ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε. ΚΑΡΙΤΣΑΣ)» Στη Καρδίτσα σήμερα την 1η ημέρα Πέμπτη του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των: 1) Της εδρεύουσας στη Καρδίτσα, Κουμουνδούρου 29, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας- Περιφέρειας Θεσσαλίας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό Κωνσταντίνο (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 2) Του Τσίτρα Ιωαν. Λάζαρου ατομικής επιχείρησης υγρών καυσίμων νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. Τσίτρα Λάζαρο με έδρα την Καρδίτσα ( 3 χλμ Καρδίτσας - Μουζακίου ), με Α.Φ.Μ. 116116694, 8.Ο.Υ. Καρδίτσας (εφεξής ο «Ανάδοχος») Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Π.8. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 3. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄19/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 4. Το Π.8. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.8. 118/2007 και του Π.8. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64 /16.03.2007), όπως ισχύει αναλογικά 5. Το Π.8. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150 /10.07.2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 6. Τις διατάξεις του Π.8. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64/16-3-2007), με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει 7. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 8. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α’ 247 /27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 9. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» 10. Tις διατάξεις του άρθρου 4,παρ.12 του Ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 21 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη.» 11. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ149Α’28.06.2014 ) 12. Το Π.8. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 13. Το Ν.8. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α’204/19.07.1974) 14. Την αριθ. 46/74301/28.12.2010 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Η8 «Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των περιφερειών, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3852/2010» 16SYMV005020858 2016-09-01

-- 1 of 7 --

2 15. Την αριθ. 6/2067/14.01.2011 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Η8 «8ημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 8ιοίκησης από 01.01.2011» 16.Την αριθμ. 35130/739 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β’ 1291/11.08.2010) 17.Την αριθμ. Π1/3305/2010 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95» (ΦΕΚ Β’ 1789/12.11.2010) 18.Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68/20.03.2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 19.Την υπ’ αριθμ. 12179/02.07.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1893/B/2014) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα κατόπιν των τροποποιήσεων με σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις. 20.Τις διατάξεις του Ν.3801/04.09.2009 (ΦΕΚ A’ 163), Άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» 21.Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 22.Το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) 23.Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 «Κώδικας δήμων και Κοινοτήτων» 24.Τα άρθρα 41-45 της Υ.Α.11389/93 (ΦΕΚ Β΄185/23.03.1993) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» 25.Τα πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜ8ΗΣ ) με μοναδικό αριθμό Α8ΑΜ 16REQ003653849 για το οποίο υπήρξε έγκριση με το αριθμ.16REQ003801429. 26.Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 2016 στο Φορέα 073 ΚΑΕ 1511.01: 220.000,00 € 1512.01 : 60.000,00 της ΠΕ Καρδίτσας και τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό το 2017. 27.Τις αριθμ. Α/Α 147/04.01.2016 και Α/Α 144/04.01.2016 αποφάσεις πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεις για την πραγματοποίηση της δαπάνης και δέσμευση της αναγκαίας πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις υπηρεσιακές ανάγκες της ΠΕ Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας.28 28.Τις αντίστοιχες δεσμεύσεις στο Φορέα 073 και ΚΑΕ 1511.01 και 1512.02 που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της ΠΕ Καρδίτσας-Περιφέρεια Θεσσαλίας για το έτος 2017. 28.Την με αριθμό135/2016 πρακτικό 4ο/09-02-2016 (Α8Α: 9Κ2Τ7ΛΡ-58Χ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. των Νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας» και σύστασης Επιτροπών 8ιενέργειας & Ενστάσεων του 8ιαγωνισμού. 29.Την ανάγκη για προμήθεια πετρελαιοειδών για τη χρονική περίοδο 2016-2017, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και κίνησης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και των Ν.Π.8.8. και Ιδρυμάτων της χωρικής αρμοδιότητας 30.Την αριθμ.698/2016- Πρακτικό 21ο/4-7-2016 Α8Α: 63ΚΓ7ΛΡ-52Ω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «Κατακύρωσης απόφασης προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καρδίτσας για την χρονική περίοδο 2016-2017». συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής: ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους: 16SYMV005020858 2016-09-01

