ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΕΤΟΥΣ 2017"

1 Επιμελητήριο ∆ράμας ∆ράμα, 19.01.2017 Λ. Λαμπριανίδη 40 661 00 ∆ράμα τηλ: 25210-22750 fax: 25210-25835 ∆/ση ηλ. ταχυδρομείου: ccidrama@dramanet.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 201/2017 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ “ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ” Στην ∆ράμα, σήμερα, την 19η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017 τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη: 1. Το Επιμελητήριο ∆ράμας, ευρισκόμενο επί της οδού Λαμπριανίδη 40, Τ.Κ. 66 100, με Α.Φ.Μ. 090065338 της ∆.Ο.Υ. ∆ράμας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσας, από τον Πρόεδρο αυτού, Στέφανο Γεωργιάδη του Αθανασίου, ενεργώντας ύστερα από εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, με την με αριθμό 12/21.12.2016 απόφασή του, εφεξής καλούμενο η “ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ”, και 2. Ο Αθανάσιος Ρεπάκης του Λάζαρου, κάτοικος ∆ράμας, επί της οδού Γ. Παπανδρέου 21, με Α.Φ.Μ. 051013695 της ∆.Ο.Υ. ∆ράμας, κάτοχος του δελτίου αστυνομικής ταυτότητος με αριθμό ΑΗ 390805 που εκδόθηκε από το ΤΑ΄ ∆ράμας, εφεξής καλούμενος ο “ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ” αφού έλαβαν υπόψη τους τα ακόλουθα: Α. Η παρούσα σύμβαση έχει το αντικείμενο “ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ (ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ) ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ “ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ”. Β. Την οικεία νομοθεσία και ειδικότερα: Τις διατάξεις του ν. 2081/92 (“περί Επιμελητηρίων, οργανώσεων εμπόρων κ.λ.π.” (Φ.Ε.Κ. 154Α)), όπως ισχύουν μετά το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄

-- 1 of 9 --

2 265/23/12/2014) "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα του άρθρου 4 § 7 (Σημ. η § 8 του άρθρου 4 είχε αντικατασταθεί με την § 2 του άρθρου 97 του ν. 4314/2014, (ΦΕΚ Α΄ 265/23.12.2014, και εν συνεχεία καταργήθηκε με την § 1 περ. 55 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016). Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/ 08.08.2016), "∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 118. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26.3.2014) "∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ημοσίου Τομέα - Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις". Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143/28.06.2006) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-∆ημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις" σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4438/2016 (ΦΕΚ Α΄ 220/28.11.2016) "Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών". Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 ("Περί λογιστικού των Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου" (Φ.Ε.Κ. 204Α/1974) Τις διατάξεις του π.δ. 465/1975 ("Περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου" (Φ.Ε.Κ. 147Α/1975) που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 13 παρ. 6 του ν.δ. 496/1974. Το στατιστικό μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που καταρτίσθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2016 (Σχετικό το από 2-12-2016 ∆ελτίου Τύπου της άνω αρχής). Τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" και του ν. 3471/2006 "Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997", καθώς και του ν. 3917/2011,ΦΕΚ Α 22/21.2.2011,σχετικά με διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών κ.λ.π." Το άρθρο 88 του ν. 1882/1990 (υποχρεώσεις αναδόχων έργων πληροφορικής) Του ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄107/09.05.2016), "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013" και, ειδικότερα, τις διατάξεις της παρ. Ζ΄ ("Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές), υποπαράγραφο Ζ.5. Τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85/12.05.2016) "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού

-- 2 of 9 --

3 συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις". Την υπ’ αριθμό 12/21.12.2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου. Αριθμός Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης: 29/19.1.2017, αριθμός καταχώρησής της στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής: 29, Α∆Α Απόφασης Ανάληψης ΩΒΩ8469ΗΛ6-ΤΜ1/19.1.2017 και Α∆ΑΜ (ΚΗΜ∆ΗΣ) 17REQ005710393/19.01.2017. ∆. Ότι ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δήλωσε, ρητά και ανεπιφύλακτα, ότι διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, επιστημονική και τεχνολογική γνώση, υποδομή και φερεγγυότητα, για την άρτια εκτέλεση του έργου και ότι η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ επιθυμεί να αποδεχθεί την ανωτέρω πρόταση, σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις της παρούσας. Ότι ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αποδέχεται την προτεινόμενη, από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, σύναψη της παρούσας και αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο. συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαίως δεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1: ΓΕΝΙΚΑ 1. Στην σύμβαση αυτή προσαρτώνται και υπογραφόμενα από τα συμβαλλόμενα μέρη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής το εξής: • Η από 16.12.2016 προσφορά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 2. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι η σύμβαση αυτή αποτελεί την μοναδική συμφωνία που υπάρχει μεταξύ τους για το υπόψη Έργο και ότι όλα τα έγγραφα που τυχόν ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους προ της υπογραφής της καθώς και συζητήσεις και συμφωνίες οποιασδήποτε μορφής που δεν συμπεριλήφθηκαν στη σύμβαση ουδεμία ισχύ έχουν και ουδόλως δεσμεύουν τους συμβαλλομένους. Άρθρο 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, δια της παρούσας, αναθέτει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαμβάνει τον “ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ “ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ” ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ∆ΡΑΜΑΣ”. 2. Αντικείμενο του Έργου είναι κατά τα άνω η ηλεκτρονική έκδοση του ∆ελτίου του Επιμελητηρίου ∆ράμας (Newsletter), στην υποδεικνυόμενη από το τελευταίο ιστοσελίδα του, με θεματολογία που αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο και κατά περίπτωση το ευρύ κοινό. Στην έννοια έκδοση του ∆ελτίου του Επιμελητηρίου ακόμη περιλαμβάνονται τα παρακάτω, τα οποία και υποχρεούται ο δεύτερος των συμβαλλομένων να υλοποιήσει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: • η γραφιστική επιμέλεια της έκδοσης • η επεξεργασία των κειμένων • η φωτοστοιχειοθεσία, οι χρωματισμοί, το μοντάζ. 3. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ περαιτέρω υποχρεούται να: • Περιλαμβάνει στο ∆ελτίο κάθε τι που θα υποδειχθεί από το Επιμελητήριο

-- 3 of 9 --

4 • Να αναρτά το ∆ελτίο, αφού προηγουμένως εγκριθούν από την Συντακτική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, η παρουσίαση, τα κείμενα, η σειρά των περιεχομένων και γενικά το δημοσιογραφικό υλικό, οι φωτογραφίες, τα σχέδια-σκίτσα, ο καταμερισμός και το περιεχόμενο και γενικά το συνολικό στήσιμο του κάθε ∆ελτίου. • Η ανάρτηση εκάστου ∆ελτίου να γίνεται το αργότερο εντός του τελευταίου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μήνα. 4. O σχεδιασμός και η επιμέλεια του ηλεκτρονικού εντύπου ακολουθεί το οργανόγραμμα που προσαρτάται στην παρούσα σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 5. Το Επιμελητήριο ∆ράμας έχει την ευχέρεια κατά την μονομερή και απόλυτη κρίση του να αναθέτει σε τρίτα πρόσωπα της επιλογής του την έντυπη έκδοση του ηλεκτρονικού δελτίου εν μέρει ή στο σύνολό του. Σε περίπτωση άσκησης της ευχέρειας αυτής από το Επιμελητήριο ∆ράμας, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ παραιτείται από τυχόν άσκηση δικαιωμάτων ερειδόμενων στην οικεία νομοθεσία για τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Άρθρο 3: ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Η συνεργασία και η λήψη οδηγιών από την Συντακτική Επιτροπή, είναι υποχρεωτική για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ οφείλει να καταβάλει την, κατά το δυνατό, προσπάθεια ανταπόκρισης στις ως άνω κλήσεις, οποτεδήποτε αυτές του ζητηθούν. Οι κλήσεις, κατά την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής, μπορούν να γίνονται τηλεφωνικώς ή και να επιβεβαιώνονται μέσω e-mail, το οποίο θα αποστέλλεται την ίδια ημέρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που θα δηλώσει ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. 2. Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται έως 31.12.2017. 3. Η παρούσα μπορεί να καταγγελθεί, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω στο Άρθρο 11 της παρούσας. Άρθρο 4: ΑΜΟΙΒΗ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Συμφωνείται από τους συμβαλλομένους, ότι το κόστος κάθε έκδοσης του ∆ελτίου θα είναι σε μηνιαία βάση θα ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00) πλέον Φ.Π.Α. Συνολικά τα δελτία που θα εκδοθούν στη διάρκεια της σύμβασης είναι έντεκα (11). 2. Η εν λόγω αμοιβή είναι σταθερή και περιλαμβάνει κάθε είδους δαπάνες και έξοδα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, στα οποία ο τελευταίος τυχόν προβεί για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας, όπως, επίσης, συμπεριλαμβάνει και τις τυχόν βελτιώσεις- προσαρμογές- επανορθώσεις αστοχιών, που θα ζητήσει η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε μεταβολή. 3. Κάθε παράδοση ενέργειας, όπως και της τελικής αναφοράς ολοκληρώνεται με την σύνταξη και υποβολή του πρωτοκόλλου παραλαβής των παραδοτέων από την Συντακτική Επιτροπή. 4. Για την πληρωμή του, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεώνεται να προσκομίζει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό της, κατά το Άρθρο 2 της παρούσας, αμοιβής, χωρίς τον Φ.Π.Α., του αναλογούντος Φ.Π.Α. και το συνολικό ποσό.

