Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας

1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Λεωφ. Συγγρού αρ. 136, 17671 Καλλιθέα, Τ: 210 9201549, F: 210 9201356, e-mail: tmima.promithion@panteion.gr Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την συντήρηση/υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής Μισθοδοσίας Αρ. πρωτ. ΔΟΔ: 43/30-12-2020 (CPV 72416000-9) Στην Καλλιθέα, σήμερα στις 30-12-2020, ημέρα Τετάρτη, οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό, αφενός μεν: (α)Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ”, που εδρεύει στην Καλλιθέα, στη Λεωφ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671, με Α.Φ.Μ: 090015175, Δ.Ο.Υ: Α΄ Καλλιθέας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Καθηγητή Χρίστο Παπαθεοδώρου του Κωνσταντίνου, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος (ΦΕΚ 4361/Β΄/05-10-2020) και στο εξής θα αναφέρεται για συντομία ως «το Πανεπιστήμιο» και αφετέρου δε: (β) της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “FREE FUTURESOFT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” και διακριτικό τίτλο “FREE FUTURESOFT ΕΠΕ” που εδρεύει στην Ν. Ερυθραία, στην οδό Κανάρη, αριθ. 18 Τ.Κ. 14671, με Α.Φ.Μ.: 999321035, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, από τον κ. ΓΚΟΥΣΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ κάτοικο Ανάφης 75 Κυψέλη Αθήνα με αριθμό δελτίου ταυτότητας Χ 018598, και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Αφού έλαβαν υπ' όψιν τους οι συμβαλλόμενοι: 1. τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 “Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα & άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8- 2017), όπως ισχύει σήμερα, 2. τις διατάξεις του νόμου 4412 του 2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 3. Την επιτακτική ανάγκη του Πανεπιστημίου για τη συντήρηση της μηχανογραφικής εφαρμογής που λειτουργεί στο Τμήμα Μισθοδοσίας. 4. Την με αριθ. 4/07-12-2020 (Θέμα 7ο) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος περί έγκρισης σκοπιμότητας, δαπάνης και ανάθεσης υπηρεσιών για την υποστήριξη/συντήρηση της μηχανογραφικής εφαρμογής του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης (ΑΔΑ: 6ΦΔ8469Β7Α- ΨΛ9 και ΑΔΑΜ: 20REQ007886441) 5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 8577/11-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης- Προέγκριση για το οικονομικό έτος 2021 (ΑΔΑ: Ψ5Δ9469Β7Α-6ΛΗ και ΑΔΑΜ: 20REQ007886613) 6. Την από 02/12/2020 προσφορά του Αναδόχου, να αναλάβει το έργο της

-- 1 of 7 --

2 συντήρησης/υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, για ένα (1) έτος και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, η οποία εγκρίθηκε με την από 4/07-12-2020 (Θέμα 7ο) Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ( ΑΔΑΜ: 20AWRD007886717 Ρητά και ανεπιφύλακτα συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αποδεκτά αμοιβαία τα ακόλουθα: Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αποδέχεται και αναλαμβάνει το έργο της συντήρησης/υποστήριξης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, για ένα (1) έτος, από 1/1/2021 έως και 31/12/2021, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εργασίας που αναλαμβάνει με την παρούσα να εκτελέσει ο Ανάδοχος να συνάδει με τον σκοπό για τον οποίο συνάπτει τη σύμβαση η Αναθέτουσα Αρχή. 1.2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την συντήρηση της εφαρμογής, ώστε να λειτουργεί σωστά και συγκεκριμένα να ικανοποιούνται οι μεγάλες απαιτήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, το έργο της συντήρησης της μηχανογραφικής εφαρμογής της Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, περιλαμβάνει τα κάτωθι: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Στη δαπάνη συντήρησης περιλαμβάνονται: -fixing) προγραμμάτων, καθώς και έγκαιρη ενημέρωση για νέες εφαρμογές που θα προκύπτουν μετάβαση στα γραφεία του πελάτη, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο σχετικών νόμων-διατάξεων, εφόσον δεν απαιτούνται ριζικές τροποποιήσεις ή προσθήκες στις βασικές παραμέτρους του προγράμματος και με τη σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου διανέμονται γενικά σε όλους και δεν απαιτείται προσαρμογή σε ιδιαιτερότητες και στα στοιχεία του πελάτη και με τη σύμφωνη γνώμη του Πανεπιστημίου επανεγκατάσταση σε περίπτωση προβληματικού σταθμού ιάθεση τεχνικού πανεπιστημιακού επιπέδου και με εμπειρία περισσότερη των τριών ετών, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09.00 – 17.00 Άρθρο 2 ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2.1.Αξία σύμβασης : 11.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι το ποσό των 9.600,00€ μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ύψος της μηνιαίας δόσης του ανωτέρω τιμήματος θα ανέρχεται στο ποσό των 992,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι το ποσό των 800,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