-- 2 of 7 --

3 1.1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η προμήθεια πετρελαιοειδών και ειδικότερα Πετρελαίου Θέρμανσης, Κίνησης και Βενζίνη Αμόλυβδη για τις ανάγκες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. 1.2. Η προμήθεια και οι υποστηρικτικές αυτής υπηρεσίες, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προκήρυξης του έργου, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο προσφορά, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους των Π.8. 118/2007 και 60/2007 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της προκήρυξης του εν λόγω έργου. Τα προσδιοριστικά στοιχεία του αντικειμένου, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή η υλοποίησή του, είναι: I. Τα είδη & οι ποσότητες της προμήθειας II. Η προσφερόμενη έκπτωση ΙΙΙ. Η εκάστοτε μέση λιανική τιμή πώλησης 1.4. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ορίζεται υπεύθυνος εκτέλεσης των προμηθειών από την πλευρά του Αναδόχου ο Λάζαρος Τσίτρας του Ιωάννη, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή εκ μέρους του Αναδόχου όλων των παραδοτέων και στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ομαλής εκτέλεσης της των προμηθειών από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με την παρούσα σύμβαση και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, τα οποία αυτή διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύξει. ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: α) Σύμβαση β) 8ιακήρυξη – Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης γ) Προσφορά του Αναδόχου δ) Κατακυρωτική απόφαση 2.2. Τροποποίηση των όρων της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και γίνεται αποκλειστικά με έγγραφο/α που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους. 2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να έχει ως συνέπεια τις ενέργειες που αναφέρονται στα άρθρα 8 & 9 κατωτέρω. 2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου Φορέα προς την Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως και να αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με courier ή με τηλεομοιοτυπία είτε να παραδίδεται δια χειρός, προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. Εξαιρούνται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των αναδόχων με την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 3: ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1. Το συμβατικό έργο θα περαιωθεί κατά την περίοδο από την υπογραφή της παρούσας και για ένα (1) έτος. Είναι δυνατή η παράταση ισχύος των συμβάσεων προμηθειών για δύο (2) μήνες (ή παραπάνω σε εξαιρετικές περιπτώσεις) από τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης εκτέλεσης των προμηθειών με τους ίδιους όρους, μετά την έγγραφη συμφωνία με τον ανάδοχο προμηθευτή που θα κατακυρωθούν στα πλαίσια της παρούσης διακήρυξης. 3.2 Για την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% χωρίς του ΦΠΑ της προϋπολογισμού του συμβατικoύ έργου. ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Συνολικό Κόστος Σύμβασης Προϋπολογισθεί σα δαπάνη +15% δικαίωμα προαίρεσης Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 165.459,47 24.818,92 190.278,39 ΦΠΑ (24%) 39.710,27 5.956,54 45.666,81 16SYMV005020858 2016-09-01

