ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Π ΠΡ ΡΟ ΟΓ ΓΡ ΡΑ ΑΜ ΜΜ ΜΑ ΑΤ ΤΙ ΙΚ ΚΗ Η Σ ΣΥ ΥΜ ΜΒ ΒΑ ΑΣ ΣΗ Η Μ Μεεττα αξξύ ύ: :   Π ΠΕ ΕΡ ΡΙ ΙΦ ΦΕ ΕΡ ΡΕ ΕΙ ΙΑ ΑΣ Σ Π ΠΕ ΕΛ ΛΟ ΟΠ ΠΟ ΟΝ ΝΝ ΝΗ ΗΣ ΣΟ ΟΥ Υ   Δ ΔΗ ΗΜ ΜΟ ΟΥ Υ Ε ΕΡ ΡΜ ΜΙ ΙΟ ΟΝ ΝΙ ΙΔ ΔΑ ΑΣ Σ   Π ΠΕ ΕΡ ΡΙ ΙΦ ΦΕ ΕΡ ΡΕ ΕΙ ΙΑ ΑΚ ΚΟ ΟΥ Υ Τ ΤΑ ΑΜ ΜΕ ΕΙ ΙΟ ΟΥ Υ Α ΑΝ ΝΑ ΑΠ ΠΤ ΤΥ ΥΞ ΞΗ ΗΣ Σ Π ΠΕ ΕΡ ΡΙ ΙΦ ΦΕ ΕΡ ΡΕ ΕΙ ΙΑ ΑΣ Σ Π ΠΕ ΕΛ ΛΟ ΟΠ ΠΟ ΟΝ ΝΝ ΝΗ ΗΣ ΣΟ ΟΥ Υ γ γιια α τ τη ην ν υ υλ λο οπ πο οίίη ησ ση η τ το ου υ έ έρ ργ γο ου υ: : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΣΗΜΑΝΣΗ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗΣ - ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ»

-- 1 of 12 --

- - 1 Στην Τρίπολη σήμερα την 30η Ιανουαρίου του 2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων : 1. την Περιφέρεια Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη, 2. τον Δήμο Ερμιονίδας, που εδρεύει στο Κρανίδι, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Δημήτρη Σφυρή, 3. το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη, όπως εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον Πέτρο Τατούλη και τον οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών - (Υπόλογος)» Έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 100 (Προγραμματικές Συμβάσεις), όπως ισχύει σήμερα. 2. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου», 3. Την αριθμ. 367/16-10-2017 (Α.Δ.Α.: 7ΔΠΓ7Λ1-ΒΨΩ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για την σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης, 4. Την αριθμ.171/2017 (Α.Δ.Α.: ΨΗΩΘΩΡΡ-ΔΝΚ) Απόφαση του Δήμου Ερμιονίδας για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης

-- 2 of 12 --

- - 2 5. Την αριθ. 45/21-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΡΥΟΡΡΡ-ΜΙΔ) Απόφαση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης 6. Την απόφαση χρηματοδότησης (ΒΛΓΚΦ-ΥΛΘ) από τη Σ.Α.Ε.Π.026 του Π.Δ.Ε. 2013 με κωδικό έργου:2013ΕΠ02600005 και τίτλο: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση – σήμανση – φωτισμός του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας». 7. Την αριθ. 343/02-10-2017 (Α.Δ.Α.: 6ΤΦΖ7Λ1-Ψ9Μ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εντάχθηκε το έργο της παρούσας με προϋπολογισμό και πίστωση 348.000,00€ 8. Την θεωρηθείσα Τεχνική Έκθεση και Προϋπολογισμό του έργου από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας. συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας είναι η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την υλοποίηση του έργου : «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση – σήμανση – φωτισμός του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας Υποέργο: «Συντήρηση- ασφαλτόστρωση της συνδετήριας οδού Ερμιόνης - Πορτοχελίου», συνολικής δαπάνης τριακοσίων σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ - 348.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) . Προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης τμήματος του υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα της συνδετήριας οδού Ερμιόνης - Πορτοχελίου.

