ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΟΙΟΥ

Φ6.1 1/ 4 Κωδικός ΥΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΟΣΤΟΣ: (χωρίς ΦΠΑ 23%): 5.844,00€ ΚΟΣΤΟΣ: (με ΦΠΑ 23%): 7.188,12€ Στη Χαλκίδα, σήμερα την 24η Μαρτίου 2015, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το ενιαίο Ν.Π.∆.∆. με την επωνυμία Γ.Ν.Χαλκίδας - Γ.Ν.-Κ.Υ.Καρύστου - Γ.Ν.-Κ.Υ.Κύμης που εδρεύει στην Γαζέπη 48, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ∆ιοικητή του Νοσοκομείου, κ. Ιωάννης Καρούζος, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και Αφετέρου Η ανάδοχος εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. – ∆ρ. Κ.Ι.ΒΑΜΒΑΚΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΤΗΛ.: 210-6748973 που εδρεύει στο Χαλάνδρι, ΤΚ 15231, Τζαβέλλα 9 & Μυκόνου, με ΑΦΜ 094143441, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Μπαρτσόκα Αλεξ. Νικόλαο με Α∆Τ ΑΖ 096200 ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την υπ. αριθ. 18723/30-12-2014 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός εργαστηριακού μικροσκοπίου. 2. Την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 2503/27-02-2015 προσφορά του αναδόχου, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προαναφερόμενης διακήρυξης/ πρόσκλησης. 3. Την υπ. αριθ. 06/17-03-2015 (Θ.19Ο) Απόφαση του ∆.Σ, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της προαναφερόμενης διακήρυξης/ πρόσκλησης, στον Ανάδοχο Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την προμήθεια: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ) ΤΙΜΗ(€) Εργαστηριακό μικροσκόπιο Leica DM1000 + DM Side by Side Viewing System Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπούς όρους της διακήρυξης του Γ.Ν. Χαλκίδας και όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προσφορά της εταιρείας 1 5.844,00 ΦΠΑ 23% 1.344,12 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 7.188,12

-- 1 of 4 --

Φ6.1 2/ 4 Κωδικός ΥΠΕ Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.844,00 πλέον ΦΠΑ, ήτοι 7.188,12 με το ΦΠΑ. Το Έργο/ προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της οικείας πρόσκλησης και των περί προμηθειών διατάξεων. Η σύμβαση διέπετε από τις εξής διατάξεις: Ν.2286/95, Ν.2362/95, Π.∆.82/1996, Ν.2469/97, Π.∆.63/05, Ν.3329/2005, Ν.3527/2007, Ν.3580/2007, Ν.2955/2001, Ν.2522/97, Π∆.60/07, Ν.2690/99, Π.∆.166/2003, Ν.3310/2005, Π∆118/07, Ν.3377/2005, Ν.2513/1997, Ν.3548/2007, Ν.3801/09, Ν.4167/2012, Ν.3846/10 Ν. 3886/10, Ν.3897/2010, Π∆113/2010, Ν.3918/2011, Ν.3871/2011, Ν.3979/2011, Ν.4038/2011, Ν.3984/2011, Ν. 3959/2011, Ν.3867/2010, Ν.3868/2010, Ν.4024/2011, Ν.4025/2011, Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν. 4038/2012, Ν.4046/2012, Ν. 4072/2012, Ν.4052/2012, Ν.4055/2012, Ν. 4072/201, Ν.4118/2013, Ν.4146/13, Ν.4152/13, ν.4250/14 και των λοιπών περί προμηθειών διατάξεων. * Την αριθμ. 6881/03-10-12 Απόφαση της ΕΠΥ. * Το αριθμ. 1293/2013 έγγραφο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ.445/28-1-13 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα: «Επικαιροποίηση … κρατήσεων (Α∆Α: ΒΕΙΕΘ-Ο00)». * Το αριθμ. 9232/26-06-2013 έγγραφο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με θέμα: ∆ιευκρινήσεις σχετικά με την υλοποίηση και παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών υλικών και φαρμάκου. * Την αριθμ. 2053/25-04-2014 εγκύκλιο της ΕΠΥ. * Το υπ΄ αριθμ. 1750/04-04-2014 έγγραφο της ΕΠΥ «Οδηγίες σχετικά με τις διαδικασίες υλικοεπαγρύπνησης για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα». ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε διάσημα δύο (2) μηνών αρχής γενομένης από 24/03/2015 έως 23/05/2015 με δυνατότητα αυτοδίκαιης ενός (1) μηνός παράτασης μέχρι 23/06/2015. Παράταση πέραν της αυτοδίκαιης προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή. Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες. Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ΄ αναλογία. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης φάσης του έργου ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Π∆118/07. • Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες. • Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου. • Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

-- 2 of 4 --

Φ6.1 3/ 4 Κωδικός ΥΠΕ Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. Κατά τα λοιπά ως ορίζεται από την οικεία διακήρυξη/ πρόσκληση. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας ως ορίζεται από την οικεία διακήρυξη και το άρθρο 37 του Π∆118/07. ΑΝΑΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών ∆ημοσίου (Π∆118/07). Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει/ λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών ∆ημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του Π∆118/07. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Το κείμενο της σύμβασης, η προσφορά του προμηθευτή και οι όροι της ∆ιακήρυξης/ πρόσκλησης κατισχύουν κάθε άλλου κειμένου, εκτός πρόδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

-- 3 of 4 --

Φ6.1 4/ 4 Κωδικός ΥΠΕ Η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει αφού επιβληθούν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις αν τούτο επιβάλλεται, να έχουν εκπληρωθεί οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Για οποιοδήποτε θέμα ή περίπτωση που αναφέρονται στην όλη διαδικασία και δεν γίνεται μνεία ισχύουν οι όροι της οικείας ∆ιακήρυξης, καθώς και τα αναγραφόμενα στο Π∆.118/2007 και λοιπές ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. Η παρούσα αφού συντάχθηκε σε δύο όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω, και έλαβε ένα αντίτυπο έκαστος των συμβαλλομένων. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Γ. Ν. ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ –Γ. Ν. -Κ. Υ. Καρύστου –Γ. Ν. - Κ. Υ. ΚΥΜΗΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. – ∆ρ. Κ.Ι.ΒΑΜΒΑΚΑΣ

-- 4 of 4 --