ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ OPERA ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ G.M.MERATE

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6ηΥΓ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ & ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5797 /15.06.2021 Αρ. Αποφ. ΔΣ: 16η /07.06.2021 Α.∆.Α: ΩΔ494690Β4-ΥΓΜ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Για την παροχή υπηρεσιών προγραμματισμένης συντήρησης του Ακτινοδιαγνωστικού Μηχανήματος OPERA του Ιταλικού οίκου G.M MERATE της Νοσηλευτικής Μονάδας Ναυπλίου ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ: Συμβατικού Τιμήματος 3.850,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 4.774,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

-- 1 of 9 --

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5797 /15.06.2021 Προγραμματισμένη Συντήρηση του Ακτινοδιαγνωστικού Μηχανήματος OPERA του Ιταλικού οίκου G.M MERATE από την εταιρεία ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Στο Ναύπλιο σήμερα την 15η Ιουνίου του έτους 2021, στα Γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας-Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου που εδρεύει στο Ναύπλιο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή ∆ιοικητή του Νοσοκομείου κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ νομίμως διορισθέντος δυνάμει της υπ’ αριθμ.Γ4β /Γ.Π.οικ.1188/09.01.2020 (ΦΕΚ 11/13.01.2020/τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./16.01.2020) Απόφαση του Υπουργού Υγείας, για την υπογραφή της παρούσας και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή», έχει Α.Φ.Μ. 999007413, υπάγεται στη ∆ΟΥ Άργους. και Αφετέρου Η εταιρεία με την επωνυμία “ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗXΑΝΗΜΑΤΩΝ” που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στην οδό Παν. Δεξιάς 3, Θεσσαλονίκη Τ.Κ.:54635, ΤΗΛ.:2310245421-2, FAX:2310245011, Email:papoudis@papoudis.gr με ΑΦΜ 094512503 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, και Υποκ/μα στην οδό Κούπα 37, Αθήνα ΤΚ 11526, ΤΗΛ. 210-6729444- 5, FAX: 2106774693 η οποία νόμιμα εκπροσωπείται από τον κύριο ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠ. ΠΑΠΟΥΔΗ και ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»: Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Το υπ’ αριθμ.4994/17.05.2021 πρωτογενές αίτημα 2. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 4823/2021 προσφορά της εταιρείας ΑΠ.Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗXΑΝΗΜΑΤΩΝ 3. Την από 17.05.2021 αίτηση του Προϊσταμένου Βιοϊατρικής για την προγραμματισμένη συντήρηση του Ακτινοδιαγνωστικού Μηχανήματος OPERA του οίκου MERATE. 4. Την υπ΄αριθμ 16η/07.06.2021 Θέμα 31ο Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 5. Η υπ’ αριθ. Πρωτ 807/11-06-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: 682Δ46907Β- Ρ6Ε Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Ύστερα από την υπ’αριθ. 16Η/07.06.2021 Θέμα 31ο Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για την σύναψη ετήσιας σύμβασης για την προγραμματισμένη συντήρηση του Ακτινοδιαγνωστικού Μηχανήματος OPERA του Ιταλικού οίκου G.M. MERATE η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος.

-- 2 of 9 --

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η ετήσια συντήρηση του Ακτινοδιαγνωστικού Συγκροτήματος, που αποτελείται από τις παρακάτω μονάδες: • Γεννήτρια Υ.Τ. OPERA G650 (S/N: ΑΜ6582Ε6) • Τηλεχειριζόμενη Εξεταστική Τράπεζα τύπου OPERA MTO-es (S/N: 22604) • Ακτινολογική Λυχνία τύπου OPERA RX 600 (S/N: 50f208) • Όρθιο Bucky τύπου MTL-43B (S/N: Q19587) ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για ένα έτος με έναρξη από 15.06.2021 έως 14.06.2022, με δικαίωμα δίμηνης παράτασης. ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4.1 Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης και ρύθμισης του ακτινοδιαγνωστικού συγκροτήματος από τους ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας , θα πραγματοποιούνται τρεις (3) φορές τον χρόνο (μία ανά τετράμηνο) κατόπιν συνενννοήσεως με το αρμόδιο τμήμα, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή και ασφαλής λειτουργία του συγκροτήματος. 4.2 Η συντήρηση θα περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ελέγχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Οίκου G.M. Merate και ειδικότερα θα πραγματοποιούν ελέγχους ασφαλείας, ικανότητας λειτουργίας καλής απόδοσης, μετρήσεις τάσεων και παλμών, αναγκαίες ρυθμίσεις και λιπάνσεις, συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση βοηθητικών αναλωσίμων υλών πχ έλαιο λίπανσης Υ.Τ., καθώς και την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης οφειλόμενης στην φυσιολογική φθορά από την συνήθη χρήση των συγκροτημάτων, και τέλος θα λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα για την ομαλή λειτουργία του συγκροτήματος. 4.3 Μετά από κάθε συντήρηση οι τεχνικοί της εταιρείας, θα παραδίδουν συμπληρωμένο δελτίο εργασίας το οποίο θα συντάσσεται εις τριπλούν. Ένα θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο, ένα θα παραμένει στον τεχνικό της ανάδοχης εταιρείας και ένα θα επισυνάπτεται στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. 4.4 Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και εάν παραστεί ανάγκη θα διευκολύνεται να εργάζεται και τις απογευματινές ώρες.

