Σ ΥΜΒ ΑΣ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ MEPHAIL ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Άμφισσα 6/6/2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ: Οικ.131414/1835 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Γιδογιάννου 37 Ταχ. Κώδικας 331 00 Άμφισσα Πληροφορίες Κ.Κάββουρας Τηλέφωνο 2265350- 636 Fax 2265350-512 e-mail : k.kavvouras@fokida.gr Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΓΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ MEPHAIL ΣΤΟΥΣ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ Στην Άμφισσα, σήμερα, 6 Ιουνίου 2018, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: α. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με ΑΦΜ 997947718, Δ.Ο.Υ. Λαμίας, η οποία, για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.3852/2010 και την υπ’αριθ.161836/2629/13-10-2016 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας(ΦΕΚ 3568/Β/4-11-2016), από τον Ευάγγελο Γ. Κατσαγούνο, Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.Φωκίδας, όπου στην συνέχεια θα αποκαλείται «Εργοδότης», και β. Η εταιρεία ΄΄ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.΄΄ 124 Χλμ. Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΔΕΛΦΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑ-ΤΗΛ.:2261088284 -ΑΦΜ: 999116537 -Δ.Ο.Υ.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, που αναδείχθηκε ανάδοχος για την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, συνολικού ποσού 21.999,36 ευρώ με ΦΠΑ και εκπροσωπείται από τον κ.Περγαντά Παναγιώτη όπου στη συνέχεια θα αποκαλείται «Ανάδοχος»

-- 1 of 5 --

Σελίδα 2 από 5 συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαία τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 160, παρ. 3β του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) 2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) 3. Την ανάγκη της Π.Σ.Ε. (Π.Ε. Φωκίδας) για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών 4. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της Π.Σ.Ε. στον Κ.Α.Ε. 5241 5. α) Την υπ’ αριθμ. 1591/7-2-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) Την Βεβαίωση του Προϊστάμενου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη του διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με A/A: 1591 6.Την υπ΄αριθμ.3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ 2201/Β/28-6-2017) έγκριση τροποποίησης- Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. 7.Την υπ΄αριθμ.92/4/8-5-2017 (ΦΕΚ 2101/Β/19-6-2017) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Οικονομική Επιτροπή για απευθείας αναθέσεις και σύναψη συμβάσεων του Ν. 4412/2016. 8. Την υπ΄αριθμ.156489/4234/13-7-2017(ΦΕΚ 2485/Β/19-7-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 9.Την υπ’ αριθμ. 991/17/30-4-2018 (ΑΔΑ 6ΚΜΨ7ΛΗ-Ν5Ζ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την επιλογή του αναδόχου. Α ν α θ έ τ ε ι στον δεύτερο των συμβαλλομένων την παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, συνολικού ποσού 21.999,36 ευρώ με ΦΠΑ , σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΑΡΘΡΟ 1ο: Διάρκεια Η σύμβαση αρχίζει από τις 10 Ιουνίου 2018 και λήγει στις 1 Νοεμβρίου 2018. ΑΡΘΡΟ 2ο : Είδος - Τιμή Η τιμή ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 21.999,36 € δηλ. είκοσι μία χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και τριάντα έξη λεπτά και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΟΠΟΣ – ΤΡΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

