Προμήθεια με τοποθέτηση υλικών για ανακαίνιση WC χώρων νοσηλείας στο β΄ όροφο και ισόγειο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας.

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.Πε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 26 /2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ WC ΧΩΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Β΄ ΟΡΟΦΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ (ΚΑΕ:9723, CPV: 454530000-7, 44115210-4, 44111700-8, 44411000-4.) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν. – Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Στη Γουμένισσα σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου 2021 οι υπογραφόμενοι: Αφενός Το Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύει στη Γουμένισσα, με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ”, οδός Μαυροπούλου 9, Γουμένισσα, Τ.Κ. 61300, ΑΦΜ: 999175979, ΔΟΥ Κιλκίς και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Διοικητή Ηλία Ζάχαρη (εφεξής χάριν συντομίας η «Αναθέτουσα Αρχή») και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΖΗΣ Δ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» που εδρεύει επί της ΓΡ. ΓΙΓΚΕΡΗ 26, Γουμένισσα, ΤΚ 61300, έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 104751533, υπάγεται στη ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, τηλ. 6948062467 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο. Βασίλειο Δ. Τερζή, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Την υπ’ αριθ. 4456/05.08.2021 (ΑΔΑ:6ΩΝΥ46904Ξ-ΜΓΟ, ΑΔΑΜ:21PROC009036614) έρευνα αγοράς για την ανακαίνιση WC χώρων νοσηλείας στο β΄ όροφο και ισόγειο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας. 2) Το με αρ. 26ο θέμα της 38ης/27-08-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΖΨ4690Β2-0Υ1, ΑΔΑΜ:21AWRD009148320) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου για την έγκριση αξιολόγησης προσφορών της έρευνας αγοράς και ανάθεση των υπηρεσιών για την ανακαίνιση WC χώρων νοσηλείας στο β΄ όροφο και ισόγειο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας. Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

-- 1 of 12 --

2 Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου «Ανακαίνιση WC χώρων νοσηλείας στο β΄ όροφο και ισόγειο του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας», σύμφωνα με το Παράρτημα I της έρευνας αγοράς και συγκεκριμένα: Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Όλα τα είδη υγιεινής και τα εξαρτήματά τους θα είναι πρώτης διαλογής και θα παραδοθούν, μετά τις εργασίες πάκτωσής τους και σύνδεσης με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, σε άριστη κατάσταση και καλή λειτουργία. Θα τοποθετηθούν, 5 νιπτήρες 40Χ50 εκ. περίπου. Κρεμαστοί από εφυαλωμένη λευκή πορσελάνη τύπου PYRAMIS ή IDEAL STANDARD ή VITRUVIT ή παρόμοιας αξίας και ποιότητας, διαστάσεων. Κάθε νιπτήρας θα είναι εφοδιασμένος με τα εξής εξαρτήματα:  Μια μπαταρία νιπτήρα, ανάμεικτη, επιχρωμιωμένη.  Μια εταζέρα από εφυαλωμένη λευκή πορσελάνη, διαστάσεων 65Χ14 εκ.  Ένα καθρέφτη, διαστάσεων 65Χ45εκ.περίπου.από κρύσταλλο μπιζουτέ.  Μια σαπουνοθήκη από εφυαλωμένη λευκή πορσελάνη.  Ένα διπλό άγκιστρο μεταλλικό, επιχρωμιωμένο.  Ένα σιφόνι, κυλινδρικό, πλαστικό, Φ11/4’ με οριζόντιο σωλήνα και ρακόρ σύνδεσης με την αποχέτευση.  Μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης με την υδραυλική και την αποχετευτική εγκατάσταση (βίδες, σωλήνες, σχάρες ,τσιμεντοκονία κλπ). Θα τοποθετηθούν, 5 λεκάνες WC, από εφυαλωμένη λευκή πορσελάνη τύπου PYRAMIS ή IDEAL STANDARD ή VITRUVIT ή παρόμοιας αξίας και ποιότητας, διαστάσεων 60Χ54 εκ. περίπου. Οι λεκάνες WC θα είναι εφοδιασμένες με τα εξής εξαρτήματα:  Έναν μηχανισμό πλύσης (καζανάκι) ιδίας ποιότητας με την λεκάνη WC διαστάσεων 32,5Χ37Χ18 εκ. περίπου.  Μια χαρτοθήκη από εφυαλωμένη λευκή πορσελάνη. 1. Ένα καλάθι και πιγκάλ μεταλλικό τύπου inox. 2. Ένα σιφόνι, τύπου “πίπα”, πλαστικό, Φ100. 3. Μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης με την υδραυλική και την αποχετευτική εγκατάσταση (βίδες, σωλήνες, τσιμεντοκονία κλπ.). Θα τοποθετηθούν 4 λεκάνες ντους από εφυαλωμένη λευκή πορσελάνη διαστάσεων 70Χ70 εκ. Περίπου. Η λεκάνη ντους θα είναι εφοδιασμένη με τα εξής εξαρτήματα:  Μία μπαταρία τοίχου με σταθερό ντους ανάμεικτη επιχρωμιωμένη.  Μια σαπουνοθήκη από εφυαλωμένη λευκή πορσελάνη .  Ένα διπλό άγκιστρο μεταλλικό, επιχρωμιωμένο.  Ένα σιφόνι, πλαστικό, Φ6  Μικροϋλικά εγκατάστασης και σύνδεσης με την υδραυλική και την αποχετευτική εγκατάσταση (βίδες, σωλήνες, τσιμεντοκονία κλπ.).

