Σύμβαση προμήθειας

,/" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ·8ΙΙΛΙΔΕfΩΗWΑΙΛ ....... ΥΠΟΥΡΙΈΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Eupwncιiιd\'Evfιtση Ε 1Δ1 Κ Η ΥΠ Η ΡΕ ΣΙ Α Δ 1ΑΧΕΙΡ1 Σ Η Σ .................... Μ8τιι~τηςW6διις-της Ειφοιιιιιlιιιk'ΕΝσι\ς & ~ΕΣΠΑ ~2007·2013 -r•·--rtΡαΜΙWοιιοια.οτΜΙΙΟ : ;γ_ι'\ "•ο_ •. , Γ.Π.Α ... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ . '~ρ!Θμ Πσωι.: ..... ~.)1- ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ -rr; ·.··~-~'?~··v-··ς:·· ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ σήμερα την .. ~~~Υ.15.. και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ο οποίος εδρεύει στην Ιερά Οδό 75,Αθήνα, Τ.Κ. 118 55 με Α.Φ.Μ.: 090042767, Δ.Ο.Υ.: ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον καθηγητή Χαράλαμπο Κασίμη, Αναπληρωτή Πρύτανη και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ- Γ.Π.Α., ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια 242»κ. Ε. Πανάγου , Επ. Καθηγητή ΓΠΑ και 2. Της εταιρείας με την επωνυμία ΜΜΒΑ Α.Ε. η οποία εδρεύει στην Αθήνα και στην οδό Ηλυσίων 13, 14564 Ν. Κηφισιά, με ΑΦΜ: 095465323 και ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κο Ιωσηφίδη Χαράλαμπο - Φίλιππο, δυνάμει του υπ' αριθμ. 394/04-02-2011 Φ.Ε.Κ., εφεξής καλούμενης ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ)). Αφού έλαβαν υπ'όψιv τους: 1. Την υπ' αριθμόν 38η 22/12/2014 απόφαση του ΕΛΚΕ - Γ.Π.Α. /h 1

-- 1 of 5 --

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ --aBOWΔmH ΚΝ ΔΙΑ 1Ω Μ8tΣΗ ~c.,:..γ.,..._,~1 1{f1r' "'-Q~"i.ι..'t'(.I._ ("rit .ι\·ι.ι.ι~);r ΥΠΟΥΡΓΒΟ ΓWΔΕΙΑΣ. ΔΙΑ ΒΚJΥ ΜΑθΗΣΗΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εupιιιm:ιiια\"Ενwση Ε 1Δ1 Κ Η ΥΠ Η ΡΕ Σ 1Α Δ 1ΑΧΕ1Ρ1 Σ Η Σ ..................,...... Μaτιισurχpημιι1816ιηwκDWιδιιc-111( ε..,._ιιιtις-.-..c ~ΕΣΠΑ ="" 2007-2013 ---mιοnιlιο....-ΟΤΑΙΙΙΙΟ 2. Ότι ο Προμηθευτής έχει μεταξύ άλλων ως καταστατικό σκοπό την Προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου και ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει συνεχή και επαρκή προμήθεια των υπό προκήρυξη ειδών 3. Ότι ο Προμηθευτής διαβεβαίωσε τον ΕΛΚΕ - Γ.Π.Α. ότι διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και οργάνωση για να ανταποκρίνεται εμπρόθεσμα στον προβλεπόμενο όγκο προμήθειας των υπό προκήρυξη ειδών και να παρέχει ταυτόχρονα τις υπηρεσίες και εγγυήσεις που αναφέρονται κατωτέρω. 4. Ότι ενόψει των ανωτέρω ο ΕΛΚΕ - Γ.Π.Α. αποδέχεται την πρόταση συνεργασίας του Προμηθευτή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος: Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: «Η προμήθεια των υπό προκήρυξη ειδών» όπως ορίζονται από την 14895/07-07-2014 προσφορά του Προμηθευτή η οποία καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ'αριθμ. 11294/29-05-2014 διακήρυξης, αντί του ποσού των #3. 765,03#€ τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε Ευρώ και τριών λεπτών. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.061,00€ Ι ΦΠΑ (23%): 704,03€) Άρθρο 1: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 1.1. Ο Προμηθευτής θα προμηθεύει τον ΕΛΚΕ - Γ.Π.Α. με αναλώσιμα, από τη υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις του παρόντος. Οι προδιαγραφές των υπό προκήρυξη ειδών θα είναι πάντα σύμφωνα με την προσφορά του Προμηθευτή, η οποία κρίθηκε και η πιο συμφέρουσα για τον ΕΛΚΕ- Γ.Π.Α .. Άρθρο 2: ΤΙΜΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ 2.1. Οι τιμές προμήθειας των υπό προκήρυξη ειδών πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. προσδιορίζεται στην προσφορά του Προμηθευτή. Η εν λόγω τιμή παραμένει σταθερή όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν μεταβάλλεται. ~ 2 .,,.. ---

