ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΗ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 13/11/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24/12/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (προσθήκη απόφασης οικ.επιτροπής, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΥ διόρθωση όρου στο αντικείμενο της σύμβασης) ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ ∆Ω∆/ΣΟΥ Αρ. πρωτ.: 5785/03-07-2018 Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Στη Ρόδο σήμερα 03 Ιουλίου 2018 ,ημέρα Τρίτη , οι κάτωθι υπογεγραμμένοι : 1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εκπροσωπούμενη από τον κ. Γιώργο Χατζημάρκο, Περι- φερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 2. Ο ανάδοχος ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , οδός ΚΑΜΠΟΣ., ΑΦΜ 118142695, ∆ΟΥ ΡΟ- ∆ΟΥ συνήλθαν στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) και συ- νομολόγησαν με το παρόν τα εξής: Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την αναφερόμενη παραπάνω ιδιότητα του και έχοντας υπ’ όψη : α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/ΤΑ/7-6-10 ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ). β) Τις διατάξεις του Π.∆. 130/2010 (ΦΕΚ 223/ΤΑ/27-12-10 ) « Οργανισμός της Περιφέρειας Νο- τίου Αιγαίου » ( Άρθρο 12 , παρ. 3δ). γ) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες ∆ημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων ». δ) Το Ν. 2362/95 περί ∆ημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις. ε) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών ». ζ) Τις 157/2018, 676/2017,640/2017 και 787/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση δέσμευσης ποσού για την κάλυψη δαπανών για τα μηχανήματα έργου που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν στη νήσο Σύμη από τις πλημμύρες λόγω θεομηνίας στις 13/11/2017 και την ανάθεση του έργου στον ανάδοχο ΧΑ ΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝ ΝΗΣ αντίστοιχα . η) Την υπ’ αριθ. Α/Α 1482/2018 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αι- γαίου (Α∆Α :ΩΝΥ07ΛΞ-6∆8). θ) Τον έλεγχο νομιμότητας της με αριθ. 676/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής από την Αποκεντρωμένη ιοίκηση Αιγαίου (ΑΑ: 6ΒΦΟΡ1Ι-ΛΒΘ).

-- 1 of 3 --

2 Αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων την παροχή υπηρεσίας Μίσθωσης Μηχ/των Έργου είδους • ΦΟΡΤΗΓΟ με αριθ. Κυκλοφορίας ΝΧΑ8477 • ΦΟΡΤΗΓΟ με αριθ. Κυκλοφορίας ΡΟΧ6516 • ΦΟΡΤΗΓΟ με αριθ. Κυκλοφορίας ΡΟΧ8211 για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην ν. ΣΥΜΗ από τις πλημμύρες λόγω θεομηνίας στις 13/11/2017. Άρθρο 1ο Αντικείμενο σύμβασης Αντικείμενο της σύμβασης είναι την παροχή υπηρεσίας Μίσθωσης Μηχ/τος Έργου είδους • ΦΟΡΤΗΓΟ με αριθ. Κυκλοφορίας ΝΧΑ8477 • ΦΟΡΤΗΓΟ με αριθ. Κυκλοφορίας ΡΟΧ6516 • ΦΟΡΤΗΓΟ με αριθ. Κυκλοφορίας ΡΟΧ8211 για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στην ν. ΣΥΜΗ από τις πλημμύρες λόγω θεομηνίας στις 13/11/2017 . Άρθρο 2ο Τιμή Η συνολική τιμή της ανωτέρω παροχής υπηρεσίας είναι : 6.720,00 € συμπεριλαμβανομένου του φπα 24%. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας, που βαρύνουν αποκλειστικά τον δεύτερο συμβαλλόμενο, αναλύονται ως κάτωθι: - Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων 0,06% Κράτηση 3% για χαρτό- σημο επί Ε.Α.Α.∆.Σ , Κράτηση 20% για ΟΓΑ χαρτόσημου επί χαρτοσήμου επί Ε.Α.Α.∆.Σ - Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών - ΑΕΠΠ 0,06% επί των συμβάσεων προ φόρων και κρατήσεων, κράτηση 3% για χαρτόσημο επί ΑΕΠΠ, κράτηση 20% για ΟΓΑ χαρτοσήμου επί χαρτοσήμου. - Προκαταβολή Φόρου εισοδήματος 8% (υπηρεσίες).(ν.2198/94, άρθρο 24). Άρθρο 3ο ∆ιάρκεια Σύμβασης Ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να μεταφέρει τα μηχανήματά του στον τόπο των εργασιών που θα υποδείξει η ∆νση Τεχνικών Έργων σε συνεργασία με το ∆ήμο Σύμης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας λειτουργίας των μηχανημάτων.

-- 2 of 3 --

3 Κάθε δαπάνη λειτουργίας των μηχανημάτων (καύσιμα, λιπαντικά, επισκευές, ανταλλακτικά, αποδοχές προσωπικού, ασφαλίσεις κλπ) βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. Η σύμβαση συμφωνείται για διάρκεια αρχόμενη από την υπογραφή της και έως 13 Νοεμ βρίου 2018, δηλαδή με την λήξη της παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πο λιτικής Προστασίας του ∆ήμου Σύμης της ΠΕ Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Α∆Α : 6Ε0Τ465ΧΘ7-32Ω). Άρθρο 4ο Αναπροσαρμογή τιμών Κάθε αναπροσαρμογή τιμών της προσφοράς ή της σύμβασης αποκλείεται και για τα δυο συμβαλλόμενα μέρη. Άρθρο 5ο Τρόπος Πληρωμής Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνει ως εξής: Εφάπαξ Πληρωμή του ποσού των 6.720,00 ευρώ με την εκτέλεση των εργασιών ,με σύ νταξη πρωτόκολλου καλής εκτέλεσης εργασιών από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων ∆ωδ/σου και βάσει των εξής δικαιολογητικών: α) Τιμολόγιο του αναδόχου β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια ∆ΟΥ γ) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας Άρθρο 6ο Γενικοί όροι 1. Απαγορεύεται επί ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον ανάδοχο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης ή μερικής αυτής προς τρίτους χωρίς προηγούμενη έγκριση της Πε- ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου). 2. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές μεταξύ των συμβαλλόμενων κατά την εκτέλεση της σύμβασης αρμόδιο θα είναι το ∆ικαστήριο Ρόδου. 3. Αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας σύμβασης το οποίο θα ισχύει σε όλη τη διάρκεια της παρούσας είναι η προσφορά του Αναδόχου. Αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε το κείμενο της σύμβασης οι συμβαλλόμενοι υπέγρα- ψαν τρία όμοια ( 3) πρωτότυπα από τα οποία ένα (1) έλαβε ο ανάδοχος. Οι Συμβαλλόμενοι Ο Περιφερειάρχης Για τον ανάδοχο Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-- 3 of 3 --