-- 2 of 12 --

3 B. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Αφαίρεση ειδών υγιεινής τεμχ. 14 2 Καθαίρεση πλακιδίων τοίχου μ2 63 3 Καθαίρεση πλακιδίων δαπέδου μ2 16 4 Καθαίρεση υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων. Κατά αποκοπή 5WC 5 Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος μ2 46 6 Επίστρωση γκρο μπετόν μ3 2,5 7 Επίστρωση πλακιδίων τοίχου μ2 63 8 Επίστρωση πλακιδίων δαπέδου μ2 16 9 Λεκάνες WC τεμχ. 5 10 Λεκάνες ντους ‘’ 4 11 Νιπτήρες ‘’ 5 12 Καζανάκια ‘’ 5 13 Μπαταρίες ντους ‘’ 4 14 Μπαταρίες Νιπτήρος ‘’ 5 15 Χαρτοθήκες WC ‘’ 5 16 Σαπουνοθήκες ντουζιέρας ‘’ 4 17 Σαπουνοθήκες Νιπτήρος ‘’ 5 18 Καθρέφτες Νιπτήρος ‘’ 5 19 Καλάθια και πιγκάλ τεμχ 5 20 Άγκιστρα διπλά ‘’ 10 21 Υδραυλικές εργασίες Κατά αποκοπή 5 WC 22 Αποχετευτικές εργασίες ‘’ 5 WC Γ. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Γ1. ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -Θα αφαιρεθούν όλα τα υπάρχοντα είδη υγιεινής, δηλαδή οι λεκάνες WC, τα αντίστοιχα καζανάκια και τα εξαρτήματά τους (θήκη για χαρτί τουαλέτας κλπ.) και οι νιπτήρες με όλα τα εξαρτήματά τους (καθρέφτης, εταζέρα, μπαταρία, σαπουνοθήκη κλπ.) -Θα καθαιρεθούν όλα τα πλακίδια τοίχου, που θα βρίσκονται στον χώρο, μαζί με όλα τα υλικά που βρίσκονται στους υπό καθαίρεση όγκους (είδη υγιεινής άοπλο σκυρόδεμα σωληνώσεις κλπ.). Μετά τις καθαιρέσεις όλοι οι χώροι εργασιών θα καθαριστούν επιμελώς και θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο σε χώρο υποδοχής αδρανών υλικών. Γ2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ -Θα κατασκευαστούν εκ νέου βάσεις από άοπλο σκυρόδεμα C12/15. Οι βάσεις πρέπει να είναι διαστάσεων τέτοιων ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι υποκείμενες αποχετευτικές εγκαταστάσεις (σιφώνια, σωλήνες κλπ.) ώστε να τοποθετηθούν επάνω τα είδη υγιεινής.