-- 2 of 5 --

- --- -----~ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ.Μ.Α .......ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ~ΗΣΗΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εuρwιn:ιiια\'ΕΝαη Ε 1Δ1 Κ Η ΥΠ Η ΡΕ Σ 1Α Δ 1ΑΧΕ1Ρ1 Σ Η Σ ...............τ..-. Ιkτιι~τιιςWΜιις-τιις Ε.,._.ιιιtις'Ενιισιις __.ΙΣΠΑ ~D'/•ih3 mιιwlr0....-0TM181 2.2. Η τιμή περιλαμβάνει όλα τα έξοδα και δαπάνες του Προμηθευτή, περιλαμβανομένων ενδεικτικά μεταφορικών εξόδων, κ.λπ .. Με την εξόφληση της τιμής εξαντλείται κάθε υποχρέωση του ΕΛΚΕ - Γ.Π.Α. έναντι του Προμηθευτή και ο τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά του ΕΛΚΕ - Γ.Π.Α .. 2.3. Η καταβολή του ανωτέρω τιμήματος γίνεται έναντι έκδοσης του σχετικού τιμολογίου προς τον ΕΛΚΕ - Γ.Π.Α. το οποίο ο Προμηθευτής θα εκδίδει για την αξία των τμηματικών παραδόσεων των ειδών, αφού παρακρατηθούν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Τα ανωτέρω τιμολόγια του Προμηθευτή εξοφλούνται εντός ευλόγου χρόνου και μετά την έγκριση του σχετικού εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του ΕΛΚΕ - Γ.Π.Α .. Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή. Ο ΕΛΚΕ - Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του προμηθευτή, ούτε και για την καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία ο ΕΛΚΕ- Γ.Π.Α. δεν ευθύνεται. 2.4. Η πληρωμή της αξίας θα γίνει με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου σε βάρος των πιστώσεων του προγράμματος «Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια-FUNGALPROGNOSIS» Άρθρο 3: ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΥΘΥΝΗ 3.1. Ο Προμηθευτής ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας. 3.2. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ελέγχει το προσωπικό του και να εγγυάται την άριστη παράδοση και ποιότητα των ειδών. 3.3. Σε περίπτωση καθυστέρησης από τον Προμηθευτή εκπλήρωσης του συνόλου ή μέρους των επιμέρους παραδόσεων των ειδών για οποιοδήποτε λόγο οφειλόμενο σε υπα!τιότητα του επιβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρό άρθρου 32 του Π.Δ. 118/07. /}/ 3

