ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 22219/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SOL HELLAS A.E. (SOL HELLAS S.A.)» ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» Στην Πάτρα σήμερα Τρίτη 10/6/2025 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφ’ ενός, Tο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» που εδρεύει στην οδό Καλαβρύτων 37, ΤΚ 26335 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης, από τον Αναπληρωτή Διοικητή, κ. Δημόπουλο Παναγιώτη, νομίμως διορισθέντος, δυνάμει του ΦΕΚ 32/18-01-2023, Τεύχος ΥΟΔΔ. Tο Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας» στο εξής θα αναφέρεται στην σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφ’ ετέρου, η εταιρεία με την επωνυμία «SOL HELLAS A.E. (SOL HELLAS S.A.)» που εδρεύει στη Θέση Στεφάνι – Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ. 19300, τηλέφωνο 210-5582755, ΑΦΜ 094073495 και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Μιχαήλ Σαββα με ΑΔΤ: Α00312793. Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Την υπ’ αριθμ. 861/2-4-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων, (ΑΔΑ: 6Ζ7Λ46906Λ-ΒΞΦ). 2) Την υπ’ αριθμ. 18/2024 διακήρυξη, (ΑΔΑΜ: 24PROC015986178) / Αριθμός Πρωτοκόλλου: 54323/13-12-2024). 1

-- 1 of 16 --

3) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7764/18-2-2025 προσφορά της εταιρείας SOL HELLAS A.E. 4) Την υπ’ αριθμ. 13/26-3-2025 (θέμα 34ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: (ΑΔΑ: 9ΩΑΞ46906Λ-8Α4) «Έγκριση των κάτωθι: α) του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών, β) του πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης, της Επιτροπής Διενέργειας, του διεθνούς, ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρού οξυγόνου». 5) Την υπ’ αριθμ. 19/16-4-2025 (θέμα 38ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΠ5Ξ46906Λ-Μ2Η & ΑΔΑΜ: 25AWRD016702700): «Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας, του διεθνούς, ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρού οξυγόνου», συνολικού προϋπολογισμού 412.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 511.872,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6) Την υπ’ αριθμ. 792/6-5-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων, (ΑΔΑ: 9ΣΘΤ46906Λ-Ψ91). 7) Την υπ’ αριθμ. 11/2025 Πράξη από την 1η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με ημερομηνία 20/5/2025. 8) Όλες τις κείμενες διατάξεις των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Εγκυκλίων περί «Προμηθειών του Δημοσίου» και περί «Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων». Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ. Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο Ανάδοχος με έγγραφη δήλωση όπου περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως Υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής μ’ αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωση του αποδέχθηκε τον διορισμό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παραλαβής στον Ανάδοχο σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Προμήθεια: όπως εξειδικεύεται στη σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή με βασικές αρμοδιότητες την παραλαβή και την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη σύμβαση ως αφετηρία. 2

-- 2 of 16 --

Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. Συμβατικά τεύχη: τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) την Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής, γ) την Προσφορά του Αναδόχου. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την εκτέλεση της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει έναντι της αμοιβής την εκτέλεση της προμήθειας που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του και με την απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. Συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την «Προμήθεια υγρού οξυγόνου» όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/Μ ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ Κωδ./Τιμή Π.Τ. 1) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΥΓΡΟ m³ 600.000 0,68€ 408.000,00€ 97.920,00€ 505.920,00€ Δεν είναι καταχωρημένο 2) ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ τεμ. 2 200,00€ 4.800,00€ (2 τεμ. x 200€/τεμ. x 12 μήνες = 4.800,00€) 1.152,00€ 5.952,00€ Δεν είναι καταχωρημένο 412.800,00€ 99.072,00€ 511.872,00€ Το ποσό κατακύρωσης στην εταιρεία «SOL HELLAS A.E.» αντιστοιχεί σε 412.800,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 511.872,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 3