-- 2 of 5 --

Σελίδα 3 από 5 Η διάρκεια όλου του έργου της παγιδοθεσίας (παραλαβή, σήμανση, ανάρτηση, αλλαγές, απανάρτηση, καθαρισμός και παράδοση στην Υπηρεσία των δακοπαγίδων) στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 είναι από 10/6/2018 έως 1/11/2018 . Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα εξαίρεσης περιοχών ενός τμήματος στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος παγιδοθεσίας (εφαρμόζεται όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι μεγαλύτερη από 25% για τις ελαιοποιήσιμες και 20% για τις βρώσιμες) ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την αλλαγή αυτών ή η καρποφορία καταστραφεί από κάποιο αστάθμητο παράγοντα. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης της σήμανσης ή της ανάρτησης ή της αλλαγής ή της απανάρτησης, ή του καθαρισμού ή της παράδοσης των δακοπαγίδων επιβάλλεται στον ανάδοχο πρόστιμο για κάθε μέρα αδικαιολόγητης καθυστέρησης. Συγκεκριμένα: Για καθυστέρηση μίας (1) ημέρας στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 0,5% της συμβατικής αξίας ( χωρίς το ΦΠΑ ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων. Για την καθυστέρηση δύο (2) ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 2% της συμβατικής αξίας ( χωρίς το ΦΠΑ ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων. Για καθυστέρηση τριών ημερών στον ανάδοχο καταλογίζεται πρόστιμο ίσο με 5% της συμβατικής αξίας ( χωρίς το ΦΠΑ ) των αναρτηθέντων δακοπαγίδων. Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παγιδοθεσίας γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον Διευθυντή Εργασιών Δακοκτονίας, τους Επόπτες δακοκτονίας και από τον ανάδοχο ή εκπρόσωπό του. Το πρακτικό θα συντάσσεται βάσει ημερήσιων δελτίων εργασίας, τα οποία θα συντάσσονται από τον ανάδοχο ή τον εκπρόσωπό του και μηνιαίου συγκεντρωτικού δελτίου εργασίας, που προκύπτει από τα ημερήσια δελτία εργασίας και θα συνυπογράφεται από τον ανάδοχο τον επόπτη δακοκτονίας και τον Δ/ντη εργασιών δακοκτονίας. Οι προς ανάρτηση παγίδες έχουν καθοριστεί από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής βάσει των δικών της στοιχείων.

-- 3 of 5 --

Σελίδα 4 από 5 Όσον αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές θα εφαρμοστούν επακριβώς τα αναφερόμενα στα παραρτήματα Α και Β του εγγράφου με Αριθ.Πρωτ.64476/1074/20-3-2018 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Ο πάροχος εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της προσφερόμενης τιμής σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, παραιτούμενος ρητώς κάθε αξιώσεως περί αναπροσαρμογής από κάθε λόγο και αιτία. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως νόμιμων επιβαρύνσεων του προσφερόμενου είδους, των υποχρεώσεων προς τρίτους και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Χρόνος παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης ΑΡΘΡΟ 4ο : Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα γίνει από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, μετά την υπογραφή του πρωτόκολλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με την υποβολή : α) του τιμολογίου, β) του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, γ) βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ ή ΤΕΒΕ, δ) βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας, ε) οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί την πληρωμή. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και τα τυχόν έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 5ο : Έκπτωση αναδόχου Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις περιπτώσεις που προβλέπει ο Νόμος και επιβάλλονται σε βάρος του οι προβλεπόμενες εκ του νόμου κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 6ο : Εκχωρήσεις Ούτε ο «Ανάδοχος» ούτε ο «Εργοδότης» εκχωρεί, δίνει σαν ενέχυρο ή μεταβιβάζει τη σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που περιέχονται σ’ αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους. ΑΡΘΡΟ 7ο : Επίλυση διαφορών Αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών, ως προς την ερμηνεία, ή εκπλήρωση των όρων της παρούσας Σύμβασης, είναι τα Δικαστήρια.

-- 4 of 5 --

Σελίδα 5 από 5 ΑΡΘΡΟ 8ο : Ανωτέρα Βία Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει έγγραφα και να προσκομίσει στην υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. ΑΡΘΡΟ 9ο : Λοιποί όροι Η παρούσα σύμβαση διέπεται και από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/ τ. Α΄ /08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)». Αυτά συμφωνήσαμε και υπογράφουμε την παρούσα Σύμβαση, σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα από τα οποία δύο (2) κράτησε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ένα (1) ο Ανάδοχος. Ο Ι Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Για τον Ανάδοχο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ.ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

-- 5 of 5 --