-- 3 of 12 --

- - 3 Η ανωτέρω δημοτική οδός συνδέει δυο επαρχιακά δίκτυα. Συγκεκριμένα την με αριθ. 9 Ε.Π με την με αριθ. 8 Ε.Π Νομού Αργολίδας. Η δημοτική συνδετήρια οδός Ερμιόνης – Πορτοχελίου δέχεται υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες αφού πρόκειται για ιδιαίτερα τουριστικά ανεπτυγμένη περιοχή. Στη συνδετήρια οδό έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένες φθορές του υφιστάμενου οδοστρώματος παραμένουσες, όπως κατά μήκος αυλακώσεις, ρωγμές, τοπικές καθιζήσεις, ρωγμές μορφής αλιγάτορα, αποσαθρώσεις και λακκούβες. Οι εργασίες που θα γίνουν για την αποκατάσταση των ανωτέρω φθορών αφορούν μήκος οδού περίπου 2.500,00μ. ΑΡΘΡΟ 2 Υποχρεώσεις – Δικαιώματα των Συμβαλλόμενων Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης, αναλαμβάνει: • Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της. • Την αρμοδιότητα του φορέα κατασκευής μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας. • Τον ορισμό τεχνικών υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. • Να ορίσει εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

-- 4 of 12 --

- - 4 • Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου. • Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων. • Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου. • Να τηρεί πλήρη φάκελο του έργου και να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτόν σε όλα τα αρμόδια όργανα ελέγχου. • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. • Την διοικητική παράδοση του έργου. Ο Δήμος Ερμιονίδας αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: Ορίζεται ως Κύριος του έργου και Φορέας Λειτουργίας - Διαχείρισης του, μετά την ολοκλήρωσή του και αναλαμβάνει: • Τη μέριμνα για την έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, όπου αυτές απαιτούνται. • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. • Τον ορισμό τεχνικού υπαλλήλου που θα συμμετέχει στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. • Να ορίσει εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης. • Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης του Έργου.

-- 5 of 12 --

- - 5 • την κάλυψη του κόστους από την αύξηση της συμβατικής δαπάνης (πλέον της νόμιμης αναθεώρησης), που θα προκύψει από Α.Π.Ε. ή συμπληρωματική σύμβαση για το έργο, καθώς και οποιαδήποτε δαπάνη πέραν των 348.000,00 € της χρηματοδότησης του έργου. • Να μεριμνά για τη συντήρηση του έργου μετά την οριστική παραλαβή του. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών, (Υπόλογος), αναλαμβάνει:  Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές. ΑΡΘΡΟ 3 Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Ανάληψη Υποχρέωσης Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας, έχει συνταχθεί και θεωρηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αργολίδας και ανέρχεται στο ποσό των 348.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και τοποθετείται ως τελευταία σελίδα αυτής. Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 – Σ.Α.Ε.Π 026 και ο κωδικός ενάριθμου έργου είναι: 2013ΕΠ02600005 (ΑΔΑ: ΒΛΓΚΦ-ΥΛΦ). Η αποδοχή της πίστωσης έγινε με την αριθ. 8/20-01-2014 (ΑΔΑ.:ΒΙΡΔ7Λ1-5ΛΖ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Η ροή της χρηματοδότησης θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για το Π.Δ.Ε. και τα δημόσια έργα. Ανάληψη υποχρέωσης για το έργο αποτελεί η Συλλογική απόφαση ένταξής του.