-- 4 of 9 --

5 5. Από το τιμολόγιο του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τους εκάστοτε νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 6. Με την καταβολή των παραπάνω ποσών εξοφλούνται εις ολόκληρο όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις, κάθε είδους, του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, δυνάμει της παρούσας και η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση υπέχει έναντι του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ. 7. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα, που απαιτούνται για την προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αμοιβών προσωπικού, συνεργατών και κάθε είδους προστηθέντων, βοηθών εκπλήρωσης, ή άλλων τρίτων προσώπων, εξοπλισμού, αναλώσιμων υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, των σχετικών ασφαλιστικών εισφορών και συμβολαίων, εξόδων μετακίνησης, επισκευής-συντήρησης, κ.λ.π. βαρύνουν εις ολόκληρο και αποκλειστικά τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ και ο τελευταίος καμία σχετική αξίωση δεν έχει έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 8. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δηλώνει ρητά ότι παραιτείται από οποιαδήποτε αξίωση για αναπροσαρμογή της αμοιβής που προβλέπεται στην § 1 του παρόντος άρθρου για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών κατ’ άρθρο 388 ΑΚ. Άρθρο 5: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η Συντακτική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση των εργασιών και την παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων. Η Συντακτική Επιτροπή υποχρεούται να δώσει στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ την έγκρισή της το αργότερο μέχρι την εικοστή Πέμπτη (25η) ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα. Ειδικότερα, η Συντακτική Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα ενημερώνεται πλήρως και ανελλιπώς από τον ανάδοχο με στόχους: 1. Την αποτελεσματική επίβλεψη και έλεγχο της προόδου του έργου (τήρηση βασικών χαρακτηριστικών του έργου, τήρηση του ορισθέντος χρονοδιαγράμματος κ.λ.π.) 2. Την ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση του έργου. 3. Την παρακολούθηση της τήρησης των ειδικότερων όρων προσήκουσας εκτέλεσης του έργου. Άρθρο 6: YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 1. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ υποχρεώνεται για την έγκαιρη καταβολή του οφειλόμενου στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ποσού, που οφείλει από την παρούσα, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 4. 2. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αναλαμβάνει, επίσης, την υποχρέωση να ενημερώνει πλήρως τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ, μέσω της Συντακτικής Επιτροπής, για την εξέλιξη των συναρτώμενων, με το αντικείμενο των υπηρεσιών του, εργασιών του Έργου και τις τυχόν καθυστερήσεις ή τα προβλήματα εκτέλεσης αυτών και να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές παρατηρήσεις ή προτάσεις του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.

-- 5 of 9 --

6 Άρθρο 7: ΛΟΙΠΕΣ YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 1. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το έργο κατά τους κανόνες της επιστήμης, της τέχνης και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και τους όρους και διατάξεις της παρούσας. 2. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της Συντακτικής Επιτροπής σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το Έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 3. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 4. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ είναι υπόχρεος για την επανόρθωση τυχόν αστοχιών, που προκαλούνται με ευθύνη και από υπαιτιότητά του, κατά την εκτέλεση του έργου. Στους λόγους πρόκλησης αυτών συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αντικανονική χρήση ή η χρήση ακατάλληλων μέσων, συστημάτων, οργάνων και υλικών, κάθε είδους κακοτεχνία κ.λ.π. 5. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 6. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 7. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του έργου υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ με υπεργολάβο/υπεργολάβους, η εκτέλεση του έργου θα συνεχίζεται από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ή από νέο συνεργάτη/ υπεργολάβο με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του έργου, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ. Άρθρο 8: ΑΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση κηρύσσοντας τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ έκπτωτο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

