ΝΣ), ευρύτερης περιοχής Σαλαμίνας (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Μούλκι), προσεγγιζόντων στον λιμένα Πειραιά, Φαλήρου, Ελευσίνας, Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ) (συμπεριλαμβανομένων καθηκόντων πυρασφάλειας) καθώς και δυνατότητα εκτέλεσης ρυμούλκησης σε περιπτώσεις εκτάκτου ή υπηρεσιακής ανάγκης και κατόπιν αιτήσεως του ναυλωτή σε όλη τη θαλάσσια περιοχή Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους. 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ α. Υπουργική Απόφαση - Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθ. 1 «Περί Ρυμουλκικών Εργασιών Λιμένος και Ρυμουλκών Λιμένος» (ΥΑ 3131.1/01/93/21/04/1993). β. Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθ. 379/04 Νοεμβρίου 1996 (ΠΔ 379/96) «Κανονισμός Πυροσβεστικών Μέσων των Πλοίων». γ. Διεθνής Κώδικας Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων καθώς και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (I.S.M. Code). δ. Εγχειρίδιο Ναυτολογίας- Ποινικό και Πειθαρχικό Δίκαιο στη Ναυτική Εργασία (Μάιος 2013) ε. CHARTERING AND SHIPPING TERMS – BY BESS, 11ης εκδόσεως 1992. στ. Ν.Δ. 1400/73 (ΦΕΚ 114/Α’/28/05/1973) Περί Καταστάσεως των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. ζ. Ν.Δ. 1599/86 (Άρθρο 8, παρ. 4) Υπεύθυνη Δήλωση. η. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Ο κωδικός CPV για τις περιγραφόμενες υπηρεσίες με βάση τον Κανονισμό 2195/2002/ΕΚ, είναι 63727000-1 «Υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης πλοίων». 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4.1. Ορισμός Υλικού Τα προς εκμίσθωση Ρ/Κ θα πρέπει να πληρούν/τηρούν όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους περί ρυμουλκήσεων καθώς και όλων των σχετικών ισχυουσών διατάξεων. Επιπλέον, για την παροχή των απαιτουμένων υπηρεσιών στο ΝΣ (αρμοδιότητος ΔΔ/ΝΣ), θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα, με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, τα οποία θα αποδεικνύουν το αξιόπλοο, με όλα τα πιστοποιητικά κλάσεως και ασφαλείας (classand trading)

-- 78 of 95 --

σε ισχύ, ελεύθερα παρατηρήσεων, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν, την ασφάλεια εκτελέσεως της αποστολής. 4.2 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων α. Θα πρέπει να έχουν ιπποδύναμη 1.000 ίππων και άνω, ενώ ο εκναυλωτής θα πρέπει να διαθέτει στο στόλο του και δύο Ρ/Κ ιπποδύναμης 1.200 ίππων και άνω (για κάλυψη προαναφερθέντων αναγκών/ παροχή υπηρεσιών παραγράφου 1, όταν και εφόσον απαιτηθεί από το ναυλωτή). β. Σύστημα 2 κυρίων μηχανών (2 Κ. Μ.). γ. Προωστήρια εγκατάσταση σε δύο (2) άξονες ή άλλο ανάλογο σύστημα (π.χ. 2 ελικοπηδάλια) που να προσφέρει υψηλές ελικτικές ικανότητες συμπεριλαμβανομένων των μονέλικων με bow thruster. δ. Γάντζο ρυμουλκήσεως με αυτόματη απασφάλιση από γέφυρα. ε. Σύστημα ανάδευσης ύδατος και FOAM με εκτοξευτήρα μίγματος ή ύδατος (κανονάκι) για ανάγκες πυρόσβεσης και αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας καθώς και δεξαμενών διαχωρισμού καταλοίπων πετρελαίου. στ. Ελάχιστο επικοινωνιακό σχήμα αποτελούμενο από δύο (2) συσκευές VHF. ζ. Ασφάλιση των υπό εκμίσθωση Ρ/Κ, για ζημιές έναντι τρίτων, ελάχιστου ποσού 10.000.000,00 €. 4.3 Περιβάλλον Τα ρυμουλκά πρόκειται να καλύψουν τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών ρυμούλκησης, μεθόρμισης και υποβοήθησης χειρισμών απάρσεως – παραβολής πολεμικών πλοίων εφόσον δεν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ήτοι ταχύτητα ανέμου άνω των τριάντα (30) κόμβων ή κατάσταση θαλάσσης άνω του επτά (7) στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας (ΝΣ), ευρύτερης περιοχής Σαλαμίνας (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Μούλκι), προσεγγιζόντων στον λιμένα Πειραιά, Φαλήρου, Ελευσίνας, Ελληνικών Διυλιστηρίων Ασπροπύργου (ΕΛΔΑ) (συμπεριλαμβανομένων καθηκόντων πυρασφάλειας) καθώς και δυνατότητα εκτέλεσης ρυμούλκησης σε περιπτώσεις εκτάκτου ή υπηρεσιακής ανάγκης και κατόπιν αιτήσεως του ναυλωτή σε όλη τη θαλάσσια περιοχή Αιγαίου και Ιονίου Πελάγους. 4.4 Σχεδιασμός και Κατασκευή 4.4.1 Απαιτήσεις Νομοθεσίας Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα Διαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων καθώς και για την Πρόληψη της Ρύπανσης (Κώδικας I.S.M.). 4.4.2 Εναλλαξιμότητα Αποκλείεται στον εργολάβο η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της μίσθωσης Ρ/Κ σε τρίτο, εν όλο ή εν μέρει. Η ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε υπεργολάβους