-- 3 of 16 --

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους με ημερομηνία έναρξης στις 10/6/2025 και ημερομηνία λήξης στις 9/6/2026. Η σύμβαση διακόπτεται αυτοδικαίως και αζημίως για το δημόσιο, στην περίπτωση που συναφθεί άλλη σύμβαση από την ΕΚΑΠΥ ή από Νοσοκομείο αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ ως αποτέλεσμα Ενιαίου Διαγωνισμού ή αν υπάρξουν άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής που αντιστοιχεί σε 16.512,00€ ισούται με το 4% του συμβατικού τιμήματος χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Η παρούσα εκδόθηκε στις (ημερομηνία) 29/05/2025 με τον αριθμό BTD085378/B’ της τράπεζας ΕΘΝΙΚΗΣ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον Ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα ενός μηνός. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολο της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. ΑΡΘΡΟ 5: ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή. Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο προϋποθέτει ότι αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δικές του δαπάνες για την εκτέλεση της προμήθειας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται για την τυχόν καθυστέρηση της πληρωμής του Αναδόχου όταν πρόκειται για λόγους δικής του υπαιτιότητας όπως μη έγκαιρη παράδοση των τιμολογίων, λανθασμένη έκδοση τους, συμβατικές παραβάσεις κλπ. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 4

-- 4 of 16 --

που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Toν Ανάδοχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί, βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, χωρίς τον ΦΠΑ, για την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται. ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προβλεπόμενων του άρθρου 138 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί υποχρεούται να τις αποκαταστήσει με δικά του έξοδα. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από τη σύμβαση και τη νομοθεσία. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και ακόμη απαγορεύεται ν’ αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν γι’ αυτόν από την παρούσα. Ο Ανάδοχος, ενδέχεται κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Αναθέτουσα Αρχή. Ως εκ τούτου αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το υφιστάμενο θεσμικό, κανονιστικό και νομικό πλαίσιο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως: ● Δεν υποβάλλει τα δεδομένα σε κανενός είδους επεξεργασία (ενδεικτικά τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμό, διασύνδεση, διαγραφή κλπ.) με κανένα τρόπο και για κανένα σκοπό. ● Δεν κοινοποιεί ούτε γνωστοποιεί σε τρίτους τα δεδομένα παρά μόνο αν υποχρεούται προς τούτο από το νόμο. ● H οιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (ακόμα και απλών) από τον Ανάδοχο που αφορούν το εν λόγω έργο, γίνεται στα πλαίσια της ρητής συμμόρφωσης του Αναδόχου στον Κανονισμό της ΕΕ 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR). ΑΡΘΡΟ 7: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων εντός σιδηροφιαλών σε χώρο που θα υποδείξει Αναθέτουσα Αρχή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε κάθε παράδοση φιαλών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωστοποιεί στο νοσοκομείο τον αριθμό των χορηγουμένων φιαλών αναφέροντας το σειριακό αριθμό αυτών (serial number), την ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας υδραυλικής δοκιμής αυτών καθώς και την ημερομηνία λήξης του περιεχόμενου ιατρικού αερίου προϊόντος αυτών. Οι παραγγελίες θα γίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) και μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις τηλεφωνικά. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα αέρια σε σημείο ώστε να καθίσταται δυσχερής η λειτουργία του νοσοκομείου, δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει με ιατρικά αέρια σε φιάλες απρόσκοπτα και αδιαλείπτως. Επίσης, περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή υποστεί βλάβη λόγω αδυναμίας του Αναδόχου να προμηθεύσει με ιατρικά αέρια την ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος. 5

-- 5 of 16 --

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής και εφ΄όσον συμφωνεί ο Ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Η μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το αντικείμενο της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται έγκαιρα με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) να ειδοποιεί τον αρμόδιο Υπάλληλο στο Γραφείο Διαχείρισης για την ημερομηνία παράδοσης. Μετά από κάθε παράδοση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει αποδεικτικό, θεωρημένο από τον Υπεύθυνο της αποθήκης στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, περιγραφή του είδους, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 8: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ– ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. H παραλαβή γίνεται από αρμόδια Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφ’ όσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο Ανάδοχος. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται υποχρεωτικά κοινοποιούνται και στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει βάσει της προσφοράς του χωρίς απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η προσωρινή παραλαβή συνίσταται με ποσοτική παραλαβή σε αντιπαραβολή και σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δελτία αποστολής ή δελτία αποστολής – τιμολόγια και για το σκοπό αυτό, συντάσσεται 6