-- 6 of 9 --

7 i. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν εκπληρώνει ακριβοχρόνως και ορθώς τις υποχρεώσεις του, δυνάμει της παρούσας, υποπίπτοντας σε παραβάσεις των όρων της. Ως τέτοιες παραβάσεις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι καθυστερήσεις παράδοσης, η πλημμελής εκτέλεση του Έργου, η άρνηση ή αμέλεια συνεργασίας με τον Τεχνικό Σύμβουλο που όρισε η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ και ιδιαίτερα όσες επισύρουν κίνδυνο μη έγκαιρης και άρτιας εκτέλεσης του Έργου. ii. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει υποδείξεις της Συντακτικής Επιτροπής. iii. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά. iv. Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. v. Εκδίδεται απόφαση με ισχύ δεδικασμένου κατά του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ή του Επιστημονικού Υπευθύνου του για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον ΑΝΑ∆ΟΧΟ της εκ μέρους της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την μετά από καταγγελία της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ λύση της Σύμβασης, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ υποχρεούται μετά από αίτηση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: i. Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση. ii. Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, όποιο έργο (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 3. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Σε περίπτωση εκπτώσεως του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 5. Η καταγγελία θα γίνεται εγγράφως και θα επιφέρει τα αποτελέσματά της σε πέντε (5) ημέρες μετά από την κοινοποίησή της στο αντισυμβαλλόμενο μέρος. 6. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας.

-- 7 of 9 --

8 Ρητά διευκρινίζεται ότι δεν συνιστούν γεγονότα ανώτερης βίας καθυστερήσεις οποιωνδήποτε τρίτων προσώπων με τα οποία συνεργάζονται με οποιαδήποτε μορφή ή απαιτήσεις τρίτων λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τους. 7. Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα, που απορρέει από την παρούσα σύμβαση, ισχύει μόνον όταν έχει υποβληθεί γραπτά, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος δεν δημιουργεί προηγούμενο, ούτε εμποδίζει την επίκληση, επί σκοπώ πλήρους ικανοποίησης επί ∆ικαστηρίου ή εξωδίκως, οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από την παρούσα σύμβαση. 8. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 20 ημερών, από τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες παράδοσης, η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δύναται να κηρύξει τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ έκπτωτο. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. Επίσης η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση. 9. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του συμβατικού ποσού, ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. Άρθρο 9: ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ρητά συμφωνείται ότι ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής των υπηρεσιών του. Προς τούτο δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται των τυχόν δικαιωμάτων του εκ των άρθρων 325 έως 329, 695 και 1106 του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 10: ΕΚΧΩΡΗΣΗ Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ του Έργου σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, εκτός της αμοιβής του την οποία μπορεί να εκχωρήσει, με την έγγραφη συγκατάθεση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, σε Τράπεζα της επιλογής του. Άρθρο 11: ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Η σύμβαση αυτή καταργεί όλες τις τυχόν προηγούμενες συμφωνίες και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς, ενώ συνιστά τη συνολική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Ουδεμία τροποποίηση αυτής της σύμβασης θα ισχύει αν δεν γίνει έγγραφα.

-- 8 of 9 --

9 Άρθρο 12: ∆ΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και κάθε διαφορά ή διένεξη, από αυτή, συμπεριλαμβανομένων διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτής, σε όλο το χρόνο ισχύος της, αλλά και μετά την, για οποιοδήποτε λόγο, λύση της θα επιλύεται με συνεννόηση των δύο μερών, ενώ σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας θα δικάζεται από τα αρμόδια ∆ικαστήρια της ∆ράμας. Σε βεβαίωση των παραπάνω, η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους και έλαβε ο καθένας από ένα πρωτότυπο, το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια ∆.Ο.Υ., ως ο νόμος ορίζει, με ευθύνη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Για τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΕΠΑΚΗΣ

-- 9 of 9 --