-- 79 of 95 --

δεν θεωρείται μεταβίβαση και οπωσδήποτε η ευθύνη υλοποίησης της σύμβασης παραμένει στον ανάδοχο μειοδότη εκναυλωτή. 4.5 Παρελκόμενα Για την κάλυψη αναγκών του Π.Ν. είναι απαραίτητη η διάθεση Ρ/Κ με ελληνική σημαία, σε 24ωρη βάση ανεξαρτήτως πιθανών απεργιακών κινητοποιήσεων τεσσάρων (4) τουλάχιστον Ρ/Κ ταυτόχρονα. Οι ανάγκες του Π.Ν. θα καθορίζονται κάθε φορά από το αρμόδιο Τμήμα Κίνησης της ΔΔ/ΝΣ. Για κάλυψη αναγκών ΝΣ, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (06.00 έως 14.59), θα διατίθεται ρυμουλκό μετά από σχετική ειδοποίηση (ανάθεση) από τη ΔΔ/ΝΣ τουλάχιστον μία (1) ώρα νωρίτερα από την επιθυμητή ώρα και κατά τις υπόλοιπες ημέρες (Σαββατοκύριακα – αργίες) και ώρες, τουλάχιστον δυο (2) ώρες νωρίτερα. 5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά α. Πιστοποιητικό Ναυτικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο πλοιοκτήτης ή πλοιοκτήτρια εφοπλιστική εταιρεία του προαναφερόμενου στο διαγωνισμό πλοίου είναι μέλος του. β. Προβλεπόμενα από Εγχειρίδιο Ναυτολογίας δικαιολογητικά και πιστοποιητικά. γ. Πιστοποιητικό Κυριότητας, και βαρών του αρμοδίου νηολογίου από το οποίο να προκύπτει ότι τα πλοία φέρουν την ελληνική σημαία και δεν φέρουν κανένα βάρος, εκτός από υποθήκες. Σε περίπτωση εφοπλιστικής εταιρείας πιστοποιητικό περί εφοπλισμού των πλοίων και την χρονική διάρκεια ισχύος των. δ. Παρουσίαση ενός έκαστου διατιθέμενου ρυμουλκού με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, μεγίστη (max) και υπηρεσιακή (service) ταχύτητα, ελκτική ικανότητα (bollard pull), ηλικία/έτος κατασκευής, κλάση και νηογνώμων (classification and society), άλλες δυνατότητες όπως πρωραίος - πρυμναίος ωθητήρας, συσκευές και μηχανήματα ρυμούλκησης, εξοπλισμό αντιμετώπισης πυρκαϊάς–διαρροής και class fire fighting equipment, χώρο συνήθους ελλιμενισμού, αριθμό προσωπικού ανά ρυμουλκό, ενδιαιτήσεις εντός ρυμουλκού (crew accommodation) καθώς επίσης: (1) Άδεια ρυμουλκού. (2) Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης. (3) Έγγραφο Εθνικότητας. (4) Πιστοποιητικό Έγγραφο Καταμέτρησης. (5) Πιστοποιητικό ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών. (6) Πιστοποιητικό Συστημάτων ασφάλειας (safety equipment). (7) Αντίγραφο συμβολαίων ασφάλισης των Ρ/Κ για ζημιές έναντι τρίτων. (8) Πιστοποιητικό έτους 2016, μη οφειλής όλων των Ρ/Κ στο ΝΑΤ.