-- 3 of 12 --

4 Οι τελικές διαστάσεις θα είναι της έγκρισης του εντεταλμένου υπαλλήλου της υπηρεσίας. -Θα γίνει η επίστρωση των τοίχων με πλακίδια πορσελάνης Group 1 σε όλους τους χώρους υγιεινής μέχρι το ύψος των 2,20 μέτρων από την στάθμη του δαπέδου, με διαστάσεις 0,25Χ0,50 μέτρων. Θα γίνει η επίστρωση των δαπέδων με πλακίδια πορσελάνης Group 4 σε όλους τους χώρους υγιεινής, διαστάσεων 0,20Χ0,20 μ. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, βιομηχανικού τύπου, αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής εγχώριας προέλευσης. Τα πλακίδια θα είναι εφυαλωμένα πορσελάνης, μονόχρωμα, επιλογής χρώματος της υπηρεσίας, πρώτης διαλογής και ποιότητας, εκλογής του εντεταλμένου υπαλλήλου της υπηρεσίας. Η τοποθέτησή τους θα γίνει με κόλλα πλακιδίων τύπου ISOMAT ή DUROSTICK ή KERAKOLL, ή παρόμοια, ίδιας αξίας και ποιότητας, εκλογής του εντεταλμένου υπαλλήλου της υπηρεσίας. Μεταξύ των πλακιδίων θα αφήνεται αρμός το ελάχιστο 2 χιλιοστά, εκτός αν αλλιώς απαιτούν οι προδιαγραφές του προμηθευτή. Η έντεχνη εκτέλεση των εργασιών απαιτεί να είναι τέλεια η συγκόλληση των πλακιδίων χωρίς να παρουσιάζει κενά (κούφια πλακίδια), οι δε εξωτερικές επιφάνειες των πλακιδίων να είναι στο ίδιο επίπεδο σε κάθε επιφάνεια επίστρωσης. Επίσης οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων πρέπει να βρίσκονται σε χαρακτηριστικές ευθυγραμμίες κατά τις κύριες διευθύνσεις (οριζόντια και κάθετα). Οι επιφάνειες των δαπέδων πρέπει να έχουν κλίση τέτοια ώστε τα νερά να συλλέγονται από τα αποχετευτικά κανάλια. Γ3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -Η υπάρχουσα υδραυλική εγκατάσταση θα ακυρωθεί, θα αφαιρεθεί και θα κατασκευαστεί νέα. Σε κάθε τουαλέτα θα μπει μια βρύση χαμηλή ύψους περίπου 0,60 μ. Οι σωληνώσεις θα είναι εντοιχισμένες στην πλινθοδομή. Για κάθε ομάδα ειδών υγιεινής θα τοποθετηθούν σφαιρικοί διακόπτες CIM-VALVE. Η σύνδεση του νέου δικτύου με το υπάρχον θα γίνει, με ευθύνη του Αναδόχου, σε σημεία που θα υποδειχθούν επί τόπου από τον Εντεταλμένο Υπάλληλο. Για αυτό κρίνεται απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τον χώρο για άμεση γνώση του αντικειμένου. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Οι σωληνώσεις θα κατασκευαστούν από πλαστικούς σωλήνες προπυλενίου PPR. Το δίκτυο θα δοκιμαστεί σε πίεση 8 ατμοσφαιρών για 24 ώρες. Τυχόν αστοχίες στο δίκτυο ο Ανάδοχος υποχρεούται να τις επισκευάσει με δικά του έξοδα και να το παραδώσει σε άριστη λειτουργία. Διευκρινίζεται ότι στην υδραυλική εγκατάσταση περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η τοποθέτησή τους και ότι άλλο απαιτηθεί για την άριστη λειτουργία της εγκατάστασης. Θα γίνει σύνδεση του νέου δικτύου με τους υπάρχοντες κεντρικούς αποχετευτικούς αγωγούς. Θα γίνει, με ευθύνη του Αναδόχου, σε σημεία που θα υποδειχθούν επί τόπου από τον Εντεταλμένο Υπάλληλο. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας. Θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες και εξαρτήματα από P.V.C, 6atm κατά ΕΛΟΤ 686. Για κάθε ομάδα ειδών υγιεινής θα τοποθετηθούν αναμονές με διακόπτη για την απόφραξη των αγωγών αν αυτό απαιτηθεί. Σημειώνεται ότι για οτιδήποτε δεν καλύπτεται σαφώς από την προδιαγραφή αυτή θα ακολουθηθεί ο Ελληνικός <<Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων>>. Διευκρινίζεται ότι στην αποχετευτική εγκατάσταση περιλαμβάνονται η προμήθεια των υλικών, η τοποθέτησή τους, τα φρεάτια, τα σιφόνια, τα μηχανικά σιφώνια και ότι άλλο απαιτηθεί για την άριστη λειτουργία της εγκατάστασης. ΓΕΝΙΚΑ Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός είναι του αναδόχου. Θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας. Με την ολοκλήρωση των εργασιών οι τουαλέτες θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να λάβουν γνώση του χώρου που θα εκτελεστούν οι εργασίες. Η προμήθεια και η τοποθέτηση των ειδών πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής. ΑΡΘΡΟ 2. ΤΜΗΜΑΤΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ H παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια με τοποθέτηση υλικών για ανακαίνιση WC χώρων του Νοσοκομείου με παρεπόμενες εργασίες, οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται ακολούθως:

-- 4 of 12 --

5 Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 45453000-7 Καθαίρεση όλων των πλακιδίων, των W.C άοπλου σκυροδέματος WC,αφαίρεση ειδών υγιεινής με όλα τα υδραυλικά και υλικά αποχέτευσης. 5WC. Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 44115210-4 Προμήθεια υδραυλικών υλικών (σωληνώσεις, διακόπτες, ρακόρ κλπ.) καθώς και υλικών αποχέτευσης (σωλήνες, σιφώνια κλπ.) σε πλήρη λειτουργία. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Εγκατάσταση υδραυλικών υλικών (σωλήνες, διακόπτες, ρακόρ κλπ.) και την εγκατάσταση ειδών αποχέτευσης (σωλήνες, σιφώνια κλπ.) σε πλήρη λειτουργία. 5WC. 2 44111700-8 Προμήθεια πλακιδίων δαπέδων-τοίχων, κόλα, αρμόστοκος, σκυρόδεμα και μικροϋλικά. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδων-τοίχων και με την επίστρωση του γκρο-μπετόν. 5WC. 3 44411000-4 Προμήθεια ειδών υγιεινής (λεκάνες WC, λεκάνες ντουζιέρας, νιπτήρες, χαρτοθήκες, σαπουνοθήκες, καθρέφτες, βρύσες, μπαταρίες, εταζέρες, άγκιστρα κλπ.). ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, χαρτοθήκες, σαπουνοθήκες, καθρέφτες, βρύσες, μπαταρίες, εταζέρες, άγκιστρα κλπ. 5WC. ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι δυο (2) μήνες, με έναρξη την 14/09/2021 και λήξη την 13/11/2021, Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, αν έχει συντελεσθεί οριστικά η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό ανάθεση υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου Η παραλαβή θα γίνεται πάντα ενώπιον τριμελούς επιτροπής, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 και με τα παρακάτω:

-- 5 of 12 --

6  Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παραλαβής και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 0,05% επί του συμβατικού τιμήματος ή των υπηρεσιών που καθυστερούν.  Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.  Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.  Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (με Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.  Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου.  Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα βαρύνει τον ΚΑΕ 9723 του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και ανέρχεται στο ύψος των 9.887,09€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (7.973,46€ χωρίς ΦΠΑ). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, ως εξής: Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ (χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (με ΦΠΑ) 1 45453000-7 Καθαίρεση όλων των πλακιδίων, των W.C άοπλου σκυροδέματος WC,αφαίρεση ειδών υγιεινής με όλα τα υδραυλικά και υλικά αποχέτευσης. 5WC. 1.196,91 1.484,17