-- 2 of 7 --

3 Άρθρο 3 ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 3.1. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των 11.904,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ήτοι το ποσό των 9.600,00€ μη-συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το ύψος της μηνιαίας δόσης του ανωτέρω τιμήματος θα ανέρχεται στο ποσό των 992,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, ήτοι το ποσό των 800,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Το άνω συνολικό τίμημα θα καταβάλλεται τμηματικά και σε μηνιαίες δόσεις κατά τα κατωτέρω: Από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο από την πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού της Αναθέτουσας Αρχής ΚΑΕ 0439.00.01, ( Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης -Προέγκριση για το οικονομικό έτος 2021, υπ' αριθ. πρωτ. 8577/11-12- (ΑΔΑ: Ψ5Δ9469Β7Α-6ΛΗ και ΑΔΑΜ: 20REQ007886613), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής και την έκδοση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών του αναδόχου και σε κάθε περίπτωση του απαιτούμενου χρόνου για την έγκριση του σχετικού εντάλματος από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, που διέπουν την λειτουργία, τρόπο πληρωμής, κλπ της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται από την προσφορά του και δεν μπορεί να την τροποποιήσει λόγω μεταγενέστερων αλλαγών των οικονομικών μεγεθών. 3.2. Η πληρωμή θα γίνει μετά τη σύνταξη πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης των εργασιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με χρηματικά εντάλματα που θα εκδοθούν στο όνομα του δικαιούχου, με βάσει τα τιμολόγιά του, αφού γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις και ύστερα από θεώρηση αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να καταθέσει ο Ανάδοχος προκειμένου να πληρωθεί, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή του Πανεπιστημίου, είναι τα παρακάτω: (α) Εξοφλητική Απόδειξη των παραστατικών που εξοφλούνται. (β) Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου. (γ) Ασφαλιστική ενημερότητα. (δ) Δελτίο φορολογικής ενημερότητας. (ε) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου, το οποίο μπορεί να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης στο πρόσωπο του εκπροσώπου για τα αναγραφόμενα σε αυτήν ποινικά αδικήματα. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. 3.3.Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους, κλπ. σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του νόμου, που διέπουν την λειτουργία της Αναθέτουσας Αρχής, που συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερόμενο τίμημα. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται και βαρύνουν τον Ανάδοχο και όλες οι τυχόν επιμέρους δαπάνες, υπηρεσίες και προμήθειες των κάθε είδους και φύσεως επιμέρους υλικών, που θα απαιτηθούν για την άρτια, πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από τον Ανάδοχο, η επιμέλεια, η προμήθεια και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τον ίδιο. 3.4. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται και βαρύνουν τον Ανάδοχο και όλες