-- 80 of 95 --

(9) ISM Certificate. 5.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να παρέχουν αδαπάνως στο Π.Ν. την δυνατότητα διαπίστωσης: α. Της γενικής κατάστασης των ρυμουλκών. β. Της ικανότητος ευελιξίας των ρυμουλκών. γ. Της ικανότητας ρυμούλκησης πολεμικού πλοίου, με πραγματοποίηση της αντίστοιχης επίδειξης. 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α. Όλοι οι χρησιμοποιούμενοι όροι και οι προσφορές θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Εάν χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε όρος στην αλλοδαπή, αυτός θα επεξηγείται, θα αναγράφεται η έκδοση της διεθνούς βιβλιογραφίας στην οποία αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορεί να του δοθεί διαφορετική ερμηνεία από αυτήν που αναφέρεται στην διεθνή βιβλιογραφία (CHARTERING AND SHIPPING TERMS – BY BESS, 11ης εκδόσεως 1992). β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: (1) Τα προσφερόμενα Ρ/Κ πλοία έχουν σε ισχύ το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) του Κλάδου Ελέγχου Επιθεώρησης Πλοίων (ΚΕΕΠ) ή του οικείου Νηογνώμονα που παρακολουθεί τα πλοία και ότι πληρούν όλους τους όρους ασφαλείας κ.λπ. για τη εκμίσθωση αυτή και είναι εφοδιασμένα με τα κατάλληλα μέσα. (2) « Ως εργολάβος υποχρεούμαι να τηρώ όλους τους Ελληνικούς Νόμους, τους σχετικούς με την εκμίσθωση (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών αποζημιώσεων, φόρων, μέτρων ασφαλείας κ.λπ. έναντι του προσωπικού που θα απασχολήσω κατά την εκτέλεση της εργολαβίας». (3) Η εταιρεία δύναται να διαθέσει ταυτόχρονα σε 24ωρη βάση, τουλάχιστον τέσσερα (4) Ρ/Κ. (4) Η εταιρεία να κατέχει στο στόλο της τέσσερα (4) τουλάχιστον ρυμουλκά με τα αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά ανωτέρω παραγράφου 4.2 (5) Τα πληρώματα των προς εκμίσθωση Ρ/Κ: (α) Έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε Ρ/Κ και είναι πεπειραμένα και ικανά σε ρυμουλκήσεις. (β) Θα μεριμνούν για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. (γ) Είναι ασφαλισμένα στο ΝΑΤ. (6) Έλαβαν γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66