-- 6 of 16 --

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή. Αν η παραλαβή και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου. Η Επιτροπή προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016 και συντάσσει το σχετικό πρωτόκολλο. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται στον Ανάδοχο πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στα άρθρα 208 και 209 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 9: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ. Αν ο Ανάδοχος δεν μεριμνήσει για την έγκαιρη παράδοση τότε επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε ανώτερη βία. Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του. Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η προμήθεια περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. Ο Ανάδοχος σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Ειδικότερα σε περιπτώσεις που δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση με ΦΠΑ και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας του αντικειμένου της σύμβασης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο Ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο Ανάδοχος δεν τα αντικαταστήσει μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε και εφ΄ όσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος. Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016. 7

-- 7 of 16 --

ΑΡΘΡΟ 11: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας βάσει του άρθρου 204 του Ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά πριν τη λήξη της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών στον Ανάδοχο, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η σύμβαση θεωρείται ότι θα έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το αντικείμενο της προμήθειας, γίνει η πληρωμή του ολόκληρου του τιμήματος, εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Οριστική ποιοτική και ποσοτική παράδοση. β) Αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Αναφορικά με το παρόν άρθρο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016. ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 133 του Ν. 4412/2013 δύναται ν’ ασκήσει το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης εφ΄όσον συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: -Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. -Ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από την διαδικασία της σύναψης σύμβασης. -Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ που έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. ΑΡΘΡΟ 15: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η σύμβαση. β) Η νομοθεσία περί προμηθειών του Δημοσίου. γ) Η διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. δ) Η προσφορά του Αναδόχου. 8

-- 8 of 16 --

Για τα θέματα που καθορίζονται, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπόψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά. Αντίκλητος του Αναδόχου στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται με την παρούσα ο κ. Παπαδημητρίου Γεώργιος.. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή θα γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με κλειστούς φακέλους ταχυδρομικώς. ΑΡΘΡΟ 16: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Το σύνολο των οριζομένων των τεχνικών προδιαγραφών και των γενικών όρων της παρούσας διακήρυξης. Α) Τεχνικές προδιαγραφές. Το Υγρό Ιατρικό Οξυγόνο αποθηκευμένο σε δεξαμενές χρησιμοποιείται, αφού πρώτα μετατραπεί από υγρό σε αέριο μέσω εξαεριωτών, αποκλειστικά για θεραπεία ή νοσηλεία ασθενών. Οι δεξαμενές είναι η κύρια, πρωτεύουσα, πηγή τροφοδοσίας του Νοσοκομείου σε Οξυγόνο. Το Υγρό Ιατρικό Οξυγόνο πρέπει να είναι σύμφωνο με τη μονογραφία της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας: Ιατρικό Οξυγόνο (Αρ. Μονογραφίας 0417: Ο2 ≥ 99,5%, CO2 ≤ 300ppm, CO ≤ 5ppm, H2O ≤ 67ppm. Α.1) Λειτουργικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει, με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη σε χώρο του Νοσοκομείου που θα του υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία, συγκρότημα αποθήκευσης και εξαερώσεως του Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου που θα αποτελείται από: o δύο (2) δεξαμενές υγρού οξυγόνου χωρητικότητας κατ’ ελάχιστο 5.000lt η κάθε μία, o τους αντίστοιχους εξαεριωτές για τη μετατροπή του υγρού οξυγόνου σε αέριο οι οποίοι να είναι κατάλληλα υπολογισμένοι από τον Ανάδοχο και κατασκευασμένοι ώστε να αντέχουν στις προδιαγεγραμμένες πιέσεις και να εξασφαλίζουν την εξαέρωση της απαιτούμενης για το Νοσοκομείο ποσότητας οξυγόνου, καθώς και o όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, όργανα ενδείξεων και ασφάλειας των δεξαμενών, συμπεριλαμβανομένων και συναγερμών ασφαλείας για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος και την πληρότητα των δεξαμενών. Θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω: 1. Η κατασκευή, οι έλεγχοι και η εγκατάσταση του συγκροτήματος Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. πρωτ. Δ13/403/25-8-1988 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, καθώς και τη μεταγενέστερη ΕΝ ISO 7396-1 με απόφαση εγκρίσεως ΔΥ8/Β/οικ.115301/26-08-2009. 9

