Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για την κατασκευή βόθρων.

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νομός Τρικάλων ΔΔήήμμοοςς ΤΤρριικκκκα αίίω ωνν Τρίκαλα 12 / 08/ 2020 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ. : 23091 Τμήμα : Προμηθειών & Αποθηκών Φ.: 176 Ταχ. Δ/νση: Ασκληπιού 18 Ταχ. Κώδ.: 421 00 Τρίκαλα Πληροφορίες: Σοφία Τσιτσικά Τηλέφωνο: 2431 3 51 205 F A X: 2431 3 51 219 E-mail: tsitsika@trikalacity.gr ΘΕΜΑ: Έγκριση και απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για την κατασκευή βόθρων. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 – ΦΕΚ 87 Α (Καλλικράτης). 3) Τις διατάξεις: α. του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 143Α/2014) όπως ισχύει, β. Της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (Α' 133) γ. του Π.Δ. 80/2016 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες" (ΦΕΚ 145Α/2016) 4) Τις διατάξεις των άρθρων 66, 116, 118, 120 & 379 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄). 5) Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται σύναψη σύμβασης για ποσό άνω των 2.500 € εκτός του ΦΠΑ. 6) Την από 12/08/2020 Εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών, για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 457,56 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.0034 «Προμήθεια τσιμεντοσωλήνων & φρεατίων» του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2020. 7) Την αριθμ. 1027/12.08.2020 Απόφαση Δημάρχου περί «Έγκρισης δαπάνης & διάθεσης πίστωσης». 8) Την από 12.08.2020 Τεχνική Περιγραφή της αρμόδιας υπηρεσίας. 9) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 23090/12.8.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς προς τον προμηθευτή ΜΠΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 10) Την από 12.08.2020 οικονομική προσφορά του ανωτέρω. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Α. Εγκρίνει την προμήθεια υλικών(κιούγκια & καπάκια βόθρων), για την κατασκευή βόθρων στο Α΄ & Β΄ Κοιμητήριο του Δήμου Τρικκαίων, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 457,56 €

-- 1 of 3 --

2 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και την Τεχνική Περιγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Β. Αναθέτει απευθείας την προμήθεια, έναντι συνολικής αμοιβής 421,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον παρακάτω προμηθευτή: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία ΜΠΟΥΣΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Διεύθυνση – Πόλη – Τ.Κ. 8o χλμ. Τρικάλων - Λάρισας Τρίκαλα 42100 Α.Φ.Μ. 998845945 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων Στοιχεία επικοινωνίας Τηλ.: 2431 0 212 84 Email: mpousiav@otenet.gr Αναλυτικά - σύμφωνα με την Τεχνική Μελέτη & την Οικονομική προσφορά - ως εξής: Τρόπος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνει εφάπαξ. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή. Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνει εντός (3)τριών ημερών από την παραγγελία. Τόπος Παράδοσης: Η παράδοση θα γίνει στο Α΄ & Β΄ Κοιμητήριο, ή όπου αλλού υποδείξει ο Δήμος. Παραλαβή υλικών: Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις: 1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΠΡΟ Φ.Π.Α.) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 1 Κιούγκια Βόθρου Τεμ. 24 10,00 240,00 2 Καπάκια Βόθρου Τεμ. 5 20,00 100,00 Σύνολο: 340,00 ΦΠΑ 24%: 81,60 Γενικό Σύνολο: 421,60

-- 2 of 3 --

3 παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου. Επίλυση διαφορών : Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Ο Δήμος και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Τρικάλων. Φόροι, τέλη, κρατήσεις Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Δήμο. Αμοιβή- Τρόπος πληρωμής Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει μετά την βεβαίωση από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και σύμφωνα με το Ν. 4152/2013, υποπαράγραφος Ζ5 «Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7), ΦΕΚ 107/9-5-2013/τ. ΠΡΩΤΟ». Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτρης Παπαστεργίου ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Μπούσια Βασιλική & ΣΙΑ Ε.Ε. 2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

-- 3 of 3 --