-- 81 of 95 --

του Ν.Δ. 1400/73 περί καταστάσεως Αξιωματικών. γ. Εξουσιοδότηση της πλοιοκτήτριας (εφόσον η ίδια δεν συμμετέχει στον διαγωνισμό) προς την διαγωνιζόμενη εταιρεία με την οποία θα της παραχωρεί το δικαίωμα να διαθέτει τα Ρ/Κ της στον παρόντα διαγωνισμό. δ. Πιστοποιητικό Κυριότητας, και βαρών του αρμοδίου νηολογίου από το οποίο να προκύπτει ότι τα πλοία φέρουν την ελληνική σημαία και δεν φέρουν κανένα βάρος, εκτός από υποθήκες. Σε περίπτωση εφοπλιστικής εταιρείας πιστοποιητικό περί εφοπλισμού των πλοίων και την χρονική διάρκεια ισχύος των. ε. Αντίγραφο καταστατικού και τυχόν τροποποίηση αυτού της διαγωνιζόμενης εταιρείας ή φυσικού προσώπου, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου αυτής ότι δεν έχουν επέλθει άλλες τροποποιήσεις επ’ αυτού. στ. Ο διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει ΕΝΤΥΠΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ σύμφωνα με το Υπόδειγμα που βρίσκεται αναρτημένο στο φάκελο "ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ–ΕΝΤΥΠΑ–ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ" της διαδικτυακής τοποθεσίας http://www.geetha.mil.gr/. Διευκρινίζεται ότι, η κατάθεση του Φύλλου Συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα Προδιαγραφή. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ. 7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΠΕΔ) Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.geetha.mil.gr. (Συμπληρώνεται ο κωδικός και η έκδοση ΠΕΔ, που αποδίδονται μετά την έγκριση της ΠΕΔ. Οι εγκριτικές υπογραφές περιλαμβάνονται στο τέλος μίας ΠΕΔ, μετά τις προσθήκες, και αντιστοιχούν στην σύνταξη, τον έλεγχο και την θεώρηση από τον αρμόδιο τελικής έγκρισης.) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΠΕΔ) ΠΕΔ-Β - 10028 ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Υποπλοίαρχος Κ. Κοντοπυράκης ΠΝ Επιτελής ΝΣ/ΔΔ/2200 ΕΛΕΓΧΟΣΠλωτχης (Μ) Χ. Μητρόπαπας ΠΝ Τμηματάρχης ΝΣ/ΔΔ/2200 ΘΕΩΡΗΣΗντιπλοίαΠ. Ματσαντώνης ΠΝ Διευθυντής ΝΣ/ΔΔ 11 ΜAΪΟΥ 2016

-- 82 of 95 --

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΛ : 210-5531425 Σκαραμαγκάς, 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 604.4/260125/ /Σ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. (Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4 υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα 1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 4 Όπως υποσημείωση 3.

-- 83 of 95 --

μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. –Εκποιήσεων 5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16. 7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 8 Σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/16, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που ορίζεται στη σύμβαση. 9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.

-- 84 of 95 --

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ Σκαραμαγκάς, 31 Οκτ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «E» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 604.4/260125/5984/Σ.2463 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΦΝ/1330 υπ’ αριθ. …./25 Παροχή Υπηρεσιών Ρυμούλκησης, Μεθόρμισης και Υποβοήθησης Χειρισμών Απάρσεως - Παραβολής Πολεμικών Πλοίων και Πλωτών Μέσων του ΠΝ Σήμερα, στις .……………στο Γραφείο Υπηρεσιών Ι.Φ. και Εκποιήσεων του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ), που ευρίσκεται στην περιοχή Αμφιάλης, οι συμβαλλόμενοι : α. Ελληνικό Δημόσιο/ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Πολεμικό Ναυτικό/ ΚΕΦΝ με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090153025, που εκπροσωπείται από τον …………………………………, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί με την υπ’ αριθμόν ………………………………….. Κατακυρωτική Απόφαση (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και β. Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... (στο εξής ο «Ανάδοχος») Έχοντας υπόψιν: 1. Την υπ΄ αριθμ ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ…) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση παροχής υπηρεσιών. 2. Την υπ΄ αριθμ … απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ…), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο και την αριθμ. πρωτ. …………… ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την…... 3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016: - η υπ’ αριθ. ............ διακήρυξη, με τα Παραρτήματα της - η υπ’ αριθ. ............ κατακυρωτική απόφαση (στο εξής «τα Έγγραφα της Σύμβασης») - η προσφορά του Αναδόχου 4. Ότι ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. .............. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/ ..............., ποσού ........................ ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