-- 3 of 7 --

4 οι τυχόν επιμέρους δαπάνες, υπηρεσίες και προμήθειες των κάθε είδους και φύσεως επιμέρους υλικών, που θα απαιτηθούν για την άρτια, πλήρη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της παρούσας σύμβασης από τον Ανάδοχο, η επιμέλεια, η προμήθεια και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τον ίδιο. 3.5. Σε κάθε πληρωμή τoν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: (α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). (β) Επί της ανωτέρω κράτησης, κρατείται χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. (γ) Κράτηση Υπέρ του Δημοσίου ύψους 0,02% (στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 4412/2016), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ.6 του Ν.4412/2016. (δ) Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 0,06%, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής (αφαιρουμένων των ανωτέρω κρατήσεων) του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για προμήθεια υλικών ή 8% για παροχή υπηρεσιών). Το Πανεπιστήμιο θα χορηγεί βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. 3.6. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο. Η δε δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 0439-00-01 του τακτικού προϋπολογισμού του Ιδρύματος, οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης – Προέγκριση για το οικονομικό έτος 2021 με αριθ.πρωτ. 8577/11-12-2020 (ΑΔΑ: Ψ5Δ9469Β7Α-6ΛΗ και ΑΔΑΜ: 20REQ007886613). 3.7.Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. Άρθρο 4 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4.1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει το σύνολο της παρούσας στο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από 1/1/2021 έως και 31/12/2021. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για εύλογο συνολικό χρονικό διάστημα και στις περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης. 4.2.Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης, στην περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν αναφέρονται σε

-- 4 of 7 --

5 περιοχές ευθύνης του, αποτελούν σοβαρότατους λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή για λόγους ανωτέρας βίας. 4.3.Ο Ανάδοχος, εντός δεκαπέντε (15) ημερών αφότου λάβει γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 4.4.Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξετάσει το αίτημα του Αναδόχου και θα αποφασίσει τελικά, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με αναδρομική ισχύ. 4.5.Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αφού ειδοποιήσει σχετικά τον Ανάδοχο, να καταγγείλει τη Σύμβαση και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Άρθρο 5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 5.1.Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημιά ή απώλεια των προϊόντων που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή ακόμη και αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τις αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 5.2.Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της υλοποίησης της προμήθειας από τον Ανάδοχο, εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού ή σε ελάττωμα της προμήθειας. 5.3.Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα ή αμέλεια του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση της σύμβασης. 5.4.Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλεια του προσωπικού του που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθώς και στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αυτών σε οποιοδήποτε κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Άρθρο 6 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 6.1.Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Ο Ανάδοχος δεν παρέχει την προσφερόμενη υπηρεσία με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση. 2) Ο Ανάδοχος αρνείται ή αμελεί να εκτελέσει Διοικητικές Εντολές. 3) Ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει την προσφερόμενη υπηρεσία ή μέρος αυτής υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής. 4) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 5) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

-- 5 of 7 --

6 6.2.Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 6.3.Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:  Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.  Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 6.4.Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 6.5.Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 6.5.Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιμές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείμενα, που δεν έχει ακόμα πληρώσει, χρεώνοντας για την δαπάνη τον Ανάδοχο. 6.6.Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού της Συμβατικής Τιμής και το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει που αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος της προμήθειας που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 6.7.Εάν η Αναθέτουσα Αρχή παύσει να χρησιμοποιεί το σύστημά του, η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Αναδόχου. Άρθρο 7 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 7.1.Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 7.2.Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. Η υποκατάσταση του αναδόχου απαγορεύεται. Άρθρο 8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 8.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

-- 6 of 7 --

7 8.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. Άρθρο 9 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 9.1.Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 9.2.Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της έδρας του Πανεπιστημίου. 9.3.Οι όροι και οι συμφωνίες της παρούσης συμβάσεως υπερισχύουν όλων των προγενεστέρων συμφωνιών μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, οι δε παρεχόμενες από τον Ανάδοχο υπηρεσίες θα διέπονται στο εξής από τους όρους και συμφωνίες της παρούσης σύμβασης. 9.4.Οποιαδήποτε τυχόν προφορική συνεννόηση δεν είναι ισχυρά. 9.5.Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλομένους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα σε απλό φύλλο χάρτου. Από τα τρία (3) αυτά πρωτότυπα αντίτυπα της σύμβασης, τα μεν δύο (2) κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, το δε άλλο έλαβε ο «Ανάδοχος», ο οποίος δήλωσε ότι, έλαβε γνώση των όρων της σύμβασης και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και συγχρόνως ότι, ενεργεί για λογαριασμό του. Τ α Σ υ μ β α λ λ ό μ ε ν α Μ έ ρ η ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ “ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ” Για τον Ανάδοχο Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Χρίστος Παπαθεοδώρου

-- 7 of 7 --