-- 3 of 5 --

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΊΛΙΔΜΗ ΚΝ ΔΙΑ ID ΜΛ8fΣΗ ΥΠΟΥΡΙΈΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Εuριιιισi'ιu\'Ενωση Ε 1Δ 1Κ Η Υ n Η Ρ Ε Σ 1Α Δ 1ΑΧ Ε 1Ρ 1 Σ Η Σ ..,_..........Τιιμιιιι Μaτιι~τιιcWΔΙας-11ιςΕ.-ιια'ις"-'\ς Άρθρο 4: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ~ΕΣΠΑ ~-'lil.11--201-3 ΜΩΠΙΙΙιΟιιοια.οτ.ιιιιιο 4.1. Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν και συμπεριλαμβανομένων διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Άρθρο 5: ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 5.1. Η παρούσα σύμβαση διαρκεί έως τις 13/08/2015 με έναρξη ισχύος από την υπογραφή της παρούσης και μέχρι την τελική εξόφληση του Προμηθευτή εκτός από τυχόν βλάβες ή ζημιές από υπαιτιότητα του αναδόχου όπου ο ΕΛΚΕ - Γ.Π.Α. καλύπτεται από τις εγγυήσεις του Προμηθευτή. 5.2. Η παρούσα λύεται πρόωρα και αζημίως για τα μέρη, είτε με ειδική έγγραφη συμφωνία υπογεγραμμένη νομίμως από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη είτε με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση. 5.3. Σε περίπτωση που το ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωσή του που αναφέρεται στην παρούσα και στο Παράρτημα αυτής (περιλαμβανομένων των Παραρτημάτων που θα επισυναφθούν σε αυτήν), που όλες θεωρούνται ουσιώδεις, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει αζημίως γι' αυτό οποτεδήποτε την παρούσα, και επιπλέον να απαιτήσει από τον αντισυμβαλλόμενό του την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε επελθούσας ζημίας του. 5.4. Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ - Γ.Π.Α. έχει το μονομερές δικαίωμα να παρατείνει το χρόνο ισχύος για ένα δίμηνο χωρίς να απαιτείται προς τούτο η συγκατάθεση του Προμηθευτή. Άρθρο 6: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 6.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρ~η μέρους ή όλης της παρούσης (νοούμενης ως μέρους και της εκτέλεσης μίας παραγγελί1 ή μέρους παραγγελίας), χωρίς τη γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλόμενου. ,Λ"/ 1 l}f 4

-- 4 of 5 --

---~- ----------- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -ΒΙWΔΜΗΜΑΙΛ•ΜΛΗtι ΥΠΟΥΡΙΈΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ~ΗΣΗΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευριιιιισiιu\"ΕνιιιtcJη Ε 1Δ1 Κ Η ΥΠ Η ΡΕ Σ ! Α Δ 1ΑΧΕ1 Ρ Ι Σ Η Σ ..................Τιιμιrιt Μ8τη~τηςΕU6Ισς-της Ε..,._ιιctις"Ενιισιις Άοθρο 7: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Αντικείμενο του παρόντος παραρτήματος είναι η προμήθεια ειδών. •e•r---• rνΡΩΙ'1ΛΙφ......-οτ.ΙΜΙΙΟ Α/Α Όνομα Υλικού Τιμή Μονάδος Χωρίς ΦΠΑ Ποσότητές Τελική τιμή με ΦΠΑ 3 Clear tips Ο.1-10μL 0,0108 € 20000 265,68 € 8 gel tips 41,50 € 10 510,45 € 26 SYBR Fast master mix 670,00€ 2 1.648,20 € Στήλη C18 Waters spheήsorb ODS-2 1 74 Προστήλες C18 1.090,00€ 7 1.340,70€ Holder προστήλης 1 Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τον ανάδοχο. Αυτά αφού συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων και αφού κατατέθηκε από τον Προμηθευτή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ΑΠΙCΑ ΒΑΝΚ (Υποκατάστημα Ν. Ερυθραίας) με αριθμό αυτής LD.150.f~~:~CHS':'..... και ποσού # 307,00 ευρώ # (τριακόσια επτά ευρώ) η οποία καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της τμηματικής προμήθειας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α., συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία αφού υπογράφτηκαν ως ακολούθως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ το τρίτο θα παραμείνει στο αρχείο του ΕΛΚΕ - Γ.Π.Α. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ., Γ\.Ε. YCO.tTHPIΞH ~ωιι;~,,.-. :.ΞCilNIMO'f , •, "·. :: · • -ι<i·G ::--:~ t ό. Κ~ΦΙΙ~Α :• · ···'() "'· () Ί'. ·-:: ·.:" 2'ί0 .'()(1142~ :tι~:Ί; "(igς' ·~· ~:~~·, .. ·ι~:JΥ: «~ι\ϊ: ΑeΗΝΩΝ Χαράλαμπος Φίλιππος Ιωσηφίδης Πρόεδρος Δ/νων Σύμβουλος Αθήνα, .. ~..!./..~.. ι 5 5

-- 5 of 5 --