-- 85 of 95 --

Άρθρο 1 Αντικείμενο Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης, μεθόρμισης και υποβοήθησης χειρισμών απάρσεως - παραβολής Πολεμικών Πλοίων και πλωτών μέσων του ΠΝ, μέσω σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, μέγιστης συνολικής αξίας ……….. συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσόμενης ΦΠΑ, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Η παροχή υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και την προσφορά του Αναδόχου. Άρθρο 2 Χρηματοδότηση Η απαιτούμενη, για την ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων της συμφωνίας-πλαίσιο πίστωση, ύψους ………… συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσόμενης ΦΠΑ, για το συνολικό χρόνο ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο, η οποία θα είναι το μέγιστο όριο δυνατότητας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, θα καλυφθεί από πιστώσεις του λειτουργικού προϋπολογισμού ΓΕΝ και συγκεκριμένα θα διατεθεί από τον Αναλυτικό Λογαριασμού Εξόδων (ΑΛΕ) 2440902001 αρμοδιότητας ΔΔΜΝ/Γ2. Δύναται να προβλεφθεί και έτερη πηγή χρηματοδότησης υπό την προϋπόθεση ότι θα καθορίζεται ρητά στις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις. Άρθρο 3 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο Η συμφωνία πλαίσιο θα είναι χρονικής διάρκειας δύο (0) ετών ή μέχρι ανάλωσης του ποσού των εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000,00€), όποιο εκ των δύο ορίων επέλθει πρώτο, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της. Άρθρο 4 Υποχρεώσεις Αναδόχου Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα στην Αναθέτουσα Αρχή: 4.1. Ότι τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 4.2. Ότι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη Διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

-- 86 of 95 --

Άρθρο 5 Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 5.1. Το συνολικό τίμημα της συμφωνίας πλαίσιο, ανέρχεται σε ….,συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και απαλλασσόμενο ΦΠΑ. 5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με παραγράφους ………………………….. της κατακύρωσης. 5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 5.4. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαλλασσόμενου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη Διακήρυξη και λοιπά έγγραφα της Σύμβασης. Ιδίως ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 8 Παραρτήματος «Β» της Διακήρυξης. 5.5. Σε περίπτωση που η πληρωμή του αναδόχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30) ημέρες από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην αναθέτουσα αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η αναθέτουσα αρχή δεν καθίσταται υπερήμερος, ει μη μόνο από την ημέρα προσκόμισής τους. Άρθρο 6 Αναπροσαρμογή τιμής Ο ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως ή αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την διάρκεια ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο, καθώς και από το δικαίωμα να προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο για τους ανωτέρω λόγους. Άρθρο 7 Τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες-Παραλαβή αντικειμένου- Χρόνος και τρόπος παροχής υπηρεσιών 7.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στο χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζονται στις παραγράφους ………της Κατακύρωσης. 7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του ή/και να υποβάλει τα παραδοτέα στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα την παράγραφο……της Κατακύρωσης. Μη εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών ή/και υποβολή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως έκπτωτου σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 7.3. H παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής και ελέγχου, που καθορίζονται στην παράγραφο…………της Κατακύρωσης.

-- 87 of 95 --

Άρθρο 8 Απόρριψη υπηρεσιών-παραδοτέων –Αντικατάσταση 8.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 20 του Παραρτήματος «Β» της Διακήρυξης. 8.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Άρθρο 9 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις 9.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Παραρτήματος «Α» της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις / αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 24 του Παραρτήματος «Α» της Διακήρυξης. 9.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. Άρθρο 10 Υπεργολαβία 10.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος / τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου. 10.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αναφορικά με την επωνυμία / όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά / δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

-- 88 of 95 --

10.3. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην αναθέτουσα αρχή με ευθύνη του αναδόχου. Άρθρο 11 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 11.1. Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Παραρτήματος «Α» της Διακήρυξης. 11.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016. Άρθρο 12 Ανωτέρα Βία 12.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 12.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 12.3. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας. Άρθρο 13 Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου Η συμφωνία-πλαίσιο θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη συμφωνία-πλαίσιο. Άρθρο 14 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 του Παραρτήματος «Α» της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