-- 3 of 9 --

ΑΡΘΡΟ 5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΒΛΑΒΗ 5.1 Η Ανάδοχη εταιρεία είναι υποχρεωμένη, οσάκις καλείται για επισκευή, να φθάνουν οι τεχνικοί της στο Νοσοκομείο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες, κατόπιν σχετικής γραπτής γνωστοποιήσεως της βλάβης στα γραφεία του Ανάδοχου από το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Στην προκειμένη περίπτωση το κόστος της επέμβασης που θα επιβαρυνθεί το Νοσοκομείο θα είναι το ποσό των 350,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.Ο χρόνος ακινητοποιήσεως μηχανήματος υπολογίζεται από της γραπτής γνωστοποιήσεως της βλάβης στα γραφεία της Ανάδοχης εταιρείας. 5.2 Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και εάν παραστεί ανάγκη θα διευκολύνεται να εργάζεται και τις απογευματινές ώρες. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 6.1. Ο Ανάδοχος με την από υπ΄αριθμ. Πρωτ. 4823/2021 οικονομική προσφορά της εταιρείας του, βεβαιώνει ότι όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στα μηχανήματα κατά την διάρκεια της σύμβασης θα είναι τα γνήσια, αυθεντικά, εγκεκριμένα από το κατασκευαστικό οίκο G.M. Merate. 6.2. Σχετικά με ανταλλακτικά που τυχόν απαιτηθούν, η αξία τους δεν υπολογίζεται στην ανωτέρω αμοιβή του Αναδόχου και θα χρεώνονται χωριστά σε περιπτώσεις αντικατάστασης των, σε περίπτωση που θα χρειαστούν επιπλέον ανταλλακτικά για την επισκευή του συγκροτήματος, θα χρεωθούν ξεχωριστά μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο. Ο Ανάδοχος θα ενημερώνει έγκαιρα και εγγράφως το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και κατόπιν ενεργειών έγκρισης, η αποκατάσταση τους θα γίνεται από τον Ανάδοχο ώστε να ολοκληρωθεί η συντήρηση ή η επισκευή του εξοπλισμού. Κόστη μεταφοράς για επισκευή στο χώρο του Αναδόχου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 6.3 Επιπλέον οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις συμβατικές υπηρεσίες της Ανάδοχης εταιρείας. Σε περίπτωση που ζητηθεί στην Ανάδοχη εταιρεία να αναλάβει τέτοιες ενέργειες η εξ αυτών προκύπτουσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένων των ωρών εργασίας και των ανταλλακτικών θα χρεώνεται χωριστά κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης.  Σε περίπτωση ζημιάς ή καταστροφής των Μηχανημάτων προκαλούμενης από θεομηνίες (σεισμοί, θύελλες κλπ) ή από ανθρώπινες ενέργειες (πυρκαγιές, εκρήξεις κλπ)  Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης ή κακής χρήσης των Μηχανημάτων από το Νοσοκομείο ή τρίτους ή την χρησιμοποίηση των Μηχανημάτων από μη εκπαιδευμένο προσωπικό.  Σε περίπτωση επεμβάσεων στα Μηχανήματα από προσωπικό του Νοσοκομείου μη εξουσιοδοτημένο από τον προμηθευτή ή τρίτους.  Εργασίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης αυτών σε νέους χώρους.