-- 6 of 12 --

7 Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ (χωρίς ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (με ΦΠΑ) 1 44115210-4 Προμήθεια υδραυλικών υλικών (σωληνώσεις, διακόπτες, ρακόρ κλπ.) καθώς και υλικών αποχέτευσης (σωλήνες, σιφώνια κλπ.) σε πλήρη λειτουργία. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Εγκατάσταση υδραυλικών υλικών (σωλήνες, διακόπτες, ρακόρ κλπ.) και την εγκατάσταση ειδών αποχέτευσης (σωλήνες, σιφώνια κλπ.) σε πλήρη λειτουργία. 5WC. 1.994,85 2.473,61 2 44111700-8 Προμήθεια πλακιδίων δαπέδων-τοίχων, κόλα, αρμόστοκος, σκυρόδεμα και μικροϋλικά. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδων-τοίχων και με την επίστρωση του γκρο-μπετόν. 5WC. 2.390,85 2.964,65 3 44411000-4 Προμήθεια ειδών υγιεινής (λεκάνες WC, λεκάνες ντουζιέρας, νιπτήρες, χαρτοθήκες, σαπουνοθήκες, καθρέφτες, βρύσες, μπαταρίες, εταζέρες, άγκιστρα κλπ.). ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, χαρτοθήκες, σαπουνοθήκες, καθρέφτες, βρύσες, μπαταρίες, εταζέρες, άγκιστρα κλπ. 5WC. 2.390,85 2.964,65 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Α+Β) ΠΟΣΟ χωρίς ΦΠΑ 7.973,46 ΠΟΣΟ με ΦΠΑ 9.887,09 Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Για την πληρωμή της παρούσας εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 293/03-09-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης με ΑΔΑ ΨΖΣΦ46904Ξ-ΥΒΔ, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 364 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Πληρωμών του Νοσοκομείου του Γ.Ν-Κ.Υ Γουμένισσας. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/16 με επιτροπή που θα καθοριστεί με μέριμνα του Γ.Ν. Κιλκίς, παρουσία του προμηθευτή ή του νομίμου αντιπροσώπου του. β. Πρωτότυπο τιμολόγιο του προμηθευτή. γ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της οικεία εφορίας. δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμόδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ. ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον έχει προβλεφθεί στην έρευνα αγοράς.

-- 7 of 12 --

8 Κατά την πληρωμή του Ανάδοχου, θα παρακρατούνται οι αναφερόμενες στην έρευνα αγοράς κρατήσεις, καθώς και ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 φόρος. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η πληρωμή του Ανάδοχου καθυστερήσει από το Νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, το Νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής: 1. Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης άρθρο 3 του Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/2007) και άρθρο 24 Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) και άρθρο 77 παρ. 1 Ν 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011) κράτηση 2%. 2. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεως επιβάλλεται κράτηση 0,07% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, άρθρο 4 Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) Επί της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20% επί αυτού, το οποίο παρακρατείται και αποδίδεται στο Δημόσιο από το Νοσοκομείο. (σχετ. αρ. πρωτ. 2894/08-07-2014 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Δ.ΤΕΦ. Α΄1087988 ΕΞ 2013/30-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών κι Ειδικών Φορολογιών του Υπουργείου Οικονομικών). 3. Υπέρ της Αρχής Eξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) επιβάλλεται κράτηση 0,06%. Επί της κράτησης 0,06% υπέρ τ Αρχής Eξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)ης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20% επί αυτού, το οποίο παρακρατείται και αποδίδεται στο Δημόσιο από το Νοσοκομείο. . Παρακρατείται φόρος 4% (Ν. 2198/94) επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, δεν απαιτείται εγγύηση (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016). ΑΡΘΡΟ 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

-- 8 of 12 --

9 4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης. 6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. 7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα. ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

-- 9 of 12 --

10 Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημίες που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου. ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη

-- 10 of 12 --

11 διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο Ν. 4412/2016, η με αρ. 4456/05.08.2021 έρευνα αγοράς του Γ.Ν. Κιλκίς- Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Ν. 4412/2016 Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο/η κ. ……….………….……………..…………., κάτοικος …………………..…., ΤΚ ………….. Τηλ: ……………………………………...…… , Fax: …………………… Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

-- 11 of 12 --

12 ΑΡΘΡΟ 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, στη βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Κιλκίς, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, η προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δυο συμβαλλόμενων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, ένα εκ των οποίων θα λάβει ο ανάδοχος. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ Του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Με αρμοδιότητα στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα «ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ» ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΤΕΡΖΗΣ

-- 12 of 12 --