-- 89 of 95 --

Άρθρο 15 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των Υπηρεσιών και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο νόμο 4412/16 αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. Άρθρο 16 Λοιποί όροι 16.1 Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντιδικίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών σχετικά με τους ισχύοντες όρους θα ισχύει η ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α. Ο ν. 4412/16 (Α’147) β. Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο γ. Η κατακυρωτική απόφαση δ. Η διακήρυξη ε. Η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του αναδόχου στ. Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας 16.2. Η Υπηρεσία δεν έχει υποχρέωση να εξαντλήσει τις ποσότητες της Τεχνικής Προδιαγραφής ή τον προϋπολογισμό των εργασιών, εφόσον τούτο δεν επιβάλλεται από τις ανάγκες της, όπως αυτές θα διαμορφωθούν στη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο. Εν λόγω υποχρέωση γεννάται μόνο με την υπογραφή των εκτελεστικών συμβάσεων. 16.3 Το σχέδιο της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά του σύμφωνα με την Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου……. Άπαντες οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Αφού συντάχθηκε η παρούσα συμφωνία πλαίσιο σε τρία (3) αντίτυπα, εκ των οποίων λαμβάνουν δύο (2) η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο εκπρόσωπος για το Ο ανάδοχος Πολεμικό Ναυτικό/ΚΕΦΝ ……………………………………… ………………………………………… Διευθυντής Προμηθειών (Υπογραφή –Στοιχεία-Σφραγίδα Εταιρείας) Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. - Εκποιήσεων ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

-- 90 of 95 --

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ Σκαραμαγκάς, 31 Οκτ 25 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ……/25 ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της συμφωνίας πλαίσιο δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. Ειδικότερα ότι: 1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω/ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,

-- 91 of 95 --

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας, 8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. 9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου] Ο υπεργολάβος …………….. έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Υπογραφή/Σφραγίδα

-- 92 of 95 --

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... Υπογραφή/Σφραγίδα Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ. - Εκποιήσεων

-- 93 of 95 --

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Φ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ Σκαραμαγκάς, 31 Οκτ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 604.4/260125/5984/Σ.2463 ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΔ(1) : ΠΕΔ-Β-10028 ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΔ(2) : 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΔ(3) : - ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΠΕΔ (4) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (6) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (7) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ (1) Αναγράφεται ο κωδικός της προδιαγραφής για την οποία δηλώνεται συμμόρφωση (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΔ-Α-00134). (2) Αναγράφεται η έκδοση της προδιαγραφής για την οποία δηλώνεται η συμμόρφωση (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1η). (3) Αναφέρεται η τροποποίηση της προδιαγραφής για την οποία δηλώνεται η συμμόρφωση (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:1η). Στην περίπτωση μη ύπαρξης τροποποίησης η θέση αυτή του εντύπου παραμένει κενή. (4) α. Εφόσον υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στην Π.Ε.Δ ο πίνακας αντικαθίσταται από το κείμενο «Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τα διαλαμβανόμενα στην Π.Ε.Δ» (Δεν απαιτείται συμπλήρωση των πεδίων του πίνακα). β. Στο ενδεχόμενο μη συμμόρφωσης αναγράφεται το κείμενο «Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τα διαλαμβανόμενα στην Π.Ε.Δ πλην των εδαφίων που καταγράφονται στον ακόλουθο πίνακα» και ακολουθεί ο πίνακας στην πρώτη στήλη του οποίου αναγράφεται ο αριθμός παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής (του κυρίως κειμένου και των προσθηκών) (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 4.6.1) για την οποία δεν υφίσταται συμμόρφωση. (5) Αναγράφεται ο τίτλος της παραγράφου της προδιαγραφής για την οποία δηλώνεται μη συμμόρφωση που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στη ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Φυσικό Περιβάλλον). Στην περίπτωση υποπαραγράφων για τις οποίες δεν υπάρχει τίτλος αναγράφεται είτε σύντομη περιγραφή του περιεχομένου της υποπαραγράφου ή οι πρώτες τρεις έως πέντε λέξεις της υποπαραγράφου ακολουθούμενες από αποσιωπητικά.

-- 94 of 95 --

(6) Αναγράφεται παρατήρηση για μη συμμόρφωση με τη σχετική απαίτηση της παραγράφου ή υποπαραγράφου της προδιαγραφής που αντιστοιχεί στον αριθμό που συμπληρώθηκε στην ίδια γραμμή της πρώτης στήλης του πίνακα (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Μη συμμόρφωση - Δεν υφίστανται πιστοποιητικά…..). (7) Ο χώρος για τα στοιχεία καθώς και, εφόσον απαιτείται από τη διαδικασία προσφορών την υπογραφή και την σφραγίδα του προσφέροντος. Για την ακρίβεια Αντιπλοίαρχος (Ο) Παναγιώτα Κατσιώτη ΠΝ Τμηματάρχης Υπηρεσιών Ι.Φ.-Εκποιήσεων

-- 95 of 95 --