-- 9 of 16 --

2. Η χωρητικότητα των δεξαμενών του Υγρού Ιατρικού Οξυγόνου να είναι κατ’ ελάχιστον 5.000lt η κάθε μία. Η κάθε δεξαμενή να φέρει διπλά τοιχώματα με εσωτερική μόνωση κενού και περλίτη. Το εσωτερικό τοίχωμα να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα ειδικά για αποθήκευση ρευστών σε χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασία αποθήκευσης οξυγόνου -182,97οC). Τα εξωτερικά τοιχώματα να είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα ST37,2 και χρωματισμένα με κατάλληλο λευκό χρώμα. 3. Οι δεξαμενές να εγκατασταθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Η βάση έδρασης των συγκροτημάτων δεξαμενής και εξαεριωτή θα πρέπει να είναι επαρκής για την έδραση - πάκτωση του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που είτε για λόγους ασφάλειας και για λόγους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2491/86 και της ΕΝ ISO 7396-1 είτε για λόγους φυσικών φθορών και παλαιότητας, απαιτούνται εργασίες διαμόρφωσης των υφιστάμενων υποδομών του Νοσοκομείου ή ανακατασκευές στη βάση έδρασης των δεξαμενών, αυτό να αναφέρεται ρητά και με σαφήνεια στην προσφορά του υποψήφιου αναδόχου. Θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια οι εργασίες που απαιτούνται ώστε να υπάρχει ασφάλεια στην εγκατάσταση των δεξαμενών και των εξαεριωτών. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις που τυχόν απαιτηθούν με δικά του έξοδα και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. 4. Η πίεση λειτουργίας της δεξαμενής να είναι κατ’ ελάχιστο τα 10bar και η ελάχιστη πίεση δοκιμής τα 20bar. Η ρύθμιση της πίεσης λειτουργίας να γίνεται από κατάλληλους ρυθμιστές πίεσης, ενώ η κάθε δεξαμενή να είναι εφοδιασμένη με όργανο ένδειξης της πίεσης της αέριας φάσης του υγρού οξυγόνου, με δείκτη στάθμης του περιεχομένου στη δεξαμενή υγρού οξυγόνου, καθώς και όλα τα απαιτούμενα όργανα λειτουργίας, ενδείξεων και ασφάλειας που αναφέρονται στο παράρτημα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2491/86 και στους εν ισχύ Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Κανονισμούς (EN ISO 7396-1). Τα όργανα λειτουργίας ενδείξεων και ασφάλειας των συγκροτημάτων δεξαμενής και εξαεριωτή να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό αντοχής στην προδιαγεγραμμένη θερμοκρασία και πίεση. 5. Η κάθε δεξαμενή να διαθέτει δικό της εξατμιστή κατάλληλα υπολογισμένο ώστε να αντέχει τις δημιουργημένες πιέσεις και ο οποίος να εξασφαλίζει την εξαέρωση της απαιτούμενης (μέγιστης) ποσότητας οξυγόνου που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, λαμβάνοντας υπόψη και τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής. 6. Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη σχέδια και τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του συγκροτήματος που πρόκειται να εγκαταστήσουν (δεξαμενής, εξατμιστές, όργανα λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων, μετρητών κ.λπ.) καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχου από έγκυρους διεθνείς οργανισμούς (όπως LOYD’s, BUREAU VERITAS, TUV, MOODY’s κ.λπ.). Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΟΦ), πιστοποιητικό ποιότητας και καθαρότητας υγρού ιατρικού οξυγόνου, κατάλληλου για ιατρική χρήση από πρόσφατη παραγωγή. 10