-- 4 of 9 --

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 7.1. Η συνολική δαπάνη για την ετήσια συντήρηση θα ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΩΝ (3.850,00€), πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΦΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ (4.774,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου ΚΑΕ: 0887. 7.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το άρθρο 102 (παρ.5) του Ν.4782/2021, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο κατά την πληρωμή. 7.3. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 8.1. Καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της υπηρεσίας. 8.2. Ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την ετήσια συντήρηση (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 8.3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 8.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016. 8.5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει την επισκευή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

-- 5 of 9 --

8.6. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 8.7. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. 8.9. Τα έξοδα φόρτωσης και μεταφοράς των ειδών μέχρι την αποθήκη του Νοσοκομείου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των εργασιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 10.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 10.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως και επικαλεσθεί της την Αναθέτουσα Αρχή της σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1. Σε περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το άρθρο 103 του Ν.4782/2021. Η Αναθέτουσα Αρχή επισημαίνει τούτο εγγράφως και αναλυτικώς σε αυτόν και τάσσει εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη των δέκα πέντε (15) ημερών για να επανορθώσει τις τυχόν παραλήψεις του και να εκπληρώσει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του. Ο Ανάδοχος μέσα στην προθεσμία αυτή υποχρεούται είτε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις αυτές, είτε να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του, στις οποίες η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας.Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις τελικές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφασή της, αφενός διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου πλην των ήδη

-- 6 of 9 --

παραληφθέντων τμημάτων του και αφ’ ετέρου η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Η απόφαση περί εκπτώσεως θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στον Ανάδοχο εντός 30 ημερών από την λήψη της. 11.2. Ο Ανάδοχος μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 11.3. Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Σύμβασης, ο Ανάδοχος: α. Είναι υποχρεωμένος να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. β. ∆εν δικαιούται οποιασδήποτε αποζημίωσης, παρά μόνο την αμοιβή του για τα είδη που έχουν παραδοθεί μόνο εντός του μέχρι την λύση ή καταγγελία της Σύμβασης χρονικού διαστήματος. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΧΩΡΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της ΕΕ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν 4270/2014. ΑΡΘΡΟ 13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 13.1. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 13.2. Επί διαφωνίας ,κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Τρίπολης ,εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό . 13.3. ∆εν αποκλείεται ,ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 13.4. Ειδικά κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του Αναδόχου κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 203 (κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), 206 (χρόνος παράδοσης υλικών), του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τα άρθρα 103 και 104 του Ν.4782/2021 και τα τα άρθρα 207 (κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας), 213 (απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση) του Ν. 4412/2016 μπορεί να υποβάλλει προσφυγή για λόγους

-- 7 of 9 --

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και η απόφαση που θα εκδοθεί δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. ΑΡΘΡΟ 14. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Εκτέλεση της Σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: α) όταν εκτελέστηκε ολόκληρη η υπηρεσία β) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 15. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό LD2117400201 εγγυητική επιστολή της ATTICA BANK ποσού ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΩΝ ΕΥΡΩ (154,00€) (4% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή όλων των φάσεων της υπηρεσίας, ύστερα από έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπερ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια Τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. ΑΡΘΡΟ 16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης γίνεται μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132, 201 και 216 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. Β της παρ. 11 του άρθρου του ν.4782/2021. ΑΡΘΡΟ 17. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 17.1. Οι σχετικές περί προμηθειών ∆ιατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ο Ν.4782/2021, υπ’ αρ. 16η/07.06.2021 Θέμα 31ο Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 4823/2021 κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου

-- 8 of 9 --

αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Οι διατάξεις περί προμηθειών -υπηρεσιών γ) Η Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας δ) Η προσφορά του Αναδόχου 17.2.Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ’ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι με ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ή ηλεκτρονικά μέσα. ΑΡΘΡΟ 18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 18.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 18.2 Μετά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα αυτή την σύμβαση υπογράφοντας κάθε σελίδα χωριστά από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους και συνομολογούν ρητά ότι για όλες τις πάσης φύσεως διαφορές κατά τόπο είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών κατόπιν υπέγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής. Ναύπλιο 15 Ιουνίου 2021 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

-- 9 of 9 --