-- 3 of 7 --

4 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 205.169,74 30.775,46 235.945,20 Οι τιμές είναι εκτιμώμενες βάσει τρεχουσών τιμολογιακών δεικτών κατά τη δημοσίευση της 1/2016 ( Αριθμ. πλατφόρμας ΕΣΗ8ΗΣ 21667 ) 8ιακήρυξης και τελούν υπό αναπροσαρμογή, αναλόγως της διακύμανσης που υφίστανται οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης στον αντίστοιχο Νομό της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το συμβατικό κόστος προσδιορίζεται από την αντίστοιχη κατακυρωθείσα 2,3% έκπτωση στη μέση λιανική τιμή πώλησης, η οποία θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης κατά την προμήθεια των καυσίμων, ήτοι να προσαυξήσει κατά 15% τις σχετικές ποσότητες μέσα στον συμβατικό χρόνο, η ενεργοποίηση του οποίου θα πρέπει να γίνει ένα (1) μήνα προ της λήξης της σύμβασης. Επίσης, δύναται να προμηθευτεί χαμηλότερη της προϋπολογιζόμενης ποσότητας, εντός των νομίμων ορίων που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται πλήρως τα προβλεπόμενα έξοδα για την εκτέλεση των προμηθειών. Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των προμηθειών ακολουθούμενης της διαδικασίας του άρθρου 35 του Π.8. 118/2007 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την Υπηρεσία 8ημοσιονομικού Ελέγχου, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. - Πρωτόκολλο/αποδεικτικό παραλαβής καυσίμων. - Τιμολόγιο του αναδόχου εις τριπλούν που να φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». - Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». - Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται: - 10% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ ) της αρχικής ,καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑ8ΗΣΥ , η οποία υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου του υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. - Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2198/94 (43 Α΄/22-3-94 παρακρατείται φόρος 1% επί του καθαρού ποσού της αξίας των καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης ) και θα βαρύνει τον προμηθευτή. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 5: ΙΑΚΡΙΤΑ ΕΙΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Οι παρεχόμενες προμήθειες που συμφωνούνται με την παρούσα, αφορούν τις εξής δημόσιες υπηρεσίες: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8ΝΣΗ 8ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ8ΙΤΣΑΣ ΕΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Πετρέλαιο Θέρμανσης Πετρέλαιο Κίνησης Βενζίνη Αμόλυβδη ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT) ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 15.000 ltr - - ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 2,3 - - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 8.580,00 - - ΦΠΑ (24%) 2.059,20 - - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 10.639,20 - - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ8ΙΤΣΑΣ 16SYMV005020858 2016-09-01

-- 4 of 7 --

5 ΕΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Πετρέλαιο Θέρμανσης Πετρέλαιο Κίνησης Βενζίνη Αμόλυβδη ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT) ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 15.000 litr - - ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 2,3 - - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 8.580,00 - ΦΠΑ (24%) 2.059,20 - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 10.639,20 - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ8ΙΤΣΑΣ ΕΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Πετρέλαιο Θέρμανσης Πετρέλαιο Κίνησης Βενζίνη Αμόλυβδη ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT) ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 161.000 litr 28.750 litr ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 2,3 2,3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 126.224,00 31.050,00 ΦΠΑ (24%) 30.293,76 7.452,00 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 156.517,80 38.502,00 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ (4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ8ΙΤΣΑΣ ΕΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Πετρέλαιο Θέρμανσης Πετρέλαιο Κίνησης Βενζίνη Αμόλυβδη ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT) ) ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 10.000 litr - - ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 2,3 - - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 5.720,00 - - ΦΠΑ (24%) 1.372,80 - - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 7.092,80 - - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ8ΙΤΣΑΣ ΕΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Πετρέλαιο Θέρμανσης Πετρέλαιο Κίνησης Βενζίνη Αμόλυβδη ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT) ) ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 8.500 litr - - ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 2,3 - - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 4.861,99 - - ΦΠΑ (24%) 1.166,87 - - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 6.028,86 - - ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 8/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ8ΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ8ΙΤΣΑΣ ΕΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Πετρέλαιο Θέρμανσης Πετρέλαιο Κίνησης Βενζίνη Αμόλυβδη 16SYMV005020858 2016-09-01