-- 6 of 12 --

- - 6 ΑΡΘΡΟ 4 Διάρκεια-Χρονοδιάγραμμα Έναρξη Προγραμματικής σύμβασης Η ημερομηνία υπογραφής της από τους συμβαλλόμενους Προεκτιμώμενος Απαιτούμενος χρόνος για τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου και ανάδειξης αναδόχου, με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης και τέλος την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο 6 μήνες Διάρκεια σύμβασης κατασκευής (Προεκτιμώμενος Απαιτούμενος χρόνος για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των εργασιών του έργου), με αρχή την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης κατασκευής 7 μήνες Χρόνος εγγυήσεως μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τα άρθρα171, 172 του Ν.4412/2016, με αρχή την ημερομηνία λήξης της σύμβασης κατασκευής του έργου. Αμέσως μετά τη λήξη του έργου γίνεται και η Διοικητική Παραλαβή για χρήση, ήτοι η παράδοση του έργου σε πλήρη λειτουργία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας στον Δήμο Ερμιονίδας. 15 μήνες Διενέργεια οριστικής παραλαβής του έργου 2 μήνες Συνολική προεκτιμώμενη απαιτούμενη διάρκεια παρούσας Προγραμματικής σύμβασης 30 μήνες ΑΡΘΡΟ 5 Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης Τα συμβαλλόμενα μέρη, για τη συστηματική παρακολούθηση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης ορίζουν Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών, με τους αναπληρωτές τους και ειδικότερα:

-- 7 of 12 --

- - 7  Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ορίζεται ο κ. Αναστάσιος Τζανής ως πρόεδρος με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Σαρρή.  Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ερμιονίδας  Ως εκπρόσωπος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου ορίζεται η κα Γιαννοπούλου Σταυρούλα με αναπληρωτή τον κ. Ρουμελιώτη Γεώργιο. Η επιτροπή συνεδριάζει οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την πορεία του έργου. Έργο της επιτροπής είναι: α) Η έγκριση του απολογισμού των πεπραγμένων, β) Η πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και γ) Η εξέταση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης και λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων για την επίλυσή τους. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα ορίσουν με απόφαση του αρμόδιου οργάνου τους, τόσο τα τακτικά όσο και τα αναπληρωματικά μέλη τους, τα οποία θα συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος που θα οριστεί από τον Δήμο Ερμιονίδας. Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή εγγράφως στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο

-- 8 of 12 --

- - 8 από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. ΑΡΘΡΟ 6 Σύμβαση Ανάθεσης του Έργου Στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ο Φορέας Υλοποίησης θα ασκεί, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, όλα τα καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής στο διαγωνισμό, καλής εκτέλεσης του Έργου κ.λπ., τα τιμολόγια, τα παραστατικά και τα απαιτούμενα φορολογικά στοιχεία, όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής και λοιπά παραστατικά, θα εκδίδονται στο όνομα του Φορέας Υλοποίησης. Οι πληρωμές προς τον Ανάδοχο του Έργου θα γίνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου - Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών, (Υπόλογος).

-- 9 of 12 --

- - 9 ΑΡΘΡΟ 7 Διαδικασία πληρωμής Η πληρωμή του έργου θα γίνεται με την προσκόμιση, μέσω της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Αργολίδας στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, των πιστοποιημένων λογαριασμών που θα συντάσσει η επιβλέπουσα υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας), συνοδευόμενων από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την εξόφληση δαπανών εκτέλεσης δημοσίων έργων και των πρακτικών της κοινής επιτροπής για την παραλαβή του έργου, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ μέρους του αναδόχου, αφού προηγηθεί ο απαραίτητος Οικονομικός Έλεγχος. Τυχόν περαιτέρω λεπτομέρειες της διαδικασίας πληρωμής θα καθοριστούν από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου. ΑΡΘΡΟ 8 Αντισυμβατική συμπεριφορά – Συνέπειες Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχει στο άλλο μέρος, το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. ΑΡΘΡΟ 9 Εκπροσώπηση Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Δήμο Ερμιονίδας, έναντι των τρίτων, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της, μέχρι την παράδοση του έργου στον ανωτέρω Δήμο.

-- 10 of 12 --

- - 10 ΑΡΘΡΟ 10 Επίλυση διαφορών Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του Ναυπλίου. ΑΡΘΡΟ 11 Τελικές διατάξεις Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως, με κοινή συμφωνία των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών. Η ενδεχόμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης δεν μπορεί να συνεπάγεται επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η Προγραμματική σύμβαση αυτή, υπογράφεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, κάθε μέρος λαμβάνει από ένα (1), ενώ ένα (1) παραμένει στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού και ένα (1) στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

-- 11 of 12 --

- - 11 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ Για το Δήμο Ερμιονίδας Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΥΡΗΣ Για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

-- 12 of 12 --