-- 10 of 16 --

7. Οι δεξαμενές θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τεχνικό φάκελο, πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου, καθώς και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα για την καλή λειτουργία αυτών και την αντοχή τους στις πιέσεις που αναγράφονται. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει γραπτές οδηγίες λειτουργίας του συγκροτήματος και να προβεί σε-εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συγκροτήματος. 8. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για τη σύνδεση του συγκροτήματος των δεξαμενών υγρού οξυγόνου με την αναμονή σύνδεσης που θα του υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και η οποία θα βρίσκεται κοντά στον χώρο εγκατάστασης του συγκροτήματος. Όλες οι εργασίες σύνδεσης να πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό του Αναδόχου και σύμφωνα πάντα με τη Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2491/86. 9. Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει σύστημα τηλεπαρακολούθησης, μέσω του οποίου θα παρακολουθούνται οι τιμές των ενδείξεων (πιέσεων, στάθμης και κ.λπ.) των δεξαμενών, τόσο από τον ίδιο, όσο και από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου. Το όλο σύστημα θα αποτελεί μέρος των δεξαμενών και θα τοποθετηθεί σε σημείο που θα υποδείξει το Νοσοκομείο και συγκεκριμένα στο χώρο της Τεχνικής Υπηρεσίας. 10. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήματος του υγρού οξυγόνου καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Είναι απολύτως υπεύθυνος για τον τακτικό έλεγχο (τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο) και τη συντήρηση του συνόλου του συγκροτήματος ιδιοκτησίας του, με δικά του έξοδα. Μετά από κάθε συντήρηση ή οποιαδήποτε τεχνική παρέμβαση θα πρέπει να υποβάλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου υπογεγραμμένο τεχνικό δελτίο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί κρυογενικών δεξαμενών, όπου θα περιγράφονται με σαφήνεια οι εργασίες ή/και οι έλεγχοι που εκτελέστηκαν. 11. Ο Ανάδοχος, αφού ολοκληρώσει τις εργασίες εγκατάστασης του συγκροτήματος των δεξαμενών, θα πρέπει να καταθέσει βεβαίωση ανάληψης ευθύνης για την καταλληλότητα και την ασφάλεια του συνόλου της εγκατάστασης. 12. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβη ή/και απώλεια οξυγόνου που ενδεχομένως παρουσιαστεί στη δεξαμενή. Είναι ευθύνη του Αναδόχου τόσο η αποκατάσταση της βλάβης όσο και η αναπλήρωση του οξυγόνου, εκτός εάν αυτή προκληθεί από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, από βανδαλισμό, καθώς επίσης και των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμό κ.λπ. 13. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ενεργή σύμβαση ασφάλισης, ύψους τουλάχιστον 1.000.000,00€, για τυχόν ατυχήματα, ζημιές ή βλάβες οι οποίες θα προκληθούν στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους και θα οφείλονται σε αστοχία ή κακή λειτουργία του συγκροτήματος ιδιοκτησίας του. Το Νοσοκομείο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα συμβεί στην εγκατάσταση και τη λειτουργία του συγκροτήματος των δεξαμενών. 11