-- 5 of 7 --

6 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LT) ) ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 9.200 litr - - ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΙΣΑ (%) ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ 2,3 - - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 5.262,40 - - ΦΠΑ (24%) 1.262,97 - - ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 6.525,37 - - ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΟΧΟΥ Η προμήθεια αφορά τα εξής: ΕΙΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - Πετρέλαιο θέρμανσης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η ποιότητα των υγρών καυσίμων θα είναι σύμφωνη προς τις προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους και των Κρατικών 8ιυλιστηρίων. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΟΣΗΣ Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες των παραληπτών με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή κατόπιν παραγγελίας από τις ενδιαφερόμενες για την προμήθεια Υπηρεσίες:
Για τα καύσιμα θέρμανσης: στις αποθήκες των υπηρεσιών, σε ημέρες και ώρες λειτουργίας τους και μέσα σε χρονικό διάστημα 48 ωρών από την ειδοποίηση στον Ανάδοχο.
Για τα καύσιμα κίνησης: Η παράδοση των καυσίμων, για την κίνηση των αυτοκινήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Ν.Π.8.8. και ιδρυμάτων, θα γίνεται από τα πρατήρια – σημεία διανομής του προμηθευτή. Τα πρατήρια διανομής – σημεία διανομής καυσίμων κίνησης θα πρέπει να βρίσκονται εντός εύλογης απόστασης (περί τα 10 χιλιόμετρα) από τις αντίστοιχες διευθύνσεις των υπό προμήθεια υπηρεσιών. Ο υποψήφιος αναγράφει τη διεύθυνση του πρατηρίου/ων που διαθέτει για την προμήθεια. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο προμηθευτής θα παραλείψει να παραδώσει καύσιμα που του παραγγέλθηκαν και παραδώσει αυτά με καθυστέρηση η Υπηρεσία μπορεί να προμηθευτεί αυτά από το ελεύθερο εμπόριο οπότε και η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής κατ’ αυτής του ελεύθερου εμπορίου καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του. Αυτό θα γίνει με σχετική απόφαση ανεξάρτητα από τις κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Προμηθειών κατά του Προμηθευτή για τον ίδιο λόγο. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιόνια, πλημμύρες, κ.λπ.) τα εκχιονιστικά μηχ/τα μπορούν να προμηθεύονται καύσιμα στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών. ΠΟΣΟΤΙΚΗ-ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΟΣΗ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευομένων υγρών καυσίμων στις έδρες των Υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπές που θα συσταθούν με ευθύνη των παραληπτριών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση ποιοτικών διαφορών, ανάλυση των δειγμάτων που θα λαμβάνονται θα γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια 8ιεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που παρουσιάζεται δυσχέρεια στην προμήθεια υγρών καυσίμων για την οποία όμως δεν ευθύνεται ο προμηθευτής (π.χ. απεργίες κ.λπ.),ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει τις 8.Υ. και τα Ν.Π.8.8. με υγρά καύσιμα κατά προτεραιότητα. Αν στην παραπάνω περίπτωση καθίσταται αδύνατη η προμήθεια υγρών καυσίμων τότε παρέχεται δυνατότητα στα Ν.Π.8.8. και τα Ιδρύματα να προμηθεύονται τα καύσιμα από το ελεύθερο εμπόριο. H Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει τις προβλεπόμενες από τον Ν.2286/95 & το Π.8.118/2007 κυρώσεις, για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από την πλευρά του προμηθευτή και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95 και του Π.8.118/2007. 16SYMV005020858 2016-09-01

-- 6 of 7 --

7 ΑΡΘΡΟ 7: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Απαγορεύεται ρητά η με οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση εν όλω ή εν μέρει του έργου από τον Ανάδοχο σε τρίτους. ΑΡΘΡΟ 8: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Στις περιπτώσεις που ο ανάδοχος αδικαιολογήτως παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε πρόστιμο που μπορεί να φτάσει μέχρι το 10% της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής παραλαβής. 2. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του 8ημοσίου. ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 1. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι προμήθειες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη του 8ημοσίου. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 2. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά η κύρωση της κατάπτωσης ολικής ή μερικής της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 10: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό 8797 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ύψους 9.513,92, με ημερομηνία λήξης την 30.10.2017 με δικαίωμα παράτασης ισχύος κατόπιν απλού εμπρόθεσμου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής, της ΠΕ Καρδίτσας. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των προμηθειών. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2286/95, του άρθρου 100 παράγραφος 3 του Π.8. 30/96, του Π.8.118/2007, του Π.8. 60/2007, τους όρους της με αριθμό 01/2016 ιακήρυξης και τους όρους προσφοράς του αναδόχου. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια δικαστήρια για την επίλυσή της συμφωνείται πως θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Λάρισας. Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα τεύχη. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΟΧΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 16SYMV005020858 2016-09-01

-- 7 of 7 --