-- 11 of 16 --

14. Σε έκτακτες περιπτώσεις βλαβών που ενδεχομένως προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή τροφοδοσία του Νοσοκομείου με οξυγόνο, ο Ανάδοχος να διαθέτει τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης σε 24ωρη καθημερινή βάση (24 / 7 / 365) και να έχει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης εντός τριών (3) ωρών από την ώρα της ειδοποίησης του, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. 15. Η εγκατάσταση των νέων δεξαμενών και του λοιπού εξοπλισμού να γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αποξήλωσης των προηγούμενων δεξαμενών. Η αποξήλωση των παλιών δεξαμενών και η εγκατάσταση των νέων να γίνει διαδοχικά, ώστε η τροφοδοσία του Νοσοκομείου με οξυγόνο να είναι αδιάλειπτη. 16. Μετά την, με οποιοδήποτε τρόπο, λήξη της σύβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποξηλώσει και να απομακρύνει τον εξοπλισμό του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά από την έγγραφη ενημέρωσή του από το Νοσοκομείο και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία αυτού. Τα έξοδα αποξήλωσης του συνόλου της εγκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Α.2) Τροφοδοσία. Ο Ανάδοχος μέχρι και τη λήξη της σύμβασης, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρωση των δεξαμενών, χωρίς να απαιτείται γραπτή ή προφορική παραγγελία από το Νοσοκομείο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ημερήσιες ανάγκες του Νοσοκομείου, αλλά και μέσω του συστήματος τηλεπαρακολούθησης των ενδείξεων των δεξαμενών το οποίο θα έχει εγκαταστήσει στο Νοσοκομείο, οφείλει να διατηρεί τη στάθμη του υγρού οξυγόνου στις δεξαμενές πάνω από το όριο ασφαλείας, 30% σε κάθε δεξαμενή. Επίσης, δεσμεύεται για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του Νοσοκομείου με υγρό οξυγόνο, ακόμα και σε έκτακτες περιπτώσεις με αποκλειστική ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση του ίδιου, εκτός των περιπτώσεων εκείνων που δεν ευθύνεται εκείνος, όπως αυτές αναφέρθηκαν παραπάνω (Α.1. Λειτουργικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά, α/α12). Σε περίπτωση ανάγκης έκτακτης παράδοσης για λόγους που δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος, να υπάρχει ξεχωριστή χρέωση, η οποία να αναφέρεται και ξεκάθαρα στην προσφορά του κάθε υποψήφιου αναδόχου. Το αρμόδιο προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου θα πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους στάθμης και καλής λειτουργίας του συγκροτήματος των δεξαμενών και θα ενημερώνει τον Ανάδοχο για τυχόν τεχνικά θέματα που προκύπτουν. Α.3) Παράδοση και Παραλαβή. Η παράδοση του υγρού οξυγόνου να πραγματοποιείται από βυτιοφόρα οχήματα του Αναδόχου. Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού βεβαιώσεις ADR των οχημάτων και των οδηγών που θα μεταφέρουν το υγρό οξυγόνο. Ο οδηγός εκτός της άδειας ADR που θα πρέπει να διαθέτει, θα πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες ασφάλειας και λειτουργίας του συγκροτήματος των δεξαμενών καθώς και τις διαδικασίες μεταφοράς του υγροποιημένου ιατρικού οξυγόνου και της φορτοεκφόρτωσης αυτού από το βυτιοφόρο στις δεξαμενές. 12

-- 12 of 16 --

Οι παραδόσεις του υγρού οξυγόνου να πραγματοποιούνται κατά βάση τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, χωρίς αυτό να αποκλείει τα υπόλοιπα χρονικά διαστήματα. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο για τα Σαββατοκύριακα, τις μη εργάσιμες ώρες, αλλά και για τις μέρες των επίσημων αργιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη τροφοδοσία του Νοσοκομείου με οξυγόνου και να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του. Η παράδοση του υγρού ιατρικού οξυγόνου να γίνεται παρουσία της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής παραλαβής του Νοσοκομείου. Η μέτρηση της ποσότητας του υγρού ιατρικού οξυγόνου που θα παραδίδεται από τον Ανάδοχο και θα παραλαμβάνεται από το Νοσοκομείο να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο μετρητή που θα φέρει το βυτιοφόρο όχημα του Αναδόχου. Μονάδα μέτρησης να είναι το κυβικό μέτρο (m3). Αν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί μέτρηση της ποσότητας του υγρού οξυγόνου με υπαιτιότητα του Αναδόχου, τότε αυτός υποχρεούται σε ζύγιση της προς παράδοση ποσότητας σε πιστοποιημένη κατάλληλη γεφυροπλάστιγγα, μία ζύγιση πριν και μία μετά την παράδοση του υγρού οξυγόνου, με δικά του έξοδα. Στην περίπτωση που η ζύγιση πραγματοποιηθεί κατά απαίτηση του Νοσοκομείου, τότε τα έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν το Νοσοκομείο. 13

-- 13 of 16 --

ΑΡΘΡΟ 17: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν. 4624/2019, (ΦΕΚ 137/τΑ/29-8-2019). Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. Ειδικότερα: Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω: Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 14

-- 14 of 16 --

B) Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα παρακάτω: α) ο Ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας), β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ, δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία, ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία, ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. 15

-- 15 of 16 --

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εφ’ όσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, δεν αποκλείεται, για ορισμένες περιπτώσεις, να προβλεφθεί στη σύμβαση η προσφυγή των συμβαλλομένων σε διαιτησία σύμφωνα με το άρθρο 176 του Ν. 4412/2016. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία τότε η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ή διαφωνίας ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια όπως προβλέπεται από το άρθρο 175 του Ν. 4412/2016 με εφαρμοστέο το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. Η παρούσα, αφού γράφηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «SOL HELLAS A.E. (SOL HELLAS S.A.)» 16

-- 16 of 16 --